2024年全新标准建设工程专业劳务分包合同模板版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年全新标准建设工程专业劳务分包合同模板版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同中所用术语定义第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程进度第三条劳务分包范围3.1乙方分包工程范围3.2乙方不得分包工程范围3.3甲方提供条件及设施第四条劳务人员配备4.1乙方应配备的劳务人员数量及资质4.2乙方人员的管理与培训4.3乙方人员的安全教育与培训第五条质量与标准5.1工程质量要求5.2乙方应遵守的工程标准5.3质量检查与验收第六条工期与进度6.1合同约定的工期6.2乙方应保证的工程进度6.3工期延误的责任第七条合同价格与支付7.1合同总价7.2支付方式与支付时间7.3价款调整条件与方法第八条安全与环保8.1乙方应遵守的安全规定8.2乙方应采取的环保措施8.3安全事故的处理第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3不可抗力因素的影响第十条争议解决10.1双方协商解决10.2向相关机构申请调解或仲裁10.3向人民法院提起诉讼第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同的生效条件11.2合同的变更条件11.3合同的终止条件第十二条保密条款12.1双方信息的保密12.2保密信息的范围与期限12.3泄露保密信息的处理第十三条法律适用与争议解决13.1合同适用的法律法规13.2争议解决的方式与地点第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项14.2附件：合同相关文件清单第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称为：某某建设工程有限公司甲方地址：某市某区某路某号1.2乙方名称及地址乙方全称为：某某劳务分包有限公司乙方地址：某市某区某路某号1.3合同中所用术语定义本合同中，“甲方”指某某建设工程有限公司；“乙方”指某某劳务分包有限公司；“工程”指本合同约定的某某建设工程项目；“劳务分包”指乙方按照本合同约定，对甲方提供的工程进行劳务作业分包；“劳务人员”指乙方按照本合同约定，为完成分包作业而派遣到工程现场的工人。第二条工程概述2.1工程名称工程名称为：某某新建住宅小区建设项目2.2工程地点工程地点位于某市某区某路某号2.3工程内容工程内容包括：土建工程、安装工程、装饰工程等。2.4工程进度工程计划开工日期为2024年某月某日，计划竣工日期为2024年某月某日。第三条劳务分包范围3.1乙方分包工程范围乙方分包的工程范围包括：土建工程中的钢筋绑扎、模板支护、混凝土浇筑等；安装工程中的给排水管道安装、电气线路安装等；装饰工程中的内外墙粉刷、地面铺设等。3.2乙方不得分包工程范围乙方不得分包工程范围包括：工程的设计、施工、监理等。3.3甲方提供条件及设施甲方为乙方提供施工用水、用电、施工道路等基础设施，并负责协调工程现场的相关事宜。第四条劳务人员配备4.1乙方应配备的劳务人员数量及资质乙方应根据工程进度及施工需要，配备足够数量的劳务人员，并确保劳务人员具备相应的施工资质。4.2乙方人员的管理与培训乙方应对劳务人员进行严格的管理和培训，确保劳务人员遵守甲方制定的施工现场管理制度，保证施工安全、质量。4.3乙方人员的安全教育与培训乙方应定期对劳务人员进行安全教育与培训，提高劳务人员的安全意识，防止安全事故的发生。第五条质量与标准5.1工程质量要求工程质量应符合国家及行业的相关标准和要求，保证工程一次性验收合格。5.2乙方应遵守的工程标准乙方应遵守国家及行业的施工标准、规范，严格按照施工图纸和施工方案进行施工。5.3质量检查与验收甲方有权对乙方施工的工程进行质量检查和验收，乙方应予以配合。如工程质量不符合约定，乙方应负责修复或重新施工。第六条工期与进度6.1合同约定的工期合同约定的工期为2024年某月某日至2024年某月某日。6.2乙方应保证的工程进度乙方应确保按照甲方的要求，按时完成分包工程的施工。6.3工期延误的责任如乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价的0.5%。第八条安全与环保8.1乙方应遵守的安全规定乙方在施工过程中，应严格遵守国家和地方关于安全生产的法律、法规和规定，确保施工安全。8.2乙方应采取的环保措施乙方在施工过程中，应采取有效措施，防止污染环境，确保施工垃圾及时清理，废水、废气达标排放。8.3安全事故的处理如乙方在施工过程中发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求采取相应措施，防止事故扩大。第九条违约责任9.1甲方违约责任如甲方未按照合同约定履行义务，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金金额为合同总价的1%。9.2乙方违约责任如乙方未按照合同约定履行义务，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价的1%。9.3不可抗力因素的影响如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。不可抗力因素包括自然灾害、社会事件等。第十条争议解决10.1双方协商解决双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2向相关机构申请调解或仲裁如双方协商无果，任何一方均可向项目所在地的相关机构申请调解或仲裁。10.3向人民法院提起诉讼如双方不同意调解或仲裁，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的变更条件合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效。11.3合同的终止条件合同履行完毕，双方约定终止合同的，本合同即告终止。第十二条保密条款12.1双方信息的保密双方在合同履行过程中获悉的对方的商业秘密、技术秘密等，应予以保密。12.2保密信息的范围与期限保密信息范围包括合同内容、双方商业秘密、技术秘密等。保密期限自合同生效之日起算，至合同终止之日起两年内有效。12.3泄露保密信息的处理如一方泄露保密信息，泄露方应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金金额为泄露信息所造成的损失的两倍。第十三条法律适用与争议解决13.1合同适用的法律法规本合同适用中华人民共和国的法律。13.2争议解决的方式与地点如双方发生争议，应通过友好协商解决；如协商无果，任何一方均可向项目所在地的有管辖权的人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2附件：合同相关文件清单附件包括：工程图纸、施工方案、施工规范等。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸附件二：施工方案附件三：施工规范附件四：工程量清单附件五：材料采购清单附件六：施工进度计划附件七：安全防护措施方案附件八：环保措施方案附件九：合同变更协议附件十：违约金计算公式附件的详细要求和附件的说明：附件一：工程图纸乙方应根据甲方提供的工程图纸进行施工，确保施工质量符合图纸要求。图纸包括但不限于建筑图纸、结构图纸、电气图纸等。附件二：施工方案乙方应根据甲方提供的施工方案进行施工，确保施工过程顺利进行。方案包括但不限于施工组织设计、施工工艺、施工进度安排等。附件三：施工规范乙方应遵守甲方提供的施工规范，确保施工质量符合相关标准。规范包括但不限于国家标准、行业标准、地方标准等。附件四：工程量清单乙方应根据甲方提供的工程量清单进行施工，确保工程量的准确无误。清单包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等。附件五：材料采购清单乙方应根据甲方提供的材料采购清单进行材料采购，确保材料质量符合合同要求。清单包括但不限于建筑材料、安装材料、装饰材料等。附件六：施工进度计划乙方应按照甲方提供的施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。计划包括但不限于各分部分项工程的开工时间、完工时间等。附件七：安全防护措施方案乙方应根据甲方提供的安全防护措施方案进行施工，确保施工现场的安全。方案包括但不限于施工现场安全管理、个人防护装备配置等。附件八：环保措施方案乙方应根据甲方提供的环保措施方案进行施工，确保施工过程中的环境保护。方案包括但不限于废水处理、废气处理、噪声控制等。附件九：合同变更协议如双方在合同履行过程中发生变更事项，应签订合同变更协议，明确变更内容、变更价款等。附件十：违约金计算公式违约金计算公式用于计算甲方或乙方因违约行为所产生的违约金金额。公式包括但不限于违约金计算基数、计算比例等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照合同约定提供施工条件、工程款支付延迟等。2.乙方未按照合同约定完成施工、工程质量不符合要求等。3.甲方未按照约定时间提供图纸、方案、规范等。4.乙方未按照约定时间提供材料、设备等。5.甲方未按照约定支付工程款、进度款等。6.乙方未按照约定支付材料款、设备款等。违约的责任认定标准：1.违约金计算：按照附件十提供的违约金计算公式进行计算。2.损失赔偿：根据违约行为导致的实际损失进行赔偿，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失等。3.工期延误：按照合同约定的工期及违约行为导致的延误天数进行计算。示例说明：假设乙方因自身原因导致工程进度延误，根据合同约定的工期及违约行为导致的延误天数，乙方应向甲方支付违约金。具体金额根据附件十提供的违约金计算公式进行计算。说明三：法律名词及解释：1.合同主体：指本合同的甲方和乙方，即某某建设工程有限公司和某某劳务分包有限公司。2.劳务分包：指乙方按照本合同约定，对甲方提供的工程进行劳务作业分包。3.工程质量：指工程符合国家及行业的相关标准和要求，保证工程一次性验收合格。4.工期：指合同约定的工程完成时间，自工程开工之日起至工程竣工之日起的时间段。5.违约金：指一方违约行为导致的违约责任，按照附件十提供的违约金计算公式进行计算。6.不可抗力：指无法