2024公路施工承包合同汇编

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024公路施工承包合同汇编本合同目录一览1.承包商信息1.1承包商名称1.2承包商地址1.3承包商联系方式2.项目信息2.1项目名称2.2项目地点2.3项目工期3.工程量及质量标准3.1工程量清单3.2质量标准和要求4.合同价格及支付方式4.1合同总价4.2支付方式4.3进度付款5.工期延误及延长5.1工期延误的责任5.2工期延长的条件6.材料和设备供应6.1材料和设备供应责任6.2材料和设备质量要求7.施工安全及环保7.1施工安全管理7.2环保要求及措施8.违约责任8.1承包商违约8.2业主违约9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同的变更和解除10.1合同变更的条件10.2合同解除的条件11.合同的转让11.1合同转让的条件11.2转让的通知12.合同的终止12.1合同终止的条件12.2终止后的处理13.一般条款13.1适用法律13.2合同语言13.3保密条款13.4不可抗力14.附件14.1工程量清单14.2设计图纸14.3技术规范第一部分：合同如下：第一条承包商信息1.1承包商名称：X工程有限公司1.2承包商地址：省市区路号第二条项目信息2.1项目名称：2024年公路施工项目2.2项目地点：省市区公路2.3项目工期：自合同签订之日起至2024年月日第三条工程量及质量标准3.1工程量清单：详见附件工程量清单3.2质量标准和要求：按照国家标准和行业规定执行，同时满足设计图纸和技术规范的要求第四条合同价格及支付方式4.1合同总价：人民币X万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）4.2支付方式：银行转账4.3进度付款：按照工程进度，分阶段支付合同价款的80%，具体支付比例和时间按照双方约定的进度付款协议执行。第五条工期延误及延长5.1工期延误的责任：如因承包商原因导致工期延误，承包商应承担相应的违约责任，具体按照双方约定的违约金比例计算。5.2工期延长的条件：如因不可抗力或其他特殊情况导致工期延误，双方可协商延长工期，具体延长时间和责任划分另行约定。第六条材料和设备供应6.1材料和设备供应责任：承包商负责提供合同约定的材料和设备，并保证其质量符合设计和规范要求。6.2材料和设备质量要求：材料和设备应符合国家或行业标准，并提供相应的质量证明文件。如发生质量问题，承包商应负责及时更换或修复。第八条违约责任8.1承包商违约：（1）如承包商未按照合同约定完成工程，应支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的0.5‰；（2）如承包商提供的材料和设备不符合合同约定质量标准，应负责更换或修复，并承担由此产生的费用；（3）如承包商违反合同约定的其他条款，应承担相应的违约责任。8.2业主违约：（1）如业主未按照合同约定支付合同价款，应支付滞纳金，滞纳金计算方式为：每日滞纳金金额为应付款项的1‰；（2）如业主未按照合同约定提供施工条件或其他支持，导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议和问题。如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构：合同签订地的人民法院。第十条合同的变更和解除10.1合同变更的条件：合同履行过程中，如因特殊情况或双方协商一致，需要变更合同内容的，可以签订书面变更协议，作为本合同的附件。10.2合同解除的条件：如因不可抗力或其他特殊情况导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。合同解除后，双方应按照合同约定处理善后事宜。第十一条合同的转让11.1合同转让的条件：未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。11.2转让的通知：如双方协商一致同意转让，转让方应提前30天书面通知对方。第十二条合同的终止12.1合同终止的条件：合同履行完毕，工程验收合格，双方结算完毕，本合同即告终止。12.2终止后的处理：合同终止后，承包商应按照合同约定将工程交付给业主，并办理相关移交手续。第十三条一般条款13.1适用法律：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2合同语言：本合同采用中文书写，一式两份，双方各执一份。13.3保密条款：双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密和机密信息，应予以严格保密，未经对方同意不得向第三方披露。13.4不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受到不可抗力影响的一方应立即通知对方，并按照双方协商的方式处理。第十四条附件14.1工程量清单：详见附件工程量清单。14.2设计图纸：详见附件设计图纸。14.3技术规范：详见附件技术规范。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出所有工程项目的名称、数量、单位、单价和总价。例如：1.道路铺设：1000米，单位：米，单价：1000元/米，总价：100万元2.桥梁建设：1座，单位：座，单价：500万元/座，总价：500万元附件二：设计图纸提供工程的设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，以及设计说明书和相关技术参数。附件三：技术规范详细列出工程所涉及的技术规范和要求，包括材料标准、施工工艺、验收标准等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.工期延误2.工程质量不符合约定3.材料和设备供应不符合约定4.违反合同约定的其他条款违约责任认定标准：1.工期延误：按照合同约定的违约金比例计算违约金。2.工程质量不符合约定：修复或更换不符合质量要求的工程部分，并承担由此产生的费用。3.材料和设备供应不符合约定：更换或修复不符合质量要求的材料和设备，并承担由此产生的费用。4.违反合同约定的其他条款：根据违约的性质和影响，双方协商确定相应的违约责任。示例说明：如承包商未按照合同约定完成工程，导致工期延误，根据合同约定的违约金比例计算违约金，如每日违约金金额为合同总价款的0.5‰。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同总价：指合同中约定的工程完成后的总金额，包括工程量清单中列明的所有项目的金额。3.违约金：指一方违反合同约定应支付给另一方的金钱赔偿。4.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。5.工程质量：指工程满足设计图纸、技术