建筑项目施工合同建筑膜

建筑项目施工合同建筑膜合同编号：__________建筑项目施工合同建筑膜合同双方：甲方：全称：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________乙方：全称：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________鉴于：一、工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：________________1.5工程预算：________________二、合同范围与内容2.1乙方承担本工程的施工任务，包括但不限于：________________2.2乙方应按照甲方的要求，完成施工图设计、施工、验收等全部工作。2.3乙方应保证施工质量，确保工程按时完成。三、合同价格与支付3.1本合同总价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。3.2甲方应按照双方约定的付款节点支付乙方工程进度款。3.3乙方完成工程后，甲方应进行验收，验收合格后支付尾款。四、工期4.1乙方应按照双方约定的工期完成工程，工期自合同签订之日起至工程验收合格之日止。4.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。五、质量与验收5.1乙方应按照设计文件、施工规范及相关法律法规的要求进行施工，保证工程质量。5.2工程验收不合格的，乙方应负责返工、整改，直至验收合格。六、保密条款6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。6.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。七、违约责任7.1乙方如未按照约定完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金。7.2甲方如未按照约定支付工程款，应承担违约责任，向乙方支付违约金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工规范及标准3.工程预算明细4.付款节点及付款方式5.验收标准及流程6.保密协议7.违约金计算公式8.争议解决方式相关法律文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，包括但不限于工期延误、施工质量不达标等。2.甲方未按照约定支付工程款，包括但不限于付款延迟、付款金额不足等。3.双方未履行保密义务，泄露对方商业秘密、技术秘密等。4.乙方未按照设计文件、施工规范及相关法律法规的要求进行施工。5.工程验收不合格，乙方未按照约定进行整改或返工。三、法律名词及解释：1.建筑项目施工合同：指甲方委托乙方进行建筑项目施工，乙方承担施工任务、质量保证和工程交付的合同。2.工程设计图纸：指用于指导施工的图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。3.施工规范及标准：指国家或行业规定的施工过程中应遵守的规范和标准。4.工程预算：指根据工程设计图纸和施工规范，预先计算出的工程所需费用的明细。5.付款节点及付款方式：指双方约定的工程进度款和尾款的支付时间和方式。6.验收标准及流程：指双方约定的工程验收的标准和程序。7.保密协议：指双方在合同履行过程中对商业秘密、技术秘密等信息的保密约定。8.违约金：指一方违约时，根据违约程度和合同约定向对方支付的赔偿金。9.争议解决方式：指双方在合同中约定的解决合同争议的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：乙方应根据实际情况及时调整施工计划，采取措施加快施工进度。2.工程质量问题：乙方应按照设计文件和施工规范进行施工，发现问题及时整改。3.付款延迟：甲方应按照合同约定的付款节点及时支付工程进度款。4.保密泄露：双方应加强保密意识，签订保密协议，并严格履行保密义务。5.验收不合格：乙方应按照验收标准进行整改或返工，直至达到验收合格标准。6.争议解决：双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，可选择仲裁或诉讼等方式解决。五、所有应用场景：1.建筑项目施工：适用于各类建筑项目的施工，包括住宅、商业、公共设施等。2.工程设计单位与施工单位之间的合作：适用于设计单位将设计图纸和施工任务委托给施工单位的情况。3.工程咨询公司与施工单位的合作：适用于咨询公司为施工单位提供项目管理、技术咨询等服务的情况。4.工程监理与施工单位的合作：适用于监理公司对施工过程进行监督管理的情况。