生态环境整治拆除施工合同

生态环境整治拆除施工合同合同编号：__________生态环境整治拆除施工合同单位名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________单位名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就施工事项达成如下协议：第一条施工内容1.1施工方应按本合同约定的范围、标准和期限完成工程的拆除和生态环境整治施工。1.2施工方应按照相关法律法规、规范标准和业主的要求进行施工，确保施工安全、环保、文明。第二条施工标准和质量2.1施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案及相关技术要求进行施工，确保施工质量。2.2施工方应严格按照国家及地方施工质量验收标准进行施工，确保工程质量符合相关要求。2.3施工方应在施工过程中，对施工质量进行自检、互检和交接检，确保工程质量。第三条施工期限3.1施工方应在本合同约定的开工日期开始施工，并在约定的竣工日期前完成施工。3.2施工方应确保工程按期完成，如因施工方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条合同价格4.1双方确认，本合同的施工价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2合同价格包括施工所需的一切材料、设备、人工、运输、管理、税费等费用。4.3合同价格不作调整，除非双方另有约定。第五条支付方式5.1业主应按照本合同约定的付款节点和金额向施工方支付合同价款。5.2施工方开具等额的正规发票，业主按照财务规定予以报销。第六条违约责任6.1施工方如未按本合同约定的时间、质量、标准完成施工，应承担相应的违约责任。6.2业主如未按本合同约定的时间支付合同价款，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并验收合格后终止。甲方（业主）：____________________乙方（施工方）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.施工质量验收标准4.施工安全规范5.生态环境整治方案6.施工进度计划7.付款节点及金额明细8.正规发票二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成工程：迟延履行2.施工方未按约定质量、标准完成工程：质量违约3.业主未按约定支付合同价款：迟延付款4.双方未按约定解决争议：争议解决不当三、法律名词及解释：1.生态环境整治：指对生态环境进行修复、改善和保护的活动。2.拆除施工：指对建筑物或其他结构进行拆除的施工活动。3.违约责任：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的民事责任。4.合同价款：指双方约定的为完成施工所需支付的金额。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工过程中出现质量问题：立即停工，由施工方负责整改，直至符合质量要求。2.施工进度延误：根据实际情况和合同约定，协商确定延期赔偿事宜。3.业主迟延付款：催告业主尽快支付，逾期支付的，按照中国人民银行同期贷款利率加收滞纳金。4.争议解决不当：按照合同约定提交人民法院解决。五