环保治理矿山开采施工合同

环保治理矿山开采施工合同合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________环保治理矿山开采施工项目1.2工程地点：__________1.3工程内容：包括但不限于矿山生态修复、土地复垦、废水处理、废渣处理、噪音治理等环保治理措施。第二条双方权利和义务2.1甲方的权利和义务：（1）负责办理项目所需的各项审批手续，为乙方提供施工场地；（2）按照约定的时间和金额支付乙方工程款；（3）提供乙方施工所需的资料和技术支持；（4）对乙方施工过程中的违法行为进行制止和纠正。2.2乙方的权利和义务：（1）按照合同约定完成施工任务，保证工程质量、安全、进度；（2）遵守国家法律法规，严格执行环保政策，确保施工过程中不对环境造成污染；（3）负责施工人员的培训、管理和工资支付；（4）负责施工过程中的安全事故处理和赔偿。第三条工程进度和工期3.1工程计划开工日期：__________3.2工程计划竣工日期：__________3.3乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方书面申请延期，并征得甲方同意。第四条工程价款及支付方式4.1本工程合同总价为人民币__________元（大写：____________________元整）。4.2甲方按照工程进度分阶段支付工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付人民币__________元作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，支付相应工程款；（3）工程竣工验收合格后，支付剩余工程款。第五条违约责任5.1甲方未按照约定时间支付工程款，应按照同期银行贷款利率支付乙方利息；5.2乙方未按照约定时间完成工程，应按照合同总价的__________%向甲方支付违约金；5.3乙方在施工过程中违反国家法律法规，造成经济损失的，应承担相应赔偿责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份；7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止；7.3本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.环保治理矿山开采施工项目审批手续相关文件2.工程设计图纸和技术规范3.施工方案和安全施工措施4.环保治理方案和相关审批文件5.工程进度计划和施工时间表6.工程款支付凭证和进度报告7.工程验收报告和质量保证书8.施工合同的补充协议和修改记录二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款，视为违约。2.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。3.乙方在施工过程中违反国家法律法规，造成经济损失，视为违约。4.甲方未提供施工所需资料和技术支持，视为违约。5.乙方未按照约定的工程质量、安全、进度要求完成施工任务，视为违约。6.双方未能就工程进度和付款等问题达成一致，导致工程延期或停工，视为违约。三、法律名词及解释：1.环保治理矿山开采施工项目：指在矿山开采过程中，为保护环境和恢复生态而进行的各项环保治理工作。2.工程款支付凭证：指甲方支付给乙方的工程款项的凭证，包括银行转账凭证、现金支付记录等。3.工程验收报告：指工程完成后，由甲方、乙方和相关部门共同出具的验收报告，证明工程符合设计要求和质量标准。4.违约金：指一方违反合同约定，按照约定或法定标准向对方支付的赔偿金。5.环保政策：指国家为保护环境、防止污染而制定的相关法律法规和政策。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间支付工程款。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，催促甲方支付工程款，必要时可依法向法院提起诉讼。2.问题：乙方未按约定时间完成工程。解决办法：甲方有权要求乙方加快施工进度，必要时可依法向法院提起诉讼。3.问题：乙方施工过程中违反国家法律法规，造成经济损失。解决办法：甲方有权要求乙方承担相应赔偿责任，必要时可依法向法院提起诉讼。4.问题：甲方未提供施工所需资料和技术支持。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方提供相关资料和技术支持，必要时可依法向法院提起诉讼。5.问题：工程质量、安全、进度不达标。解决办法：甲方有权要求乙方整改，必要时可依法向法院提起诉讼。五