建筑加固改造工程合同参考模板

合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________二、合同主体2.1甲方名称：__________2.2甲方地址：__________2.3甲方联系人：__________2.4乙方名称：__________2.5乙方地址：__________2.6乙方联系人：__________三、合同工期3.1开工日期：__________3.2竣工日期：__________3.3工期延误：__________四、工程质量4.1工程质量标准：__________4.2质量验收：__________4.3质量保修：__________五、工程造价及支付5.1工程总价：__________5.2支付方式：__________5.3支付进度：__________5.4支付手续：__________六、施工要求及责任6.1施工方应按合同约定的内容、质量、进度要求完成施工任务。6.2施工方应严格按照国家及地方有关法律法规、规范、标准进行施工，确保工程安全、质量。6.3施工方应承担因施工原因造成的工程质量问题、安全事故的责任及赔偿责任。6.4业主应按合同约定支付工程款，及时提供施工所需场地、资料、设备等。6.5业主应协助施工方办理相关施工手续，协调解决施工过程中出现的问题。七、违约责任7.1施工方未按合同约定完成施工任务的，应承担相应的违约责任。7.2业主未按合同约定支付工程款的，应承担相应的违约责任。7.3双方的其他违约行为，按照合同约定及国家相关法律法规处理。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。9.2合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.3本合同解除、终止或失效后，甲乙双方应按照合同约定办理相关手续，确保工程顺利进行。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案及施工组织设计3.工程预算书4.工程量清单5.材料及设备采购合同6.施工合同履行过程中产生的所有函件及沟通记录7.工程验收报告8.质量保修书9.相关法律法规、规范、标准文件10.其他与履行合同相关的文件和资料二、违约行为及认定：1.施工方未按合同约定完成施工任务的，属于违约行为。2.业主未按合同约定支付工程款的，属于违约行为。3.双方未按合同约定履行其他义务的，属于违约行为。4.违约行为的认定应依据合同条款和国家相关法律法规进行。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同约定的发包方，负责委托施工方进行工程的建设。2.乙方：指合同约定的承包方，负责按照甲方的要求进行工程的建设。3.工程质量：指工程符合国家及地方有关法律法规、规范、标准的要求，满足设计文件及合同约定的性能、功能、安全等方面的要求。4.质量保修：指施工方在工程竣工验收合格后，对工程质量承担一定期限的维修、更换责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商确定合理的工程进度计划，并根据实际情况调整。2.工程质量问题：及时停工整改，直至符合质量要求。3.支付纠纷：核对工程量及工程款，按照合同约定及时支付。4.合同履行过程中产生的争议：通过友好协商解决，协商不成时可以向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑加固改造工程项目。2.适用于甲方为具备建筑加固改造需求