二零二四年度新能源发电项目建设合同3篇_第1页
二零二四年度新能源发电项目建设合同3篇_第2页
二零二四年度新能源发电项目建设合同3篇_第3页
二零二四年度新能源发电项目建设合同3篇_第4页
二零二四年度新能源发电项目建设合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩43页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度新能源发电项目建设合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资估算第三条合同金额3.1合同总价3.2付款方式3.3付款进度第四条合同工期4.1工期要求4.2工期延误4.3工期提前第五条工程质量5.1质量标准5.2质量监督5.3质量问题处理第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备验收第七条施工技术7.1施工方案7.2施工组织设计7.3施工安全第八条变更与调整8.1变更范围8.2变更程序8.3变更费用第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约责任处理第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同解除条件第十二条合同的转让12.1合同转让条件12.2转让程序12.3转让后果第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约保密条款第十四条其他条款14.1不可抗力14.2税法规定14.3合同附件第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人全称:新能源开发有限公司1.1.2发包人地址:省市区路号1.1.3发包人法定代表人:X1.2承包人1.2.1承包人全称:建筑工程有限公司1.2.2承包人地址:省市区路号1.2.3承包人法定代表人:X第二条项目概况2.1项目名称:新能源发电项目2.2项目地点:省市区地2.3项目规模:兆瓦2.4项目投资估算:万元第三条合同金额3.1合同总价:人民币(大写):捌佰捌拾万元整(小写):8800000.00元3.2付款方式:按工程进度分阶段支付3.3付款进度:3.3.1合同签订后十个工作日内,发包人支付合同总价的30%作为预付款;3.3.2工程进度达到20%时,发包人支付合同总价的20%;3.3.3工程进度达到50%时,发包人支付合同总价的20%;3.3.4工程进度达到80%时,发包人支付合同总价的10%;3.3.5工程验收合格后,发包人支付合同总价的5%。第四条合同工期4.1工期要求:自合同签订之日起至工程验收合格,总工期为壹佰捌拾个日历天;4.2工期延误:4.2.1因发包人原因导致工期延误的,每延误一日,承包人可要求发包人支付合同总价0.5%的逾期违约金;4.2.2因承包人原因导致工期延误的,每延误一日,承包人应支付发包人合同总价0.5%的逾期违约金;4.3工期提前:如承包人提前完成工程,按实际提前天数,每天扣除合同总价0.5%的提前完成奖励。第五条工程质量5.1质量标准:工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求;5.2质量监督:双方共同参与工程质量的监督与检查,确保工程质量;5.3质量问题处理:如发现质量问题,双方应立即协商处理,必要时暂停施工,直到问题得到解决。第六条材料与设备6.1材料供应:发包人负责供应工程所需的主要材料和设备;6.2设备供应:发包人负责供应工程所需的专用设备;6.3材料与设备验收:双方共同参与材料和设备的验收,确保符合工程要求。第七条施工技术7.1施工方案:承包人应根据工程特点和施工条件,制定详细的施工方案,报发包人批准;7.2施工组织设计:承包人应根据施工方案,编制施工组织设计,报发包人批准;7.3施工安全:承包人应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准,加强施工现场的安全管理,确保施工安全。第八条变更与调整8.1.1因国家政策、法律法规变化导致的合同内容变更;8.1.2因工程设计变更导致的合同内容变更;8.1.3因不可抗力因素导致的合同内容变更。8.2变更程序:8.2.1提出变更的一方应书面提出变更请求,说明变更的原因、内容、范围和影响;8.2.2双方协商一致后,签订书面变更协议,作为合同的附件;8.2.3变更协议签订后,双方按照变更后的内容执行合同。8.3变更费用:因变更产生的额外费用,按照双方协商确定的方式承担。第九条违约责任9.1发包人违约:9.1.1发包人未按约定支付预付款、进度款的,每延误一日,应支付合同总价0.5%的逾期违约金;9.1.2发包人未按约定提供施工场地、施工条件的,造成工期延误的,应承担相应的违约责任;9.1.3发包人其他违约行为,按照双方约定或国家相关法律法规承担违约责任。9.2承包人违约:9.2.1承包人未按约定完成工程进度、工程质量不符合约定的,应承担相应的违约责任;9.2.2承包人其他违约行为,按照双方约定或国家相关法律法规承担违约责任。9.3违约责任处理:双方应协商确定违约责任的具体处理方式。第十条争议解决10.1.1调解:向约定的调解机构申请调解;10.1.2仲裁:向约定的仲裁委员会申请仲裁;10.1.3诉讼:向约定的人民法院提起诉讼。10.2.1调解机构:调解委员会;10.2.2仲裁委员会:仲裁委员会;10.2.3人民法院:人民法院。第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效;11.2合同变更程序:合同变更应按照第八条的约定办理;11.3合同解除条件:合同解除应按照双方约定或国家相关法律法规办理。第十二条合同的转让12.1合同转让条件:合同双方协商一致,并取得对方的书面同意;12.2转让程序:转让方应向对方提供转让的书面材料,经对方确认后办理转让手续;12.3转让后果:转让后,新的合同主体按转让协议约定的内容承担合同权利和义务。第十三条保密条款13.1保密内容:合同双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等;13.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止;13.3违约保密条款:违反保密条款的一方应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。第十四条其他条款14.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方应按国家相关法律法规办理;14.2税法规定:合同双方应遵守国家税收法律法规,依法纳税;14.3合同附件:合同附件包括双方签订的补充协议、变更协议、技术文件、施工图纸等。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方概念界定15.1本合同所述第三方,是指除甲乙方之外的,与本合同项目实施过程中具有利害关系的个人或单位。包括但不限于:材料供应商、设备供应商、施工分包商、监理机构、调试机构、检测机构、贷款银行、保险机构等。16.第三方介入情形及责任划分16.1第三方介入情形16.1.1材料/设备供应:第三方按合同约定提供材料/设备,并承担质量、数量、交付等责任。16.1.2施工分包:第三方按合同约定完成分包工程,并承担质量、安全等责任。16.1.3监理/调试/检测:第三方按合同约定提供监理、调试、检测等服务,并承担相应的质量、效果等责任。16.1.4贷款/保险:第三方按合同约定提供贷款或保险服务,并承担相应的金融、保险责任。16.2第三方责任划分16.2.1第三方介入的工程部分,由第三方直接对甲乙方承担责任。16.2.2第三方介入的服务部分,由第三方直接对甲乙方承担责任。16.2.3第三方如违反合同约定,导致甲乙方损失的,甲乙方有权向第三方追偿。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定17.1.1第三方责任限额,应由甲乙双方根据第三方的信誉、实力、履约能力等综合因素协商确定。17.1.2第三方责任限额,应在第三方介入的合同条款中明确。17.2第三方责任限额的调整17.2.1第三方责任限额的调整,应由甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议。17.2.2第三方责任限额的调整,如需第三方同意,第三方应书面确认。18.第三方介入的合同修正18.1.1第三方介入的范围、内容、责任等;18.1.2第三方责任限额;18.1.3第三方违约责任;18.1.4第三方与甲乙方的权益划分;18.1.5第三方与甲乙方之间的争议解决方式。18.2第三方介入的合同修正,应由甲乙双方协商一致,并签订书面修正协议。18.3第三方介入的合同修正,如需第三方同意,第三方应书面确认。19.第三方介入后的通知义务19.1甲乙双方应在第三方介入后,及时将第三方相关信息通知对方。19.2甲乙双方应确保第三方了解本合同的相关约定,包括但不限于第三方责任限额、违约责任等。20.第三方介入后的协调管理20.1甲乙双方应共同协调管理第三方,确保项目顺利进行。20.2甲乙双方应对第三方进行必要的监督、检查,确保第三方按合同约定履行义务。21.第三方退出情形21.1第三方退出情形包括但不限于:21.1.1第三方自愿退出;21.1.2第三方未能按合同约定履行义务,被甲乙双方解除合同;21.1.3不可抗力导致第三方无法继续履行合同。21.2第三方退出后的处理21.2.1第三方退出后,应办理相关手续,包括但不限于交接、赔偿等。21.2.2第三方退出后,甲乙双方应重新协商确定后续工作的安排。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:合同主体资质证明附件2:项目设计文件附件3:施工图纸附件4:材料/设备供应清单附件5:施工分包合同附件6:监理/调试/检测服务协议附件7:贷款/保险合同附件8:第三方介入的合同协议附件9:合同变更协议附件10:违约行为认定标准附件11:争议解决机构确认书附件12:保密协议附件13:不可抗力事件证明附件14:项目验收报告附件1:合同主体资质证明详细要求:甲乙双方应提供合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资质证明文件。附件2:项目设计文件详细要求:包括项目可行性研究报告、设计方案、施工图纸等,应符合国家相关法律法规和行业标准。附件3:施工图纸详细要求:施工图纸应详细明确,包括工程结构、材料要求、施工工艺等,并经过甲乙双方确认。附件4:材料/设备供应清单详细要求:清单应详细列出材料/设备的名称、型号、数量、质量标准等信息,并经甲乙双方核实。附件5:施工分包合同详细要求:明确分包工程的范围、内容、质量标准、安全要求等,并经甲乙双方同意。附件6:监理/调试/检测服务协议详细要求:明确监理、调试、检测服务的范围、内容、标准、费用等,并经甲乙双方协商一致。附件7:贷款/保险合同详细要求:贷款/保险合同应明确贷款金额、还款方式、保险范围、保险费用等,并经甲乙双方确认。附件8:第三方介入的合同协议详细要求:明确第三方的介入范围、内容、责任、限额等,并经甲乙双方及第三方协商一致。附件9:合同变更协议详细要求:明确合同变更的内容、范围、程序、费用等,并经甲乙双方协商一致。附件10:违约行为认定标准详细要求:明确违约行为的认定标准、违约责任、赔偿金额计算方法等,并经甲乙双方协商一致。附件11:争议解决机构确认书详细要求:明确争议解决机构的名称、地址、联系方式等,并经甲乙双方确认。附件12:保密协议详细要求:明确保密内容、保密期限、违约保密条款等,并经甲乙双方协商一致。附件13:不可抗力事件证明详细要求:明确不可抗力事件的证明文件,包括但不限于政府公告、自然灾害证明等。附件14:项目验收报告详细要求:项目验收报告应包括工程质量、安全、进度等方面的评估,并经甲乙双方确认。说明二:违约行为及责任认定:1.未按约定时间完成工程进度;2.工程质量不符合约定标准;3.材料/设备供应不符合约定要求;4.施工分包不符合约定标准;5.监理/调试/检测服务未达到约定效果;6.贷款/保险服务未按约定提供;7.第三方介入的合同协议未履行或履行不符合约定。违约责任认定标准:1.违约行为导致合同无法履行,双方可协商解除合同,并追究违约方的违约责任;2.违约行为导致合同部分履行,违约方应承担相应部分的违约责任;3.违约行为造成对方损失的,违约方应承担赔偿责任,赔偿金额可根据双方约定或法院判决确定;4.违约行为涉及第三方的,第三方责任由第三方承担,甲乙双方有权向第三方追偿。示例说明:如甲方向乙方采购一批原材料,约定交付时间为一个月。甲方在约定时间内未收到货物,属于甲方违约。甲方应承担逾期交付的违约责任,如支付合同总价5%的逾期违约金。如乙方提供的原材料质量不符合约定标准,导致甲方生产线停工,属于乙方违约。乙方应承担质量不符合约定的违约责任,如赔偿甲方因停工造成的直接经济损失。全文完。二零二四年度新能源发电项目建设合同1本合同目录一览第一条项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目投资估算第二条合同主体2.1发包人2.2承包人第三条合同范围3.1工程内容3.2工程量清单3.3工程质量标准第四条合同价格4.1合同总价4.2价格调整机制4.3付款方式及进度第五条工期及进度5.1开工日期5.2竣工日期5.3关键节点进度第六条工程质量与验收6.1质量管理体系6.2验收标准及程序6.3质量保证期第七条技术支持与服务7.1技术资料提供7.2技术培训7.3技术咨询与支持第八条安全生产与环保8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3环保要求及措施第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约赔偿责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点10.3争议解决时效第十一条合同的变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3变更与解除的程序第十二条合同的转让12.1合同转让条件12.2合同转让程序第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约保密责任第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同效力14.4附件及附录第一部分:合同如下:第一条项目概述1.1项目名称:二零二四年度新能源发电项目1.2项目地点:位于省市县1.3项目规模:该项目总装机容量为万千瓦,包括个风力发电机组和个太阳能光伏发电板1.4项目投资估算:项目总投资估算为亿元人民币,其中包括土建工程、设备采购、安装调试等费用。第二条合同主体2.1发包人:省电力公司2.2承包人:新能源开发有限公司第三条合同范围3.1工程内容:包括但不限于风力发电机组的采购、安装、调试,太阳能光伏发电板的采购、安装、调试,以及相关基础设施的建设等。3.2工程量清单:具体工程量清单详见附件一。3.3工程质量标准:工程质量应符合国家电力行业标准和规范,并满足发包人的要求。第四条合同价格4.1合同总价:合同总价为人民亿元,大写为:人民币壹拾叁亿捌仟捌佰捌拾捌万元整。4.2价格调整机制:合同价格在签订后三个月内有效,如因市场行情变化导致材料价格波动超过一定范围,合同价格可进行相应调整。具体调整办法详见附件二。4.3付款方式及进度:付款方式为进度付款,具体付款进度和比例详见附件三。第五条工期及进度5.1开工日期:合同签订后三个月内开工。5.2竣工日期:合同签订后一年内竣工。5.3关键节点进度:关键节点进度包括但不限于基础施工完成、设备安装完成、调试完成等,具体详见附件四。第六条工程质量与验收6.1质量管理体系:承包人应建立完善的质量管理体系,并按照体系要求进行施工和管理。6.2验收标准及程序:工程验收应按照国家电力行业标准和规范进行,验收程序详见附件五。6.3质量保证期:工程竣工验收合格后,承包人应提供一年的质保期,质保期内发生的质量问题由承包人负责解决。第八条安全生产与环保8.1安全生产责任:承包人应严格按照国家安全生产法律法规和相关标准的要求,做好施工现场的安全生产管理工作,确保施工现场的安全。8.2安全生产措施:承包人应制定并落实安全生产措施,包括但不限于安全培训、安全防护、应急预案等。8.3环保要求及措施:承包人应遵守国家环保法律法规,做好施工现场的环保工作,确保施工过程中不对环境造成污染。第九条违约责任9.1发包人违约:如发包人未能按照合同约定履行义务,应承担相应的违约责任。9.2承包人违约:如承包人未能按照合同约定履行义务,应承担相应的违约责任。9.3违约赔偿责任:违约方应赔偿因此给对方造成的损失,并支付违约金。第十条争议解决10.1争议解决方式:如合同履行过程中发生争议,双方应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决地点:争议解决地点为项目所在地。10.3争议解决时效:争议发生后,双方应尽快解决,最长不超过六个月。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更条件:合同变更应经双方协商一致,并签订书面变更协议。11.2合同解除条件:合同解除应经双方协商一致,并签订书面解除协议。11.3变更与解除的程序:合同变更或解除应按照双方协商确定的程序进行。第十二条合同的转让12.1合同转让条件:合同转让应经对方同意,并签订书面转让协议。12.2合同转让程序:合同转让应按照双方协商确定的程序进行。第十三条保密条款13.1保密内容:双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密和技术秘密。13.2保密期限:保密期限为合同履行结束后三年。13.3违约保密责任:违反保密义务的一方应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。第十四条其他条款14.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方均不承担责任。14.2法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同效力:本合同自双方签字盖章之日起生效,一式两份,双方各执一份。14.4附件及附录:本合同附件及附录详见附件六。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义1.1第三方:本合同中所指的第三方,包括但不限于中介方、监理方、检测方、技术支持方等,为协助甲乙方履行合同义务而参与合同履行过程的非合同当事人。第二条第三方介入的程序2.1甲乙方如需第三方介入,应提前书面通知对方,并说明介入的原因和目的。2.2甲乙方应与第三方签订书面介入协议,明确双方的权利和义务。2.3第三方介入前,甲乙方应对第三方进行必要的介绍和沟通,确保第三方了解合同内容和要求。第三条第三方的主要职责3.1第三方应按照甲乙方的要求,提供专业服务,协助甲乙方履行合同义务。3.2第三方应遵守国家相关法律法规,严格按照合同约定的标准和程序进行工作。3.3第三方应对其提供的服务质量和效果负责,确保达到合同约定的要求。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方非合同当事人,不直接参与合同的签订和履行,仅提供协助和服务。4.2甲乙方应承担第三方介入所产生的费用,并在合同中予以明确。4.3第三方的工作成果应视为甲乙方的工作成果,甲乙方应对其承担责任。第五条第三方责任限额5.1第三方应对其提供的服务承担责任,但责任限额应根据第三方的工作性质、风险程度和合同约定进行确定。5.2甲乙方应与第三方协商确定责任限额,并在介入协议中明确。5.3如第三方的工作成果存在缺陷或错误,导致甲乙方损失的,第三方应根据介入协议的约定承担赔偿责任。第六条第三方介入的变更和解除6.1甲乙方如需变更或解除第三方介入,应提前书面通知对方,并说明变更或解除的原因和依据。6.2甲乙方与第三方协商一致后,可变更或解除第三方介入。6.3变更或解除第三方介入后,甲乙方应重新明确双方的权利和义务。第七条第三方与合同其他方的关系7.1第三方与合同其他方的工作关系,应由甲乙方进行协调和管理。7.2第三方应遵守合同其他方的管理制度和工作要求,确保合同顺利履行。7.3合同其他方应尊重第三方的工作独立性,不得干预第三方的正常工作。第八条第三方介入的违约责任8.1第三方如违反合同约定,应承担相应的违约责任。8.2甲乙方如未能按照约定履行合同义务,导致第三方违约的,甲乙方应承担相应的责任。8.3第三方如因故意或重大过失导致合同无法履行或造成甲乙方损失的,应承担赔偿责任。第九条争议解决9.1如第三方介入过程中发生争议,甲乙方应协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同约定的争议解决地点提起诉讼。9.2争议解决过程中,第三方应协助甲乙方提供相关证据和资料。第十条合同的转让和解除10.1第三方介入的合同转让和解除,应按照合同约定的程序进行。10.2转让或解除第三方介入后,甲乙方应重新明确双方的权利和义务。第十一条附件和附录11.1本合同附件和附录详见附件七。11.2附件和附录是本合同不可分割的一部分,与具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:项目概述1.1项目名称变更申请表1.2项目地点变更申请表1.3项目规模变更申请表1.4项目投资估算变更申请表附件二:合同价格调整申请表1.1材料价格波动计算表1.2工程量变更计算表1.3价格调整审批表附件三:付款进度表1.1工程进度付款申请表1.2材料设备付款申请表1.3预付款还款申请表附件四:关键节点进度表1.1基础施工关键节点1.2设备安装关键节点1.3调试关键节点附件五:工程验收标准及程序1.1验收标准手册1.2验收程序指南1.3验收合格证书模板附件六:争议解决方式及程序1.1友好协商协议书1.2仲裁申请表格1.3诉讼起诉状模板附件七:合同转让协议1.1转让申请表格1.2转让审批表1.3转让协议模板附件八:保密协议1.1保密内容清单1.2保密期限说明1.3违约保密责任说明附件九:第三方介入协议1.1第三方介入申请表1.2第三方介入协议模板1.3第三方介入责任限额说明附件十:违约行为及责任认定1.1违约行为清单1.2违约责任认定标准1.3违约赔偿计算公式说明二:违约行为及责任认定:2.1未能按照合同约定的时间完成工作;2.2未能按照合同约定的质量标准完成工作;2.3未能按照合同约定的价格提供服务;2.4未能按照合同约定的方式提供服务;2.5违反合同中的保密义务;2.6第三方介入未经对方同意;2.7未能按照合同约定的程序进行变更或解除;2.8其他违反合同约定的行为。违约责任认定标准:3.1违约金计算:根据合同约定的违约金计算公式进行计算;3.2损害赔偿计算:根据实际损失金额进行计算,包括但不限于直接损失和间接损失;3.3违约行为导致的损失计算:根据因违约行为导致的实际损失进行计算;3.4违约责任的上限:根据合同约定的违约责任上限进行认定。示例说明:如果承包人未能按照合同约定的时间完成工作,发包人可以根据合同约定的违约金计算公式要求承包人支付违约金;如果承包人未能按照合同约定的质量标准完成工作,发包人可以根据实际损失金额要求承包人进行赔偿;如果承包人违反合同中的保密义务,发包人可以根据合同约定的违约责任上限要求承包人承担违约责任。全文完。二零二四年度新能源发电项目建设合同2本合同目录一览第一条项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目投资估算第二条合同主体2.1发包人2.2承包人第三条合同范围3.1工程范围3.2服务范围第四条合同价格4.1合同总价4.2价格调整机制4.3支付方式第五条合同履行5.1工期要求5.2质量标准5.3安全要求第六条技术要求6.1技术规范6.2设备选型6.3技术培训第七条合同变更7.1变更条件7.2变更程序7.3变更费用第八条合同解除8.1解除条件8.2解除程序8.3解除后果第九条违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密第十三条法律、法规和标准13.1适用法律13.2适用法规13.3适用标准第十四条其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同修订14.4合同解除或终止后的权利义务14.5双方约定的其他事项第一部分:合同如下:第一条项目概述1.1项目名称:新能源发电项目1.2项目地点:省市县1.3项目规模:本项目总装机容量为万千瓦,主要包括个风力发电机组、个太阳能光伏发电板等新能源发电设施。1.4项目投资估算:项目总投资估算为亿元人民币,其中设备购置费亿元,土建工程费亿元,安装工程费亿元,其他费用亿元。第二条合同主体第三条合同范围3.1工程范围:本合同范围内工程包括新能源发电项目的土建、设备安装、调试、验收等全部工作。3.2服务范围:乙方应向甲方提供新能源发电项目的技术支持、操作培训、维护保养等服务。第四条合同价格4.1合同总价:本合同总价约为亿元人民币(大写:人民币肆拾亿元整),具体金额以合同附件《工程量清单》为准。4.2价格调整机制:合同履行过程中,如遇原材料价格波动、政策调整等不可抗力因素,双方可协商调整合同价格。4.3支付方式:甲方按照乙方完成的工程进度,分阶段支付合同价款。具体支付方式见合同附件《支付条款》。第五条合同履行5.1工期要求:本项目计划开工日期为2024年X月X日,竣工日期为2024年X月X日,总工期为X个月。具体开工日期以甲方书面通知为准。5.2质量标准:本项目应严格按照国家及行业标准进行施工,确保工程质量达到优良等级。5.3安全要求:乙方应按照甲方提供的安全生产管理制度进行施工,确保施工过程中人员安全和设备安全。第六条技术要求6.1技术规范:本项目应符合国家及行业相关技术规范要求,包括但不限于《新能源发电工程技术规范》等。6.2设备选型:乙方应根据项目规模和甲方要求,选择合适的设备型号和参数,确保设备性能稳定、可靠。6.3技术培训:乙方应对甲方操作人员进行技术培训,确保甲方人员能够熟练掌握新能源发电设施的操作和维护方法。第八条合同变更8.1变更条件:在合同履行过程中,如因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更,双方可协商一致进行变更。8.2变更程序:合同变更应通过书面形式提出,经双方协商一致后签订《合同变更协议》。8.3变更费用:因合同变更产生的额外费用,双方按照《合同变更协议》进行分担。第九条合同解除9.1解除条件:在合同履行过程中,如因不可抗力、政策调整等原因导致合同无法继续履行,双方可协商一致解除合同。9.2解除程序:合同解除应通过书面形式提出,经双方协商一致后签订《合同解除协议》。9.3解除后果:合同解除后,双方应按照《合同解除协议》约定处理后续事项,包括但不限于工程结算、赔偿等。第十条违约责任10.1违约情形:双方违反合同约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任。10.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。10.3违约赔偿:双方因违约产生的赔偿金额,按照合同约定或双方协商确定。第十一条争议解决11.1.1调解:向合同签订地的人民调解委员会申请调解。11.1.2仲裁:向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。11.1.3诉讼:向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构:如选择仲裁,仲裁委员会为仲裁委员会;如选择诉讼,法院为人民法院。11.3诉讼或仲裁地点:争议解决的地点为合同签订地。第十二条保密条款12.1保密内容:双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限:自合同签订之日起至合同解除或终止之日起五年。12.3违约保密:如一方违反保密义务,泄露对方保密信息,应承担违约责任,赔偿对方损失。第十三条法律、法规和标准13.1适用法律:本合同适用中华人民共和国法律。13.2适用法规:本合同履行过程中,应遵守的国家和地方法律法规、政策等。13.3适用标准:本合同履行过程中,应遵守的国家和地方标准、规范等。第十四条其他条款14.1合同附件:本合同附件包括《工程量清单》、《支付条款》、《技术规范》等。14.2补充协议:双方在合同履行过程中,如需补充协议,应书面签订,与本合同具有同等法律效力。14.3合同修订:本合同在履行过程中,如需修订,应经双方协商一致,并以书面形式签订。14.4合同解除或终止后的权利义务:合同解除或终止后,双方应按照约定处理后续事项,包括但不限于工程结算、赔偿等。14.5双方约定的其他事项:双方在合同履行过程中,如有其他约定,应书面记载,与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方概念:本合同所称第三方,是指除甲乙方之外,参与或涉及本合同项目实施的其他各方,包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、材料供应商、设备供应商等。15.2第三方责任:第三方应按照合同约定及相关法律法规,承担各自的责任,确保项目顺利进行。15.3第三方权益:第三方在本合同项目中的权益,应由甲乙方协商确定,并在合同中予以明确。第十六条第三方介入的额外条款及说明16.1额外条款:甲乙方在合同履行过程中,如需第三方介入,应签订相应的补充协议,明确第三方的权利、义务及责任。16.2说明:第三方介入时,甲乙方应确保第三方具备相应的资质、能力和信誉,符合国家及行业标准。第十七条第三方责任限额17.1责任限额:第三方对甲乙方承担的责任限额,应根据第三方介入的具体内容、合同约定及法律规定确定。17.2分担方式:第三方责任限额的具体分担方式,由甲乙方在补充协议中约定。17.3责任限额的调整:如第三方责任限额需调整,甲乙方应签订补充协议,重新约定责任限额。第十八条第三方与其他各方的关系18.1划分说明:第三方与其他各方在合同履行过程中的关系,应由甲乙方在补充协议中明确划分。18.2协调管理:甲乙方应负责协调管理第三方,确保项目顺利进行。18.3信息共享:第三方应按照甲乙方的要求,及时提供项目实施过程中的相关信息。第十九条第三方违约处理19.1违约情形:第三方违反合同约

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论