2024年大型物流中心设计与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年大型物流中心设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1设计方主体1.2施工方主体1.3甲方主体1.4乙方主体第二条合同标的2.1设计与施工范围2.2设计要求与标准2.3施工要求与标准第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4最终付款第四条设计与施工时间安排4.1设计周期4.2施工周期4.3延期条款第五条质量保证5.1设计质量5.2施工质量5.3保修条款第六条变更与调整6.1变更范围6.2变更程序6.3变更费用第七条合同的解除与终止7.1解除条件7.2终止条件7.3解除或终止后的处理第八条违约责任8.1设计方违约8.2施工方违约8.3甲方违约第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径第十条合同的生效、修改与附件10.1合同生效条件10.2合同修改程序10.3附件清单第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决方式第十三条其他条款13.1不可抗力13.2合同的解释13.3合同的转让13.4附件第十四条签字盖章14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章14.3设计方签字盖章14.4施工方签字盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1设计方主体1.2施工方主体1.3甲方主体1.4乙方主体第二条合同标的2.1设计与施工范围设计与施工范围包括但不限于：物流中心总体规划、建筑设计、结构设计、电气设计、暖通设计、给排水设计、装修设计以及施工等内容。2.2设计要求与标准设计应符合国家及行业相关法规、规范和标准，同时满足甲方提出的功能性、实用性、安全性和美观性等要求。2.3施工要求与标准施工应严格按照设计图纸、施工规范和标准进行，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。第三条合同价格与支付3.1合同总价合同总价为本合同约定的设计与施工范围及相关服务的一切费用，包括但不限于设计费、施工费、材料费、人工费等。3.2支付方式支付方式为银行转账，甲方按合同约定的付款节点向乙方支付相应款项。3.3进度付款甲方根据乙方实际完成的工作量，按照合同约定的付款比例进行进度付款。3.4最终付款工程竣工验收合格后，甲方按照合同约定的付款比例支付最终款项。第四条设计与施工时间安排4.1设计周期设计周期为自合同签订之日起至甲方确认最终设计文件之日止，具体时间根据项目复杂程度和双方协商确定。4.2施工周期施工周期为自施工现场交底之日起至工程竣工验收合格之日止，具体时间根据工程量和双方协商确定。4.3延期条款如因不可抗力等因素导致设计或施工周期延误，双方可协商延期，并根据实际情况调整付款节点和工程进度。第五条质量保证5.1设计质量设计方应保证设计文件的质量，确保符合国家及行业相关法规、规范和标准，同时满足甲方的功能性、实用性、安全性和美观性等要求。5.2施工质量施工方应保证施工质量，严格按照设计图纸、施工规范和标准进行，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。5.3保修条款工程竣工验收合格后，乙方应按照国家和行业的保修规定，对工程进行保修，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。第六条变更与调整6.1变更范围变更范围包括设计内容、施工内容、工程量等。6.2变更程序如需变更，甲方应向乙方提出书面变更通知，乙方收到通知后应及时回复，并根据变更情况调整设计和施工方案。6.3变更费用变更费用根据变更范围和双方协商确定，如需额外费用，甲方应按合同约定的付款比例支付。第八条违约责任8.1设计方违约设计方未能按照合同约定完成设计任务或设计质量不符合要求的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。8.2施工方违约施工方未能按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。8.3甲方违约甲方未能按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。第九条争议解决9.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。9.2调解解决如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.4法律途径如仲裁不成，任何一方均有权依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、修改与附件10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。10.2合同修改程序合同的修改应由双方协商一致，并签订书面修改协议。10.3附件清单附件清单包括但不限于：设计文件、施工图纸、施工方案等。第十一条保密条款11.1保密内容双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。11.2保密期限保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。11.3违约保密条款如任何一方违反保密条款，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决方式如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1不可抗力因不可抗力导致一方无法履行或部分履行合同的，受影响方应立即通知对方，并提供相关证明文件。13.2合同的解释本合同未尽事宜，由双方协商解释。13.3合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。13.4附件附件为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第十四条签字盖章14.1甲方签字盖章甲方代表签字或盖章后，本合同即刻生效。14.2乙方签字盖章乙方代表签字或盖章后，本合同即刻生效。14.3设计方签字盖章设计方代表签字或盖章后，本合同即刻生效。14.4施工方签字盖章施工方代表签字或盖章后，本合同即刻生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义第三方指除甲方、乙方以外的其他参与合同履行过程中的个人、法人或其他组织。1.2第三方介入情形第三方介入包括但不限于：中介方、监理方、检测方、政府监管机构等。第二条第三方介入程序2.1第三方选择甲方、乙方应共同协商选择合适的第三方介入，并签订书面协议。2.2第三方介入时间第三方介入时间根据合同履行阶段和双方协商确定。2.3第三方职责第三方应根据合同约定和国家相关法规、规范，履行监督、检查、评估等职责。第三条第三方费用3.1第三方费用承担第三方费用由甲方、乙方根据合同约定承担。3.2第三方费用支付甲方、乙方应按照合同约定的付款节点向第三方支付相应费用。第四条第三方责任4.1第三方责任限制第三方应对其履行职责过程中的行为负责，但对其无法控制或预见的情况免除责任。4.2第三方违约第三方未能按照合同约定履行职责的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方、乙方损失等。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方关系第三方与甲方仅为合同履行过程中的合作关系，不改变甲方与乙方之间的合同关系。5.2第三方与乙方关系第三方与乙方仅为合同履行过程中的合作关系，不改变甲方与乙方之间的合同关系。第六条第三方介入的变更与解除6.1变更程序如需变更第三方，甲方、乙方应协商一致，并签订书面变更协议。6.2解除程序如需解除第三方介入，甲方、乙方应协商一致，并签订书面解除协议。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方争议如第三方与甲方、乙方之间发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。7.2第三方与甲方、乙方之间的争议如第三方与甲方、乙方之间发生争议，不影响本合同的履行。第八条第三方介入的保密条款8.1保密内容第三方应对在合同履行过程中获得的甲方、乙方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。8.2保密期限保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。8.3违约保密条款如第三方违反保密条款，应承担违约责任，赔偿甲方、乙方因此遭受的损失。第九条第三方介入的法律适用与争议解决9.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.2争议解决方式如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条附件10.1附件为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：设计任务书详细描述物流中心的设计要求、设计标准、功能区域等内容。附件2：施工图纸包括建筑设计、结构设计、电气设计、暖通设计、给排水设计、装修设计等图纸。附件3：施工方案详细描述施工过程中的施工步骤、施工方法、材料选择、施工标准等。附件4：材料清单列出施工过程中所需的各种材料名称、型号、规格、数量等信息。附件5：设备清单列出施工过程中所需的各种设备名称、型号、规格、数量等信息。附件6：施工进度计划详细描述施工过程中的各个阶段的时间安排、施工内容等。附件7：质量保修书详细描述质量保修的内容、保修期限、保修责任等。附件8：合同变更协议如合同履行过程中需要变更，双方应签订书面变更协议。附件9：合同解除协议如合同履行过程中需要解除，双方应签订书面解除协议。附件10：第三方介入协议如合同履行过程中需要第三方介入，双方应与第三方签订书面介入协议。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.设计方未能按照合同约定完成设计任务或设计质量不符合要求。2.施工方未能按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求。3.甲方未能按照合同约定履行义务。4.乙方未能按照合同约定履行义务。5.第三方未能按照合同约定履行职责。违约责任认定标准：1.违约金：根据合同约定的违约金比例计算。2.赔偿损失：根据甲方、乙方因此遭受的实际损失计算。3.延长工期：根据实际延误的时间计算。4.支付违约造成的额外费用：根据实际产生的额外费用计算。示例说明：若设计方未能按照合同约定完成设计任务，甲方有权按照合同约定的违约金比例要求设计方支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指2024年大型物流中心设计与施工合同，由甲方、乙方签订。2.设计方：指具有合法营业执