2024年度分包工程施工合同样本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度分包工程施工合同样本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3分包工程1.4施工场地第二条合同范围及工程量2.1工程范围2.2工程量清单2.3工程变更第三条合同价格及支付方式3.1合同价格3.2预付款3.3进度付款3.4竣工结算3.5价格调整第四条工期及进度4.1施工工期4.2工程进度计划4.3工期延误第五条施工质量与标准5.1施工质量要求5.2施工标准5.3质量控制第六条安全生产与环保6.1安全生产要求6.2环保规定6.3安全事故处理第七条材料与设备7.1材料供应7.2设备安装7.3材料质量标准第八条技术支持与配合8.1技术交底8.2施工配合8.3技术问题解决第九条违约责任9.1发包方违约9.2承包方违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一条合同的解除和终止11.1合同解除11.2合同终止第十二条合同的转让和分包12.1合同转让12.2分包规定第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同修改与补充14.4送达地址14.5合同生效日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指与承包方签订本合同，并按照本合同约定支付承包费用，享有分包工程成果的一方。1.2承包方承包方是指与发包方签订本合同，并按照本合同约定完成分包工程的一方。1.3分包工程分包工程是指发包方根据本合同约定，将其的一部分工程分包给承包方实施的具体工程项目。1.4施工场地施工场地是指本合同约定的分包工程施工的具体地点。第二条合同范围及工程量2.1工程范围工程范围包括分包工程的施工设计、施工组织、施工管理、工程验收等全部工作。2.2工程量清单工程量清单详见附件，清单中列明的工程量为承包方计价和施工的依据。2.3工程变更工程变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的附件，具有同等法律效力。第三条合同价格及支付方式3.1合同价格合同价格是指承包方按照本合同约定完成分包工程的全部工作，发包方应付给承包方的价款。3.2预付款发包方应在合同签订后七个工作日内，向承包方支付合同总价款的百分之十作为预付款。3.3进度付款承包方按照工程进度完成相应工程后，发包方应在验收合格后七个工作日内支付该阶段合同价款的百分之八十。3.4竣工结算工程竣工后，承包方应向发包方提交完整的工程资料和竣工结算报告。发包方在验收合格后七个工作日内，按照竣工结算报告支付剩余的合同价款。3.5价格调整合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致工程成本变动，双方可协商调整合同价格。第四条工期及进度4.1施工工期施工工期为合同约定的开始施工日期至工程竣工交付日期。4.2工程进度计划承包方应制定详细的工程进度计划，并报发包方审批。进度计划应包括工程各阶段的完成时间及关键节点。4.3工期延误如因承包方原因导致工期延误，承包方应按照合同约定承担违约责任。第五条施工质量与标准5.1施工质量要求承包方应按照国家和行业标准以及本合同约定的质量要求完成分包工程。5.2施工标准施工标准包括材料、工艺、设备安装、安全防护等方面的要求。具体标准详见附件。5.3质量控制承包方应建立健全质量管理体系，对分包工程的施工过程进行质量控制。发包方有权对施工过程进行监督检查。第六条安全生产与环保6.1安全生产要求承包方应按照国家和行业安全生产规定，采取有效措施确保施工安全。6.2环保规定承包方应遵守国家和地方的环保法规，做好施工现场的环境保护工作。6.3安全事故处理如发生安全事故，承包方应立即报告发包方，并按照相关法规和合同约定处理事故。第八条技术支持与配合8.1技术交底承包方应在分包工程开始前，组织发包方、设计方等相关方进行技术交底，明确工程要求、施工方法、质量标准等内容。8.2施工配合承包方应积极配合发包方、设计方及监理单位进行施工过程中的检查、监督和协调工作。8.3技术问题解决双方在施工过程中遇到的技术问题，应通过协商、咨询专业人员等方式及时解决。第九条违约责任9.1发包方违约如发包方未按约定支付合同价款、预付款、进度付款或竣工结算，应支付违约金，违约金计算方式详见附件。9.2承包方违约如承包方未能按约定完成分包工程、存在质量问题或工期延误，应支付违约金，违约金计算方式详见附件。9.3违约赔偿除支付违约金外，违约方还应承担因违约给守约方造成的其他损失。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1提交合同签订地仲裁委员会进行仲裁；10.1.2向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁如选择仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.3诉讼如选择诉讼，双方应遵守法院的诉讼程序，服从法院的判决。第十一条合同的解除和终止11.1合同解除一方不得单方面解除合同，除非出现不可抗力等法定解除情形。11.2合同终止合同终止是指合同约定的义务履行完毕，双方的权利义务关系终止。合同终止后，承包方应按照发包方的要求进行工程移交。第十二条合同的转让和分包12.1合同转让未经对方同意，合同一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2分包规定承包方不得将分包工程的主体工程分包给第三方，如需分包，需经发包方同意。分包合同的履行不影响承包方对发包方的责任和义务。第十三条保密条款13.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。13.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止。13.3违约责任如一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。14.2法律适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。14.3合同修改与补充本合同未尽事宜，双方可以通过书面形式进行修改和补充，修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。14.4送达地址双方指定的送达地址为合同签订地，任何一方发出的通知、文件等均以该地址为准。14.5合同生效日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的义务履行完毕之日止。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方第三方是指除甲乙方之外，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、政府监管机构等。1.2第三方介入第三方介入是指在合同履行过程中，第三方根据法律法规、合同约定或甲乙双方的授权，对分包工程的施工过程、质量、进度等进行监督、检查或协调。第二条第三方介入的方式和范围2.1方式和范围第三方介入的方式包括现场检查、资料审查、协调会议等。介入范围涵盖分包工程的施工进度、质量、安全、环保等方面。2.2介入时间第三方介入的时间自合同签订之日起至工程竣工交付之日止。第三条第三方介入的职责3.1第三方职责第三方应按照法律法规和合同约定，客观、公正地履行介入职责，保护甲乙双方的合法权益。3.2第三方报告第三方应定期向甲乙双方提交介入报告，报告中应详细记录分包工程的施工情况、存在问题及建议。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系第三方介入分包工程，不代表甲方授权或认可第三方对甲方的权利和义务产生影响。4.2第三方与乙方关系第三方介入分包工程，也不代表乙方授权或认可第三方对乙方的权利和义务产生影响。第五条第三方责任限额5.1责任限额第三方对分包工程的介入，不免除甲乙双方应承担的合同责任和法律责任。第三方对分包工程的介入，不产生对甲乙双方的任何法律后果。5.2责任范围第三方对分包工程的介入，仅限于分包工程的施工过程、质量、进度等方面的监督、检查和协调。5.3责任限制第三方不承担因甲乙双方违约、过失或不可抗力等原因导致分包工程损失的责任。第六条第三方介入的变更和终止6.1变更第三方介入的内容、方式、范围等发生变更时，甲乙双方应签订书面变更协议，并报第三方同意。6.2终止6.2.1合同约定的工程竣工交付；6.2.2甲乙双方书面同意终止；6.2.3法律法规规定的情形。第七条第三方介入的费用7.1费用承担第三方介入的费用由甲乙双方协商确定，并在合同中约定。7.2费用支付甲乙双方应在合同中约定第三方介入费用的支付方式和支付时间。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式8.1.1提交合同签订地仲裁委员会进行仲裁；8.1.2向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁如选择仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。8.3诉讼如选择诉讼，双方应遵守法院的诉讼程序，服从法院的判决。第九条第三方介入的保密义务9.1保密内容第三方在介入分包工程过程中获知的甲乙双方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。9.2保密期限保密期限自第三方介入之日起算，至合同终止或解除之日止。9.3违约责任如第三方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。第十条第三方介入的其他条款10.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。10.2法律适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.3合同修改与补充本合同未尽事宜，甲乙双方可以通过书面形式进行修改和补充，修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。10.4送达地址甲乙双方指定的送达地址为合同签订地，任何一方发出的通知、文件等均以该地址为准。10.5合同生效日期本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的义务履行完毕之日止。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：分包工程范围及工程量清单详细列出分包工程的各项工程内容、工程量及其相关参数。附件2：施工设计方案包括施工图纸、施工工艺、材料选择等详细设计内容。附件3：施工组织计划详细描述施工过程中的组织架构、人员配置、施工进度安排等。附件4：安全生产措施及环保方案列出施工过程中的安全生产措施和环保方案，包括但不限于安全防护设施、环保材料的使用等。附件5：材料供应协议明确材料供应的范围、质量标准、供应时间等。附件6：设备安装协议明确设备安装的范围、质量标准、安装时间等。附件7：工程变更协议当工程范围、工程量、工期等发生变更时，需签订工程变更协议。附件8：预付款支付凭证发包方支付预付款的凭证。附件9：进度付款支付凭证发包方支付进度付款的凭证。附件10：竣工结算支付凭证发包方支付竣工结算的凭证。附件11：技术交底会议记录记录技术交底会议的内容，包括工程要求、施工方法、质量标准等。附件12：施工进度报告承包方定期向发包方提交的施工进度报告。附件13：第三方介入报告第三方定期向甲乙双方提交的介入报告。附件14：工程验收报告工程竣工后，承包方向发包方提交的工程验收报告。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方未按约定支付合同价款、预付款、进度付款或竣工结算。2.承包方未按约定完成分包工程、存在质量问题或工期延误。3.第三方未按约定履行介入职责，导致分包工程损失。违约责任认定标准：1.发包方违约发包方违约金计算方式为：违约金额×1%。示例说明：如发包方未按约定支付预付款，应支付合同总价款的1%作为违约金。2.承包方违约承包方违约金计算方式为：违约金额×1%。示例说明：如承包方未能按约定完成分包工程，应支付合同总价款的1%作为违约金。3.第三方违约第三方违约金计算方式为：违约金额×1%。示例说明：如第三方未按约定履行介入职责，导致分包工程损失，应支付损失金额的1%作为违约金。全文完。2024年度分包工程施工合同样本1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3分包方第二条工程范围及内容2.1工程概述2.2分包工程范围2.3工程量及工程单价第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3预付款及进度付款3.4质量保证金第四条工程进度与交付4.1施工周期4.2工程进度计划4.3工程交付及验收第五条质量与标准5.1工程质量标准5.2材料及设备标准5.3施工工艺及操作规范第六条安全生产与管理6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3安全事故处理第七条变更与调整7.1合同变更条件7.2合同价格调整7.3工程量变更第八条违约责任8.1承包方违约8.2分包方违约8.3发包方违约第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同解除条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果12.3不可抗力责任第十三条合同的转让与分包13.1合同转让13.2分包规定13.3分包商的义务第十四条其他条款14.1法律适用14.2合同语言14.3附件说明第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3分包方第二条工程范围及内容2.1工程概述2.2分包工程范围分包方应按照合同约定，完成发包方指定的分包工程范围内的全部施工任务。分包工程的范围和内容详见合同附件。2.3工程量及工程单价承包方应根据合同约定，完成工程量的计算和工程单价的确定。工程量和工程单价应符合国家相关标准和规定。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价是指承包方按照合同约定完成工程所需的全部费用，包括工程设计费、施工费、材料费、设备费、人员工资、税费等。合同总价详见合同附件。3.2价格调整机制合同总价在合同签订后，如因市场行情变化、政策调整等原因，导致工程成本发生较大变化，双方可协商调整合同价格。价格调整的具体办法详见合同附件。3.3预付款及进度付款发包方应在合同签订后的一定时间内支付预付款。工程进度付款应按照工程实际进度和合同约定进行。预付款及进度付款的具体金额和支付时间详见合同附件。3.4质量保证金承包方在工程竣工后，应按照合同约定向发包方支付质量保证金。质量保证金的金额、退还条件和时间等详见合同附件。第四条工程进度与交付4.1施工周期本工程的施工周期自合同签订之日起至工程竣工交付之日止。施工周期的具体时间要求详见合同附件。4.2工程进度计划承包方应按照合同约定，制定工程进度计划，并报发包方批准。工程进度计划应包括工程的各阶段完成时间、关键节点等。4.3工程交付及验收工程完成后，承包方应组织自检，并向发包方申请验收。发包方应在合同约定的时间内组织验收。工程验收合格的，发包方予以接收；验收不合格的，承包方应按照合同约定进行整改。第五条质量与标准5.1工程质量标准本工程的工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定。工程质量标准详见合同附件。5.2材料及设备标准工程所使用的材料、设备应符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定。材料及设备的标准和要求详见合同附件。5.3施工工艺及操作规范承包方应按照合同约定，采用合理的施工工艺和操作规范进行施工。施工工艺和操作规范应符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定。第六条安全生产与管理6.1安全生产责任承包方应全面负责本工程的安全生产，并对分包方的安全生产进行监督和管理。发包方应协助承包方做好安全生产相关工作。6.2安全生产措施承包方应制定并落实本工程的安全生产措施，确保工程施工过程中的安全生产。安全生产措施应符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定。6.3安全事故处理工程施工过程中发生安全事故的，承包方应立即报告发包方，并按照国家相关法律法规、行业标准及合同约定进行处理。第八条违约责任8.1承包方违约承包方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合合同约定的，应承担违约责任。具体违约责任包括但不限于：赔偿发包方因此造成的损失、支付违约金、按照合同约定承担延期交付的责任等。8.2分包方违约分包方未按合同约定完成分包工程，或分包工程质量不符合合同约定的，应承担违约责任。具体违约责任包括但不限于：赔偿承包方因此造成的损失、支付违约金、按照合同约定承担延期交付的责任等。8.3发包方违约发包方未按合同约定支付预付款、进度付款或质量保证金，或干涉承包方的正常施工，导致工程无法正常进行的，应承担违约责任。具体违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿承包方因此造成的损失、按照合同约定承担延期交付的责任等。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁双方同意，如有争议，可以提交仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3诉讼如双方约定仲裁以外的争议解决方式，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的附件及补充协议均为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。10.2合同变更程序合同履行过程中，如双方同意变更合同内容的，应签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效。10.3合同解除条件合同履行过程中，如发生不可抗力或其他法定解除事由的，双方可以解除合同。合同解除后，双方应按照合同约定处理后续事宜。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起计算，至合同解除或终止履行之日起五年内有效。11.3违约责任违反保密条款的，违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、动乱等）以及政策法规变化等。12.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决。12.3不可抗力责任遭受不可抗力事件的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。不可抗力事件发生后，双方均应尽力减少损失，并按照合同约定承担各自的责任。第十三条合同的转让与分包13.1合同转让未经对方同意，任何一方不得将合同全部或部分转让给第三方。13.2分包规定承包方不得将合同约定的全部工程或主要部分工程分包给第三方。分包应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。13.3分包商的义务分包商应按照合同约定履行施工义务，并接受发包方和承包方的监督和管理。第十四条其他条款14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同语言本合同的正式文本采用中文编写。14.3附件说明本合同附件包括工程量清单、工程设计文件、施工图纸、技术要求等，附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所述第三方是指除甲乙方之外，与本合同无关的法人、其他组织或个人。第三方介入是指在合同履行过程中，第三方以某种方式参与或影响合同的履行。第二条第三方介入的情况2.1第三方介入包括但不限于：提供咨询服务、技术支持、资金支持、参与管理、监督、检验、审计等。2.2第三方介入应符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定。第三方介入的方式、范围和条件等详见合同附件。第三条第三方责任3.1第三方介入并不改变甲乙双方的权利和义务。第三方介入仅负责协助甲乙双方履行合同，并对其协助范围内的工作承担责任。3.2第三方应按照合同约定或甲乙双方的合理要求，提供相关服务。第三方提供的服务应符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定。3.3第三方如因故意或过失导致合同无法履行或造成损失的，应承担相应的法律责任。第三方对甲乙双方或其他第三方的损失应进行赔偿。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方、乙方无任何隶属或代理关系。第三方介入并不意味着甲方、乙方将合同义务部分或全部转移给第三方。4.2甲方、乙方应与第三方保持独立的关系。任何一方与第三方的纠纷，均不影响甲方、乙方之间的合同履行。第五条第三方责任限额5.1第三方对甲方、乙方或其他第三方的赔偿责任，总额不应超过甲方、乙方因第三方介入而实际支付的费用。5.2第三方对甲方、乙方或其他第三方的损失赔偿，每次赔偿金额不应超过甲方、乙方因第三方介入而实际支付的费用的一定比例（具体比例在合同中约定）。5.3如第三方因故意或重大过失导致合同无法履行或造成损失的，甲方、乙方有权要求第三方承担相当于损失金额的赔偿责任。第六条第三方介入的终止6.1第三方介入应在合同约定的期限内终止。如合同未约定，第三方介入应在第三方完成协助事项后终止。6.2甲方、乙方均有权随时通知第三方终止介入。第三方应在接到终止通知后的一定时间内退出合同的履行。第七条第三方介入的书面协议7.1如甲方、乙方与第三方就介入事项达成一致，应签订书面协议，并报送相关政府部门审批或备案。7.2第三方介入的书面协议应明确双方的权利、义务和责任，并符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定。第八条第三方介入的保密义务8.1第三方应对其在介入过程中获得的甲乙双方的保密信息予以保密。保密信息包括技术秘密、商业秘密等。8.2第三方应承担因泄露保密信息而给甲乙双方造成的损失的赔偿责任。第九条第三方介入的违约责任9.1第三方如未按合同约定履行介入义务的，应承担违约责任。违约责任包括但不限于：赔偿甲乙双方因此造成的损失、支付违约金等。9.2甲方、乙方如因第三方违约而遭受损失的，有权向第三方追偿。第十条争议解决10.1甲方、乙方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2甲方、乙方与第三方之间的争议，可以提交仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十一条法律适用与管辖11.1本合同及第三方介入的书面协议适用中华人民共和国法律。11.2因第三方介入引起的争议，由合同签订地人民法院管辖。第十二条附件说明本合同及第三方介入的书面协议的附件，包括第三方介入的具体事项、责任限额、保密协议等，附件与合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单：详细列明工程项目的名称、规格、数量、单价等，作为计算工程总价的依据。2.工程设计文件：包括设计图纸、技术参数、施工方案等，作为施工的依据。3.施工图纸：详细描绘工程项目的结构、布局、尺寸等，作为施工的依据。4.技术要求：对工程项目的技术指标、性能要求、质量标准等进行详细说明。5.安全生产措施：包括安全管理制度、应急预案、安全培训等，作为施工安全的依据。6.质量验收标准：详细列明工程项目的质量验收标准和方法，作为工程验收的依据。7.合同履行计划：包括施工周期、进度计划、人员安排等，作为合同履行的依据。8.预付款及进度付款计划：详细列明预付款和进度付款的金额、时间、条件等，作为支付款项的依据。9.质量保证金协议