2024年发布的基础设施建设施工协议条件版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年发布的基础设施建设施工协议条件版B版本合同目录一览第一条一般规定1.1合同的签订1.2合同的生效1.3合同的履行第二条施工范围与工程量2.1施工范围2.2工程量清单2.3工程变更第三条施工期限3.1施工总期限3.2施工阶段划分3.3延期及违约责任第四条工程质量与标准4.1工程质量要求4.2质量检验与验收4.3质量争议的处理第五条施工安全5.1安全管理措施5.2安全事故的处理5.3安全生产费用的支付第六条施工材料与设备6.1材料供应与质量6.2设备使用与管理6.3材料与设备的验收第七条工程款项7.1工程预付款7.2工程进度款7.3工程结算款7.4工程质量保证金第八条技术支持与服务8.1技术支持8.2施工指导与监督8.3技术培训与交流第九条合同争议的解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4诉讼解决第十条合同的解除与终止10.1合同解除的条件10.2合同终止的条件10.3解除或终止合同后的处理第十一条违约责任11.1承包商的违约责任11.2发包商的违约责任11.3违约赔偿金额的计算第十二条不可抗力12.1不可抗力的认定12.2不可抗力的后果处理12.3不可抗力的责任划分第十三条合同的转让与分包13.1合同的转让13.2合同的分包13.3分包商的责任与义务第十四条保密条款14.1保密信息的范围14.2保密信息的保护期限14.3违反保密条款的后果第一部分：合同如下：第一条一般规定1.1合同的签订1.1.1本合同由双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上签订。1.1.2双方应按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。1.1.3合同签订后，双方应按照合同约定的内容进行施工。1.2合同的生效1.2.1合同自双方签字或盖章之日起生效。1.2.2合同的生效不代表合同的履行完成，合同的履行完成应以实际完成工程为准。1.2.3合同生效后，任何一方不得擅自变更或解除合同。1.3合同的履行1.3.1双方应按照合同约定的内容和时间履行各自的权利和义务。1.3.2承包商应按照约定的施工方案、施工图纸和技术规范进行施工。1.3.3发包商应按照约定的时间和方式支付工程款项。第二条施工范围与工程量2.1施工范围2.1.1承包商应按照施工图纸和施工方案完成约定的施工内容。2.1.2施工范围包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。2.1.3承包商应严格按照发包商提供的施工图纸和施工方案施工，不得擅自变更。2.2工程量清单2.2.1工程量清单作为合同附件，是合同不可分割的一部分。2.2.2工程量清单中列明的工程量是双方确认的工程量，不得随意增减。2.2.3工程量清单中的工程量应以实际完成工程为准。2.3工程变更2.3.1工程变更应由发包商提出，并经双方协商一致。2.3.2工程变更的内容应明确、具体，并作为合同的补充协议。2.3.3工程变更导致的工程量增减和工期的顺延，应按合同约定的方式计算和补偿。第三条施工期限3.1施工总期限3.1.1施工总期限为合同签订之日起至工程交付之日止。3.1.2施工总期限不应超过合同约定的最长期限。3.1.3承包商应按照约定的施工进度计划完成施工。3.2施工阶段划分3.2.1施工阶段划分为土建阶段、安装阶段、装修阶段等。3.2.2每个阶段的施工进度和完成时间应在合同中约定。3.2.3承包商应按照约定的施工阶段划分完成施工。3.3延期及违约责任3.3.1承包商因自身原因导致施工延期，应承担违约责任。3.3.2发包商因自身原因导致施工延期，应承担违约责任。3.3.3延期违约责任的计算和赔偿方式应在合同中约定。第四条工程质量与标准4.1工程质量要求4.1.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和发包商的要求。4.1.2承包商应按照约定的质量标准进行施工，并承担质量责任。4.1.3工程质量的检验和验收应按照合同约定的方式进行。4.2质量检验与验收4.2.1工程质量的检验分为施工过程中的自检、互检和竣工验收。4.2.2验收合格后，发包商应支付工程款项。4.2.3验收不合格的工程，承包商应按照合同约定进行整改和返工。4.3质量争议的处理4.3.1工程质量争议应通过协商解决。4.3.2协商不成的，可申请第三方检测机构进行检测。4.3.3检测费用由质量责任方承担。第五条施工安全5.1安全管理措施5.1.1承包商应制定施工安全管理制度，并严格执行。5.1.2承包商应定期进行安全教育培训和演练。5.1.3承包商应确保施工现场的安全防护设施完善。5.2安全事故的处理5.2.1发生安全事故，承包商应立即启动应急预案，并报告发包商。5.2.2承包商应承担因自身原因导致的安全事故的责任。5.2.3安全事故的处理费用由责任方承担。第八条技术支持与服务8.1技术支持8.1.1发包商应提供施工图纸、技术规范、施工方案等工程技术文件。8.1.2承包商应按照发包商提供的技术文件进行施工。8.1.3发包商应对承包商的施工技术问题提供必要的指导和支持。8.2施工指导与监督8.2.1发包商应指派专人对施工过程进行指导与监督。8.2.2承包商应接受发包商的指导与监督，并及时整改存在的问题。8.2.3发包商和承包商应定期召开施工协调会议，解决施工过程中的问题。8.3技术培训与交流8.3.1承包商应按照发包商的要求，对施工人员进行技术培训。8.3.2发包商和承包商应定期进行技术交流和经验分享。8.3.3技术培训与交流的费用由双方协商确定。第九条合同争议的解决9.1协商解决9.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。9.1.2协商不成的，可寻求第三方调解。9.1.3调解不成的，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。9.2调解解决9.2.1双方可共同选择调解机构进行调解。9.2.2调解机构提出的调解方案对双方均具有约束力。9.2.3调解费用由双方协商承担。9.3仲裁解决9.3.1双方同意将合同争议提交约定的仲裁委员会进行仲裁。9.3.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3.3仲裁费用按仲裁委员会的规定承担。9.4诉讼解决9.4.1任何一方均可向人民法院提起诉讼。9.4.2诉讼应在合同约定的法院管辖范围内进行。9.4.3诉讼费用按照法院的规定承担。第十条合同的解除与终止10.1合同解除的条件10.1.1合同解除应符合法律、法规的规定。10.1.2合同解除前，双方应协商确定解除后的处理事项。10.1.3合同解除后的责任承担按合同约定或法律法规规定。10.2合同终止的条件10.2.1合同终止的条件应符合法律、法规的规定。10.2.2合同终止前，双方应协商确定终止后的处理事项。10.2.3合同终止后的责任承担按合同约定或法律法规规定。10.3解除或终止合同后的处理10.3.1解除或终止合同后，承包商应按照发包商的要求做好工程移交工作。10.3.2解除或终止合同后，尚未支付的款项应按照合同约定结算。10.3.3解除或终止合同后，双方应按照合同约定处理合同解除或终止后的其他事项。第十一条违约责任11.1承包商的违约责任11.1.1承包商未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。11.1.2承包商违反合同造成发包商损失的，应予以赔偿。11.1.3承包商的违约责任具体计算和赔偿方式按合同约定。11.2发包商的违约责任11.2.1发包商未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。11.2.2发包商违反合同造成承包商损失的，应予以赔偿。11.2.3发包商的违约责任具体计算和赔偿方式按合同约定。11.3违约赔偿金额的计算11.3.1违约赔偿金额的计算应根据违约方的违约程度和损失程度确定。11.3.2违约赔偿金额的计算方式按合同约定或双方协商确定。11.3.3违约赔偿金额的计算结果应作为合同违约责任的一部分。第十二条不可抗力12.1不可抗力的认定12.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。12.1.2不可抗力的认定应符合法律第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：施工图纸附件2：技术规范附件3：施工方案附件4：工程量清单附件5：施工进度计划附件6：安全防护设施规范附件7：质量检验标准附件8：施工合同补充协议附件9：调解协议书附件10：仲裁裁决书附件11：诉讼判决书附件的详细要求和说明：附件1：施工图纸施工图纸是工程建设的依据，应包括建筑物的外观、内部结构、尺寸、材料、构造等详细内容。施工图纸应由发包商提供，并经双方确认。附件2：技术规范技术规范是施工过程中的质量标准和要求，应包括材料要求、施工工艺、验收标准等。承包商应严格按照技术规范进行施工。附件3：施工方案施工方案是承包商根据施工图纸和技术规范制定的施工计划，应包括施工步骤、施工方法、施工进度等。施工方案应经发包商批准后方可执行。附件4：工程量清单工程量清单是列出工程项目的名称、数量、单位、工程量等详细信息的清单。工程量清单应作为合同的一部分，承包商应按照清单进行施工。附件5：施工进度计划施工进度计划是承包商根据施工方案制定的施工时间表，应包括各阶段的开始和结束时间。发包商应按照进度计划进行监督和协调。附件6：安全防护设施规范安全防护设施规范是对施工现场安全防护设施的要求和标准，包括安全网、防护栏杆、警示标志等。承包商应按照规范要求设置安全防护设施。附件7：质量检验标准质量检验标准是对工程质量的要求和检验方法，应包括材料的检验、构件的验收等。工程质量的检验和验收应按照质量检验标准进行。附件8：施工合同补充协议施工合同补充协议是对合同的补充和细化，应包括合同的变更、解除、终止等条款。补充协议应经双方协商一致后签订。附件9：调解协议书调解协议书是双方在争议解决过程中达成的调解结果，具有法律效力。调解协议书应由调解机构制作，双方签字确认。附件10：仲裁裁决书仲裁裁决书是仲裁委员会对合同争议作出的裁决结果，具有法律效力。仲裁裁决书应由仲裁委员会制作，双方签字确认。附件11：诉讼判决书诉讼判决书是人民法院对合同争议作出的判决结果，具有法律效力。诉讼判决书应由人民法院制作，双方签字确认。说明二：违约行为及责任认定：1.承包商未按照合同约定时间完成施工。2.承包商未按照合同约定质量标准完成施工。3.发包商未按照合同约定时间支付工程款项。4.发包商未按照合同约定提供施工图纸和技术规范。5.承包商未按照合同约定进行安全防护。6.承包商未按照合同约定进行质量检验和验收。违约的责任认定标准：1.违约行为导致工程延期，应按照合同约定的违约金计算方式计算违约金。2.违约行为导致工程质量不合格，应由违约方承担返工、整改等费用。3.违约行为导致安全事故，应由违约方承担事故处理费用和赔偿损失。4.违约行为导致合同解除或终止，应按照合同约定的方式处理合同解除或终止后的事项。示例说明：如果承包商未按照合同约定时间完成施工，导致工程延期，承包商应按照合同约定的违约金计算方式向发包商支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：不能预见、不能避免