水利水电工程施工监理合同（2024版）3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME水利水电工程施工监理合同（2024版）本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2监理人1.3施工单位1.4合同文件第二条监理范围与内容2.1监理范围2.2监理内容第三条监理期限3.1监理开始时间3.2监理结束时间第四条监理人员与资质4.1监理人员配置4.2监理人员资质要求第五条监理权利与义务5.1监理人的权利5.2监理人的义务5.3发包人的权利5.4发包人的义务第六条监理费用6.1监理费用支付方式6.2监理费用支付时间第七条施工质量控制7.1施工质量标准7.2监理人对施工质量的控制第八条施工进度监督8.1施工进度计划8.2监理人对施工进度的监督第九条安全生产管理9.1安全生产要求9.2监理人对安全生产的监督第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件第十一条违约责任11.1监理人的违约责任11.2发包人的违约责任第十二条争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决地点第十三条合同的生效、终止与解除13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件第十四条其他约定14.1保密条款14.2法律法规适用14.3合同的签订地点和时间第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.2监理人1.3施工单位1.4合同文件本合同文件包括合同协议书、合同条款、技术文件、图纸、工程量清单和其他双方约定的文件。第二条监理范围与内容2.1监理范围监理范围包括水利水电工程施工过程中的质量、安全、进度、投资控制等方面的监督管理。2.2监理内容监理内容包括：施工方案的合理性、施工进度的合规性、工程质量的符合性、安全生产的规范性、工程投资的合理性等。第三条监理期限3.1监理开始时间监理开始时间为合同签订后的第一个工作日。3.2监理结束时间监理结束时间为工程竣工验收合格。第四条监理人员与资质4.1监理人员配置乙方应根据工程规模、施工复杂程度、合同工期等实际情况，配置足够数量的具有相应资质的监理人员。4.2监理人员资质要求乙方派驻的监理人员应具有国家规定的相关职称、资格证书，并具备丰富的水利水电工程监理经验。第五条监理权利与义务5.1监理人的权利乙方有权对施工过程进行监督管理，要求施工单位按照合同约定和国家有关法规、标准、规范施工。5.2监理人的义务乙方应认真履行监理职责，公正、独立地开展监理工作，保护发包人和施工单位的合法权益。5.3发包人的权利甲方有权对乙方的监理工作进行监督和检查，要求乙方按照合同约定完成监理任务。5.4发包人的义务甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用，为乙方提供必要的办公和生活条件，并协助乙方开展监理工作。第八条施工质量控制8.1施工质量标准乙方应根据国家及行业相关标准、规范要求，制定施工质量控制方案，并监督施工单位严格执行。8.2监理人对施工质量的控制乙方应对施工过程中的关键部位、关键工序进行现场跟踪检查，对施工质量不符合要求的，有权要求施工单位立即整改。第九条施工进度监督9.1施工进度计划施工单位应根据工程特点和合同要求，编制施工进度计划，并提交乙方审查。9.2监理人对施工进度的监督乙方应监督施工单位按照施工进度计划组织施工，对延期情况有权要求施工单位说明原因并采取措施。第十条安全生产管理10.1安全生产要求乙方应按照国家和行业的安全生产法律法规、标准要求，对施工单位的安全生产进行监督管理。10.2监理人对安全生产的监督乙方应对施工现场的安全设施、安全防护措施、安全操作等进行检查，对不符合安全生产要求的情况有权要求施工单位立即整改。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更条件合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2合同解除条件合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。第十二条违约责任12.1监理人的违约责任乙方未按合同约定履行监理职责的，应承担相应的违约责任。12.2发包人的违约责任甲方未按合同约定支付监理费用或提供必要条件的，应承担相应的违约责任。第十三条合同的生效、终止与解除13.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件合同在工程竣工验收合格后终止。13.3合同解除条件合同解除应符合本合同第十一条的规定。第十四条其他约定14.1保密条款双方应对合同内容及在履行过程中获知的对方商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。14.2法律法规适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。14.3合同的签订地点和时间本合同于____年____月____日，在____地签订。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义及范围15.1第三方定义本合同所述第三方，是指除甲乙方之外的，与本合同工程有关联的其他单位或个人，包括但不限于设计单位、材料供应商、设备供应商、检测机构、咨询单位等。15.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不仅限于工程设计、材料供应、设备供应、质量检测、技术咨询等与工程实施相关的各个环节。第十六条第三方介入的程序及要求16.1第三方选择甲乙方应共同协商选择合适的第三方单位或个人，并对其资质、能力和信誉进行审查。16.2第三方介入程序第三方介入应按照合同约定的程序进行，包括但不限于通知、协商、签订合同等。16.3第三方责任划分第三方应按照合同约定对其提供的服务或产品负责，甲乙方不承担由第三方原因导致的损失。第十七条第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定第三方的责任限额应在其与甲乙方签订的合同中明确，且不应超过其合同价格的一定比例（具体比例由甲乙方协商确定）。17.2第三方责任限额的调整第三方责任限额的调整应由甲乙方协商一致，并签订书面协议。第十八条第三方违约处理18.1第三方违约第三方未按合同约定履行义务的，甲乙方有权要求其承担违约责任。18.2第三方违约处理程序甲乙方应按照合同约定和法律规定，通过协商或法律途径处理第三方的违约行为。第十九条第三方与甲乙方的关系19.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方是独立的法律主体，彼此之间的关系应视为独立合同关系。19.2第三方与甲乙方的权利义务第三方对甲乙方不承担任何合同义务，甲乙方对第三方也不承担任何合同义务，但甲乙方有权要求第三方按合同约定履行义务。第二十条第三方介入对合同其他条款的影响20.1第三方介入不影响本合同其他条款的执行，甲乙方应继续履行合同约定的义务。20.2第三方介入产生的新增费用或责任，应由第三方承担。第二十一条第三方介入的合同补充协议21.1补充协议的签订甲乙方与第三方就第三方介入事项达成一致后，应签订补充协议，作为本合同不可分割的一部分。21.2补充协议的生效补充协议自甲乙方和第三方签字盖章之日起生效。第二十二条第三方介入的争议解决22.1争议解决方式第三方介入产生的争议，甲乙方应通过协商解决，协商不成的，可依法采取仲裁或诉讼方式解决。22.2争议解决地点争议解决的地点应按照本合同约定或双方协商确定。第二十三条第三方介入的告知义务23.1告知义务甲乙方应在第三方介入前，将第三方的相关信息告知对方，并保证信息的真实、准确、完整。23.2告知义务的履行甲乙方应按照合同约定及时履行告知义务，未履行或未正确履行造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。第二十四条第三方介入后的合同修改24.1合同修改本合同在第三方介入后，如需要修改或补充，应由甲乙方协商一致，并签订书面修改协议。24.2修改协议的生效修改协议自甲乙方签字盖章之日起生效，并成为本合同不可分割的一部分。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同协议书附件二：合同条款附件三：技术文件附件四：图纸附件五：工程量清单附件六：第三方单位或个人资质证明文件附件七：第三方单位或个人合同附件八：第三方单位或个人责任限额确认文件附件九：补充协议附件十：修改协议附件的详细要求和附件的说明：附件一：合同协议书本附件是合同的核心文件，明确了甲乙方之间的权利义务关系，以及合同的履行期限、金额等关键条款。附件二：合同条款本附件详细列出了合同的条款，包括一般条款和特殊条款，用以规范甲乙方的行为。附件三：技术文件本附件包括工程的设计图纸、技术规范、施工方案等，用以指导工程的实施。附件四：图纸本附件是工程的详细设计图纸，包括建筑、结构、机电等各个专业的图纸。附件五：工程量清单本附件列出了工程所需的各项材料、设备、人工等的数量和价格。附件六：第三方单位或个人资质证明文件本附件用于证明第三方单位或个人的资质，包括营业执照、资质证书等。附件七：第三方单位或个人合同本附件是甲乙方与第三方单位或个人签订的合同，明确了第三方的义务和责任。附件八：第三方单位或个人责任限额确认文件本附件用于确认第三方的责任限额，包括责任限额的计算方法和金额。附件九：补充协议本附件用于对合同的补充和修改，包括但不限于合同的履行期限、金额的调整等。附件十：修改协议本附件用于对已经签订的合同进行修改，需要甲乙方双方签字盖章后生效。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲乙方未按合同约定支付监理费用或提供必要条件。2.乙方未按合同约定履行监理职责或未达到监理标准。3.施工单位未按合同约定施工或未达到施工标准。4.第三方单位或个人未按合同约定提供服务或产品。违约责任认定：1.甲乙方未按合同约定支付监理费用或提供必要条件的，应承担迟延履行违约责任，向乙方支付违约金。2.乙方未按合同约定履行监理职责或未达到监理标准的，应承担违约责任，包括但不限于重新履行监理职责、支付违约金等。3.施工单位未按合同约定施工或未达到施工标准的，应承担违约责任，包括但不限于整改、赔偿损失等。4.第三方单位或个人未按合同约定提供服务或产品的，应承担违约责任，包括但不限于重新提供服务或产品、支付违约金等。示例说明：如甲乙方未按合同约定支付监理费用，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金的计算方式应在本合同附件八中明确。如乙方未按合同约定履行监理职责，甲方有权要求乙方重新履行监理职责，或支付违约金，具体金额应在本合同附件八中明确。如施工单位未按合同约定施工，乙方有权要求施工单位整改，并承担由此产生的损失，具体损失的计算方式应在本合同附件八中明确。如第三方单位或个人未按合同约定提供服务或产品，甲乙方有权要求第三方单位或个人重新提供服务或产品，并支付违约金，具体金额应在本合同附件八中明确。全文完。水利水电工程施工监理合同（2024版）1本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2监理方1.3施工方1.4合同相关术语解释2.监理范围与内容2.1监理范围2.2监理内容3.监理人员与职责3.1监理人员组成3.2监理人员职责4.合同期限4.1开始日期4.2结束日期5.监理费用5.1监理费用计算5.2支付方式5.3费用调整6.监理报告与沟通6.1监理报告提交6.2沟通与协调7.违约责任7.1发包方违约7.2监理方违约7.3施工方违约8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律途径9.合同的变更与终止9.1合同变更9.2合同终止10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决12.合同的生效、修改与解除12.1合同生效12.2合同修改12.3合同解除13.其他条款13.1不可抗力13.2合同的转让13.3附件14.合同的签署与备案14.1签署日期14.2签署地点14.3备案要求第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2监理方1.3施工方1.4合同相关术语解释（1）水利水电工程：指在河流、湖泊、地下水源等地表水和地下水资源的开发、利用、保护、控制和管理中进行的各类建筑物和设施的总称。（2）施工监理：指监理方根据合同约定，对施工方的施工过程进行全面监督管理，确保施工质量、安全、进度和投资控制等目标实现的活动。（3）监理工程师：指具备相关资格和经验，负责具体监理工作的乙方人员。第二条监理范围与内容2.1监理范围监理范围包括水利水电工程施工的全过程，包括但不限于施工现场的管理、施工方案的合理性、施工进度的合规性、施工质量的符合性、安全生产的规范性和投资控制的合理性等。2.2监理内容监理内容主要包括：（1）对施工方的施工组织设计、施工方案、施工进度计划等进行审查，确保其符合合同要求和国家标准。（2）对施工现场进行巡查，监督施工方的施工质量、安全生产和环境保护等情况，发现问题及时提出整改要求。（3）对施工过程中的重要环节和关键节点进行验收，确保工程质量符合设计要求和标准。（4）对施工方的工程量进行审核，确保工程量的准确性和合规性。（5）对施工方的工程款项进行审核，确保款项的支付合理和合规。（6）对施工方的施工成果进行评价，为甲方提供决策依据。第三条监理人员与职责3.1监理人员组成监理人员由乙方根据工程规模、技术难度和甲方要求进行配置，组成专业的监理团队，团队成员应具备相应的资格和经验。3.2监理人员职责监理人员的主要职责如下：（1）严格执行国家法律法规和甲方、乙方的相关规定，客观、公正地履行监理职责。（2）严格按照监理方案和监理计划进行监理工作，确保监理目标的实现。（3）对施工现场进行定期巡查，及时发现施工过程中的问题，并提出整改要求。（4）对施工方的施工质量、安全生产、环境保护等方面进行监督管理，确保其符合合同要求和国家标准。（5）对施工方的工程量和工程款项进行审核，确保其合理性和合规性。（6）定期向甲方报告监理工作的情况，对重大问题及时向甲方汇报。（7）协助甲方处理工程变更、索赔等事宜。第四条合同期限4.1开始日期合同开始日期为双方签订合同之日起。4.2结束日期合同结束日期为水利水电工程竣工验收合格之日。第五条监理费用5.1监理费用计算监理费用根据工程规模、技术难度、合同期限等因素，按照双方商定的费率进行计算。具体费率在合同附件中详细列明。5.2支付方式监理费用支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总监理费的30%。（2）工程进度达到合同约定的节点后，甲方支付乙方相应节点监理费的70%。5.3费用调整如因不可抗力等因素导致合同期限、工程规模、技术难度等发生较大变化，双方可协商调整监理费用。第六条监理报告与沟通6.1监理报告提交监理人员应按照合同约定的时间节点和内容，向甲方提交监理报告。监理报告应包括但不限于施工现场情况、施工质量、安全生产、环境保护等方面的情况。6.2沟通与协调监理方应与甲方、施工方保持密切沟通与协调，及时解决施工现场的问题，确保工程顺利进行。第八条违约责任8.1发包方违约如甲方未按照合同约定履行义务，包括但不限于未按时支付款项、未提供施工条件等，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金金额为合同金额的1%至5%，具体金额由双方协商确定。8.2监理方违约如乙方未按照合同约定履行义务，包括但不限于未按时提交监理报告、未履行监督管理职责等，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金金额为合同金额的1%至5%，具体金额由双方协商确定。8.3施工方违约如丙方未按照合同约定履行义务，包括但不限于施工质量不符合要求、施工进度延误等，甲方有权要求丙方支付违约金，违约金金额为合同金额的1%至5%，具体金额由双方协商确定。第九条争议解决9.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商的方式解决。9.2调解解决如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.4法律途径双方同意，如发生合同纠纷，任何一方均有权采取法律手段解决，包括但不限于诉讼、仲裁等。第十条合同的变更与终止10.1合同变更合同的变更必须经双方协商一致，并书面确认。10.2合同终止合同终止的情形包括：（1）工程竣工验收合格，合同目的实现；（2）双方协商一致解除合同；（3）一方违约严重，对方有权解除合同；（4）不可抗力导致合同无法履行。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、合同内容等信息，应予以保密。11.2保密期限保密期限为合同终止之日起五年。11.3违约责任如一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约金责任，违约金金额为泄露信息所造成损失的赔偿金额，具体金额由双方协商确定。第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。13.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方。13.3附件本合同附件包括：（1）合同双方的基本信息；（2）监理方案和监理计划；（3）监理费用明细；（4）其他双方约定的内容。第十四条合同的签署与备案14.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2签署地点本合同签署地点为合同双方约定的地点。14.3备案要求双方应按照相关法律法规要求，将合同文本提交至各自所在地的备案机关进行备案。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所称第三方，是指除甲方、乙方和丙方之外，根据合同约定或实际情况需要参与合同履行过程的单位或个人。1.2第三方可以包括但不仅限于中介方、检测机构、咨询单位、政府监管部门等，其介入目的是为了确保合同的顺利履行和工程质量的符合性。第二条第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于：（1）中介方提供咨询服务；（2）检测机构对工程质量进行检测；（3）咨询单位提供技术支持；（4）政府监管部门进行监督检查。第三条第三方介入的程序3.1甲方、乙方和丙方应在与第三方签订合同时，明确第三方的权利、义务和责任。3.2第三方介入前，应向甲方、乙方和丙方提交相关资质证明和合法身份证明。3.3甲方、乙方和丙方应审慎评估第三方的资质和能力，确保其具备履行合同义务的条件。第四条第三方责任限额4.1第三方对合同的履行承担有限责任，其责任限额应在第三方与甲方、乙方和丙方签订的合同中明确。4.2第三方责任限额包括但不限于：（1）第三方应按照合同约定履行义务，如因其原因导致工程质量问题，第三方应承担相应责任；（2）第三方应为其工作人员的行为承担责任，如工作人员在履行职务过程中造成损失，第三方应承担相应责任；（3）第三方应遵守相关法律法规，如因违反法律法规导致合同无效或被撤销，第三方应承担相应责任。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲方、乙方和丙方之间的合同关系独立于本合同，本合同各方不承担第三方与对方之间合同义务的履行。5.2第三方应按照与甲方、乙方和丙方签订的合同约定履行义务，如第三方未能履行义务，甲方、乙方和丙方有权要求第三方承担违约责任。5.3第三方如因履行与甲方、乙方和丙方签订的合同而产生费用，应由第三方自行承担。第六条第三方介入的变更与终止6.1第三方介入的变更如因合同履行需要，甲方、乙方和丙方可与第三方协商变更第三方介入的内容和范围，并签订补充协议。6.2第三方介入的终止如第三方未能按照合同约定履行义务，或因不可抗力导致合同无法履行，甲方、乙方和丙方有权终止第三方介入。第七条第三方介入的违约责任7.1第三方违约如第三方未能按照合同约定履行义务，甲方、乙方和丙方有权要求第三方支付违约金，违约金金额为合同金额的1%至5%，具体金额由双方协商确定。7.2甲方、乙方和丙方违约如甲方、乙方和丙方未能按照合同约定履行义务，导致第三方无法履行其合同义务，甲方、乙方和丙方应承担违约责任。第八条争议解决8.1甲方、乙方和丙方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2甲方、乙方和丙方与第三方之间的争议，不影响本合同的履行。第九条其他条款9.1本合同的第三方介入条款如需修改，应经甲方、乙方和丙方协商一致，并签订补充协议。9.2本合同的第三方介入条款不应视为甲方、乙方和丙方之间的委托关系，各方明确第三方介入是基于合同约定或实际情况需要。9.3本合同的第三方介入条款不影响甲方、乙方和丙方之间的权利义务关系。第十条附件本合同附件包括：（1）第三方与甲方、乙方和丙方签订的合同副本；（2）第三方提供的资质证明和合法身份证明；（3）其他双方约定的内容。第十一条签署与备案11.1第三方与甲方、乙方和丙方应按照相关法律法规要求，将合同文本提交至各自所在地的备案机关进行备案。11.2第三方与甲方、乙方和丙方应在合同签订后七个工作日内，互相提供合同副本，并办理备案手续。第十二条生效日期本合同自第三方与甲方、乙方和丙方签署之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同双方的基本信息详细列出甲方、乙方和丙方的基本信息，包括单位名称、地址、联系方式、法定代表人等。附件2：监理方案和监理计划详细列出监理方案和监理计划，包括监理的范围、内容、工作计划、人员配置等。附件3：监理费用明细详细列出监理费用的计算方式、支付方式、费用调整标准等。附件4：第三方合同副本提供第三方与甲方、乙方和丙方签订的合同副本，包括合同双方的基本信息、合同内容、违约责任等。附件5：第三方提供的资质证明和合法身份证明提供第三方的资质证明和合法身份证明，以证明其具备履行合同义务的条件。附件6：其他双方约定的内容包括双方约定的其他条款和附件，如补充协议、修正案等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照合同约定支付款项、提供施工条件等。示例说明：如果甲方未能按照合同约定的时间支付监理费用，乙方有权要求甲方支付违约金。2.乙方未按照合同约定履行监理职责、提交监理报告等。示例说明：如果乙方未能按照合同约定的时间提交监理报告，甲方有权要求乙方支付违约金。3.丙方未按照合同约定施工、延误进度、质量不符合要求等。示例说明：如果丙方未能按照合同约定的时间完成施工任务，甲方有权要求丙方支付违约金。4.第三方未按照合同约定履行义务，如中介方提供不准确的咨询服务、检测机构出具不准确的报告等。示例说明：如果中介方提供的咨询服务导致工程质量问题，甲方、乙方和丙方有权要求中介方承担相应责任。违约责任认定标准：1.违约金的计算方式：根据合同金额的一定比例（如1%至5%）计算违约金。2.违约责任的承担：违约方应承担因违约产生的损失赔偿责任，包括但不限于直接经济损失、第三方索赔等。3.违约行为的改正：违约方应采取措施改正违约行为，并承担因此产生的费用。4.违约方的赔偿范围：违约方应赔偿因违约给甲方、乙方和丙方造成的实际损失，包括但不限于直接经济损失、预期利益等。全文完。水利水电工程施工监理合同（2024版）2本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包人1.2监理人1.3施工单位1.4工程地点1.5工程内容2.监理范围与职责2.1监理范围2.2监理职责2.3监理权限3.监理人员及配置3.1监理人员名单3.2监理人员职责分工3.3监理人员资质要求4.监理工作周期4.1监理准备阶段4.2监理施工阶段4.3监理验收阶段5.监理费用及支付方式5.1监理费用金额5.2监理费用支付方式5.3监理费用支付时间6.监理报告及资料6.1监理报告内容6.2监理报告提交时间6.3监理资料归档要求7.违约责任7.1发包人违约7.2监理人违约7.3施工单位违约8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3诉讼管辖法院9.合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同终止10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密条款11.法律适用及争议解决11.1法律适用11.2争议解决12.其他条款12.1不可抗力12.2合同解释12.3合同的修改和补充13.合同的签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人14.附件14.1附件列表第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指根据本合同规定，拥有水利水电工程施工项目所有权或管理权，并委托监理人进行施工监理的法人或其他组织。1.2监理人监理人是指根据本合同规定，接受发包人的委托，对施工单位的施工过程进行全面监督管理，以确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现的自然人、法人或其他组织。1.3施工单位施工单位是指根据本合同规定，接受发包人的委托，负责水利水电工程施工建设的法人或其他组织。1.4工程地点工程地点是指本合同约定的水利水电工程施工的具体地点。1.5工程内容工程内容是指本合同约定的水利水电工程施工的具体项目、工程量、施工工艺等内容。第二条监理范围与职责2.1监理范围监理范围包括施工过程中的质量、安全、进度、投资控制、环境保护等方面，具体监理范围根据工程特点和发包人的要求确定。2.2监理职责监理人应按照合同约定和国家相关法律法规、标准规范，对施工单位的施工过程进行全面监督管理，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。2.3监理权限监理人在监理过程中有权对施工单位的施工情况进行检查、检验、试验、测量等，对不符合工程质量、安全、进度和投资控制要求的施工行为有权要求施工单位立即整改。第三条监理人员及配置3.1监理人员名单监理人员名单及其联系方式应在合同签订后10天内由监理人提供给发包人和施工单位。3.2监理人员职责分工监理人员按照监理范围和工程特点，明确各自的职责分工，确保监理工作的顺利开展。3.3监理人员资质要求监理人员应具备国家规定的相关资质，并在合同签订后提供相应的资质证书。第四条监理工作周期4.1监理准备阶段监理人在合同签订后20天内完成监理准备工作，包括编制监理规划、监理计划等。4.2监理施工阶段监理人应按照监理计划对施工单位的施工过程进行全面监督管理，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。4.3监理验收阶段监理人应参与工程验收工作，对施工单位的施工质量、安全、进度和投资控制等方面进行评价，并向发包人提供验收报告。第五条监理费用及支付方式5.1监理费用金额监理费用根据工程规模、工程特点、监理工作量等因素确定，具体金额在合同中约定。5.2监理费用支付方式监理费用的支付方式可采用按阶段支付、按工程进度支付等方式，具体支付方式在合同中约定。5.3监理费用支付时间监理费用的支付时间在合同中约定，或根据工程进度和监理工作完成情况确定。第六条监理报告及资料6.1监理报告内容监理报告应包括工程质量、安全、进度、投资控制等方面的情况，以及存在的问题和建议等。6.2监理报告提交时间监理报告的提交时间根据工程进度和监理工作完成情况确定，或按合同约定时间提交。6.3监理资料归档要求监理资料应按照国家和行业的有关规定进行归档，确保资料的完整、准确和可追溯性。第八条违约责任8.1发包人违约发包人未能按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向监理人和施工单位支付违约金，并赔偿因此给监理人和施工单位造成的损失。8.2监理人违约监理人未能按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向发包人和施工单位支付违约金，并赔偿因此给发包人和施工单位造成的损失。8.3施工单位违约施工单位未能按照合同约定和国家相关法律法规、标准规范进行施工的，应承担违约责任，向发包人和监理人支付违约金，并赔偿因此给发包人和监理人造成的损失。第九条争议解决9.1争议解决方式合同争议的解决方式可采用协商、调解、仲裁或诉讼等方式，具体方式在合同中约定。9.2争议解决机构争议解决机构根据合同约定的方式确定，如协商不成，可提交仲裁委员会或人民法院解决。9.3诉讼管辖法院如合同中未约定争议解决机构，则双方同意提交项目所在地的人民法院管辖。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。10.2合同变更合同的变更应书面协议，并经双方签字盖章确认。变更内容作为合同的组成部分。10.3合同终止合同终止是指合同约定的工程验收合格，合同权利义务全部履行完毕。合同终止后，监理人应向发包人提交最终监理报告。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中涉及的技术、经济、商业等秘密信息，应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止之日起失效。11.3违约保密条款违反保密条款的一方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第十二条法律适用及争议解决12.1法律适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决如本合同的任何条款与法律、法规的规定相抵触，该条款将按法律、法规的规定执行。双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。第十三条其他条款13.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按国家有关法律法规的规定，及时协商处理。13.2合同解释本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及补充协议与合同具有同等法律效力。13.3合同的修改和补充合同的修改和补充应书面协议，并经双方签字盖章确认。修改和补充内容作为合同的组成部分。第十四条合同的签署14.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2签署地点本合同在中华人民共和国___________（地点）签署。14.3签署人发包人代表（签名）：___________监理人代表（签名）：___________施工单位代表（签名）：___________附件：1.水利水电工程施工监理范围与职责明细表2.水利水电工程施工监理人员配置表3.水利水电工程施工监理工作计划表4.水利水电工程施工监理费用明细表5.水利水电工程施工监理报告格式要求6.水利水电工程施工监理资料归档要求第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方以外的其他法人、自然人或其他组织，包括但不仅限于中介方、检测机构、咨询机构等。1.2第三方介入是指在合同履行过程中，甲乙方因客观需要，邀请第三方参与部分或全部合同工作，以提高合同履行的效率和质量。第二条第三方介入的程序2.1甲乙方如需第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入的原因、范围和期限。2.2甲乙方应向对方提供第三方的基本信息、资质证明和相关合同文件，以便对方审核第三方的资格和能力。2.3对方应在收到通知后的五个工作日内，对第三方的资格和能力进行审核，并给出书面回复。如有异议，甲乙方应进行协调和调整。2.4甲乙方应在第三方介入前，与第三方签订相应的合同，明确双方的权利、义务和责任。第三条第三方介入的责任和义务3.1第三方应按照甲乙方的要求，完成介入工作，并对其提供的产品或服务质量负责。3.2第三方应遵守国家相关法律法规、标准规范和合同约定，确保介入工作的合法性、合规性和有效性。3.3第三方应保持独立性，不得与甲乙方产生利益冲突，不得损害甲乙方和其他方的合法权益。3.4第三方应按照合同约定，向甲乙方支付费用，并按照甲乙方的要求提供相关报告和资料。第四条第三方介入的赔偿责任4.1第三方因自身原因导致介入工作出现质量、安全、进度等问题，应承担相应的赔偿责任。4.2第三方如因故意或重大过失导致甲乙方损失，第三方应承担无限连带责任。4.3甲乙方如因第三方介入工作不力导致损失，有权向第三方追偿，并有权解除与第三方的合同。第五条第三方介入的费用和支付5.1第三方介入的费用根据介入工作的性质、难度、时间等因素确定，具体金额在甲乙方与第三方的合同中约定。5.2第三方介入费用的支付方式、支付时间和支付主体按照甲乙方与第三方的合同约定执行。5.3甲乙方应按照合同约定，及时支付第三方介入费用，不得拖欠或延迟支付。第六条第三方介入的合同变更和终止6.1如需变更或终止第三方介入合同，甲乙方应提前书面通知对方，并说明变更或终止的原因和依据。6.2变更或终止第三方介入合同，应遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经甲乙方和第三方协商一致后进行。6.3变更或终止第三方介入合同，不影响甲乙方和第三方其他合同的履行。第七条第三方介入