2024年城市供水工程项目施工合同2篇_第1页
2024年城市供水工程项目施工合同2篇_第2页
2024年城市供水工程项目施工合同2篇_第3页
2024年城市供水工程项目施工合同2篇_第4页
2024年城市供水工程项目施工合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩30页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年城市供水工程项目施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表1.2乙方名称及代表1.3丙方名称及代表1.4合同术语定义第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式3.4支付时间表第四条工程进度与质量4.1工程进度计划4.2工程质量标准4.3工程验收4.4工程保修第五条施工安全与环境保护5.1安全措施要求5.2安全事故处理5.3环境保护要求第六条变更与调整6.1变更条件6.2变更程序6.3变更费用第七条违约责任7.1甲方违约7.2乙方违约7.3丙方违约第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构第九条合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同终止条件第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决方式第十二条其他条款12.1不可抗力12.2合同的附件12.3合同的修改和补充第十三条甲方代表与乙方代表13.1甲方代表13.2乙方代表第十四条合同签署日期与地点14.1签署日期14.2签署地点第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1.1甲方代表:×××,性别:×,职务:×××,联系方式:×××××××××1.2.1乙方代表:×××,性别:×,职务:×××,联系方式:×××××××××1.3.1丙方代表:×××,性别:×,职务:×××,联系方式:×××××××××1.4合同术语定义1.4.1工程:指甲方委托乙方施工的2024年城市供水工程项目。1.4.2合同总价:指乙方按合同约定完成工程所需的全部费用,包括工程设计、施工、设备材料购置、调试、验收等费用。1.4.3支付方式:指甲方按照合同约定的付款计划,通过银行转账等方式向乙方支付合同总价。1.4.4工程进度计划:指乙方按照合同约定,编制的工程完成的时间节点和任务分配计划。第二条工程概况2.1工程名称:2024年城市供水工程项目2.2工程地点:×××城市供水区域2.3工程规模:根据甲方提供的工程可行性研究报告,本项目设计规模为日供水量×××万吨。2.4工程内容:包括但不限于水源地建设、输水管道铺设、净水厂建设、配水管网建设等。第三条合同价格3.1合同总价:人民币×××万元整(大写:人民币玖亿捌仟捌佰捌拾捌万元整)3.2价格调整机制:如遇国家政策调整、材料价格波动等影响合同总价的因素,双方可按合同约定的价格调整机制进行调整。3.3支付方式:甲方按照本合同约定的付款计划,通过银行转账等方式向乙方支付合同总价。3.4支付时间表:具体支付时间表见本合同附件一。第四条工程进度与质量4.1工程进度计划:乙方应按照本合同附件二的工程进度计划进行施工,确保工程按时完成。4.2工程质量标准:乙方应按照国家及行业相关标准进行施工,确保工程质量达到优良等级。4.3工程验收:工程完成后,甲方应组织验收,乙方应按照验收标准进行自检、整改,确保工程通过验收。4.4工程保修:乙方应按国家规定及合同约定,对工程进行保修,保修期自工程验收合格之日起计算。第五条施工安全与环境保护5.1安全措施要求:乙方应严格按照国家及地方安全生产法规,制定施工安全措施,并负责施工现场的安全管理工作。5.2安全事故处理:如发生安全事故,乙方应立即启动应急预案,采取有效措施进行处理,并及时报告甲方。5.3环境保护要求:乙方应遵守国家及地方环境保护法规,做好施工现场的环境保护工作,防止污染和损害。第六条变更与调整6.1变更条件:合同执行过程中,如因甲方需求变更、政策调整等原因导致合同内容发生变更,双方可协商签订变更协议。6.2变更程序:变更协议应明确变更内容、范围、价格、时间等事项,并经双方代表签字盖章后生效。6.3变更费用:因变更产生的额外费用,双方应按照变更协议的约定分担。第八条争议解决8.1争议解决方式:双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构:如双方同意通过仲裁解决争议,应共同选择仲裁委员会,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。第九条合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件:本合同自双方代表签字盖章,并经甲方董事会批准之日起生效。9.2合同变更程序:合同变更应书面签署,并经双方代表签字盖章后生效。9.3合同终止条件:合同终止条件见本合同附件三。第十条保密条款10.1保密内容:双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。10.2保密期限:自本合同生效之日起,至合同终止或履行完毕之日止。10.3违约责任:违反保密义务的一方应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。第十一条其他条款11.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方均不承担责任。11.2合同的附件:本合同的附件为本合同的组成部分,与合同具有同等法律效力。11.3合同的修改和补充:合同的修改和补充应书面签署,经双方代表签字盖章后生效。第十二条甲方代表与乙方代表12.1甲方代表:×××,性别:×,职务:×××,联系方式:×××××××××12.2乙方代表:×××,性别:×,职务:×××,联系方式:×××××××××第十三条合同签署日期与地点13.1签署日期:××年××月××日13.2签署地点:×××城市第十四条合同签署人14.1甲方签署人:×××,职务:×××,联系方式:×××××××××14.2乙方签署人:×××,职务:×××,联系方式:×××××××××14.3丙方签署人:×××,职务:×××,联系方式:×××××××××第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方:指除甲方、乙方和丙方之外,与本合同无关的的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入的情形:第三方介入包括但不限于合同履行过程中,涉及到的设计、监理、材料供应、检测、验收等环节。第二条第三方介入的程序与责任2.1第三方介入程序:第三方介入应由甲方、乙方和丙方共同协商确定,并签订书面协议。2.2第三方责任:第三方应按照合同约定及相关法律法规,承担其应尽的责任和义务。2.3第三方权利:第三方有权按照合同约定,获得相应的权益。第三条第三方介入的合同修改与补充3.1第三方介入的合同修改:如第三方介入导致合同内容发生变更,各方应协商一致,并签订书面修改协议。3.2第三方介入的合同补充:如第三方介入引发新的合同条款,各方应协商一致,并签订书面补充协议。第四条第三方介入的费用与支付4.1第三方费用:第三方介入产生的费用,应由各方按照合同约定分担。4.2第三方支付:支付方式、支付时间表等事项,应由各方协商一致,并在书面协议中明确。第五条第三方介入的争议解决5.1争议解决方式:第三方介入引发的争议,各方应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。5.2争议解决机构:如各方同意通过仲裁解决争议,应共同选择仲裁委员会,仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。第六条第三方介入的保密义务6.1保密内容:第三方介入过程中获取的各方商业秘密、技术秘密、市场信息等。6.2保密期限:自第三方介入协议签订之日起,至合同终止或履行完毕之日止。6.3违约责任:违反保密义务的一方应承担违约责任,赔偿因此遭受的损失。第七条第三方介入的安全与环境保护7.1安全措施要求:第三方应遵守国家及地方安全生产法规,制定并实施施工安全措施,负责施工现场的安全管理工作。7.2安全事故处理:如发生安全事故,第三方应立即启动应急预案,采取有效措施进行处理,并及时报告甲方、乙方和丙方。7.3环境保护要求:第三方应遵守国家及地方环境保护法规,做好施工现场的环境保护工作,防止污染和损害。第八条第三方介入的变更与调整8.1变更条件:合同执行过程中,因第三方介入导致合同内容发生变更,各方可协商签订变更协议。8.2变更程序:变更协议应明确变更内容、范围、价格、时间等事项,并经各方代表签字盖章后生效。8.3变更费用:因变更产生的额外费用,各方应按照变更协议的约定分担。第九条第三方介入的违约责任9.1第三方违约:第三方未履行合同约定义务,应承担违约责任,赔偿因此给甲方、乙方和丙方造成的损失。第十条第三方介入的权益保障10.1权益保障:各方应确保第三方按照合同约定,行使合同权益。10.2权益限制:第三方不得滥用合同权益,损害甲方、乙方和丙方的合法权益。第十一条第三方介入的合同终止与解除11.1合同终止条件:第三方介入合同的终止条件见本合同附件四。11.2合同解除程序:第三方介入合同的解除应书面签署,并经各方代表签字盖章后生效。第十二条第三方介入的签署与生效12.1第三方介入协议:第三方介入协议应由甲方、乙方、丙方及第三方共同签署。12.2协议生效:第三方介入协议自各方代表签字盖章,并经甲方董事会批准之日起生效。第十三条第三方介入的履行与监督13.1履行监督:各方应按照合同约定,履行第三方介入合同的义务,并相互监督,确保合同的顺利履行。第十四条第三方介入的补充协议14.1补充协议:如本合同未能涵盖第三方介入的所有事项,各方可签订书面补充协议。14.2补充协议的生效:补充协议自各方代表签字盖章后生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程设计图纸附件二:施工方案与施工组织设计附件三:工程量清单附件四:材料供应清单附件五:工程进度计划表附件六:安全生产措施方案附件七:环境保护措施方案附件八:工程验收标准附件九:合同总价明细表附件十:支付时间表附件十一:变更协议模板附件十二:违约行为及责任认定标准附件十三:保密协议附件十四:第三方介入协议附件一:工程设计图纸详细要求:包含工程所有的设计图纸,包括但不限于水源地、输水管道、净水厂、配水管网等的设计图纸。附件二:施工方案与施工组织设计详细要求:包含施工方案、施工组织设计等相关文件,详细说明施工过程中的各项细节。附件三:工程量清单详细要求:列出工程所有的材料、设备、人工等工程量,并提供详细的价格信息。附件四:材料供应清单详细要求:列出工程所需的所有材料名称、规格、数量、质量标准等信息。附件五:工程进度计划表详细要求:明确工程的各个阶段时间节点,包括设计、施工、验收等。附件六:安全生产措施方案详细要求:包含工程安全生产的各项措施,包括安全防护、应急预案等。附件七:环境保护措施方案详细要求:包含工程施工过程中的环境保护措施,包括废水处理、废料处理等。附件八:工程验收标准详细要求:列出工程验收的各项标准,包括质量、安全、环保等。附件九:合同总价明细表详细要求:详细列出合同总价的构成,包括材料、设备、人工等费用。附件十:支付时间表详细要求:明确支付的时间节点和支付金额。附件十一:变更协议模板详细要求:提供变更协议的模板,明确变更的内容、价格、时间等。附件十二:违约行为及责任认定标准详细要求:明确各种违约行为,包括迟延履行、不履行、瑕疵履行等,并规定相应的责任认定标准。附件十三:保密协议详细要求:明确保密内容、保密期限、违约责任等。附件十四:第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的条件、程序、费用、责任等。说明二:违约行为及责任认定:1.迟延履行:指合同约定的履行时间已到,一方未能履行合同义务。2.不履行:指一方明确表示或以行为表明不履行合同义务。3.瑕疵履行:指一方履行合同义务不符合合同约定的标准。责任认定标准:1.迟延履行:按照合同约定的违约金计算方式,计算违约金。2.不履行:按照合同约定的违约金计算方式,计算违约金,并承担相应的赔偿责任。3.瑕疵履行:按照合同约定的修理、更换、重做等补救措施,由违约方承担相关费用。示例说明:1.甲方迟延交付设计图纸,按照合同约定的违约金计算方式,计算违约金,并按照合同约定的时间交付设计图纸。2.乙方未按约定完成施工,需按照合同约定的违约金计算方式,计算违约金,并按照合同约定的时间完成施工。3.丙方提供的材料不符合合同约定的质量标准,需承担重新采购材料的费用,并按照合同约定的时间提供符合质量标准的材料。全文完。2024年城市供水工程项目施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3项目1.4工程1.5施工期1.6质量标准1.7工程量清单第二条合同价格2.1合同总价2.2价格调整2.3预付款2.4进度付款2.5竣工结算2.6付款方式第三条工程进度与交付3.1施工计划3.2工程延期3.3工程暂停与复工3.4工程交付3.5保修期第四条工程质量与安全4.1质量控制4.2材料与设备4.3施工安全4.4环境保护第五条变更与调整5.1合同变更5.2工程量变更5.3单价调整5.4工期调整第六条违约责任6.1发包人违约6.2承包人违约6.3违约赔偿第七条争议解决7.1争议解决方式7.2仲裁7.3诉讼第八条合同的生效、变更与终止8.1合同生效8.2合同变更8.3合同终止第九条合同的履行与监督9.1合同履行9.2工程监理9.3资料移交第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任第十一条不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果11.3不可抗力责任第十二条税款与费用12.1税款12.2费用第十三条保险13.1保险责任13.2保险费用13.3保险理赔第十四条其他条款14.1合同的组成部分14.2合同的修改14.3合同的解除14.4合同的转让14.5争议解决14.6法律适用14.7语言14.8送达14.9双方约定的其他事项第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1发包人:指2024年城市供水工程项目的主办方,具有合同履行能力的自然人、法人或其他组织。1.2承包人:指依法成立,具有合同履行能力的自然人、法人或其他组织,负责完成本项目施工任务。1.3项目:指2024年城市供水工程项目,包括工程设计、施工、设备安装、调试、验收、保修等全部工作。1.4工程:指根据本项目施工图纸、施工规范和技术要求所完成的土建、安装、装修等工程。1.5施工期:指合同约定的工程开工之日起至工程竣工交付日止的时间段。1.6质量标准:按照国家标准、行业标准和地方标准执行,如有特殊要求,详见合同技术文件。1.7工程量清单:详见附件,作为合同价款计算和工程量调整的依据。第二条合同价格2.1合同总价:合同总价是指承包人完成本项目全部工程量,并按照合同约定质量标准的要求合格交付工程后,发包人应付给承包人的价款总额。2.2价格调整:合同签订后,如遇材料价格波动、政策调整等因素影响合同价款,双方可协商调整合同价格。2.3预付款:发包人应在合同签订后30日内支付预付款,预付款金额为合同总价的30%。2.4进度付款:按照工程进度,发包人应按照合同约定的比例支付进度付款。2.5竣工结算:工程竣工后,承包人向发包人提交竣工结算报告及工程相关资料,双方按照合同约定进行竣工结算。2.6付款方式:发包人通过银行转账等方式支付承包人合同价款。第三条工程进度与交付3.1施工计划:承包人应按照合同约定的时间节点向发包人提交施工计划,并按照计划组织施工。3.2工程延期:如遇不可抗力等特殊情况导致工程延期,双方可协商延长合同工期。3.3工程暂停与复工:发包人有权根据工程需要暂停或复工工程,承包人应按照发包人的要求暂停或复工。3.4工程交付:工程竣工并经验收合格后,承包人应按照合同约定时间将工程交付给发包人。3.5保修期:工程交付后,承包人应承担工程的保修责任,保修期自工程竣工验收合格之日起计算。第四条工程质量与安全4.1质量控制:承包人应按照合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量。4.2材料与设备:承包人应按照合同约定的品牌、型号和质量要求采购材料和设备。4.3施工安全:承包人应按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工,确保施工安全。4.4环境保护:承包人应按照国家有关环境保护的法律、法规和标准进行施工,确保工程施工对环境的影响降到最低。第五条变更与调整5.1合同变更:合同履行过程中,如遇特殊情况需要变更合同内容,双方可协商签订变更协议。5.2工程量变更:如遇工程量增减等变更情况,双方可按照工程量清单和合同约定进行调整。5.3单价调整:如遇材料价格波动等导致合同单价需要调整,双方可协商签订单价调整协议。5.4工期调整:如遇特殊情况导致工期需要调整,双方可协商签订工期调整协议。第六条违约责任6.1发包人违约:发包人未按照合同约定支付价款、预付款、进度付款的,应支付违约金,并承担相应的赔偿责任。6.2承包人违约:承包人未按照合同约定完成工程、未按照合同约定质量标准合格的,应支付违约金,并承担相应的赔偿责任。6.3违约赔偿:违约方应承担因违约产生的损失赔偿责任,包括但不限于直接损失、间接损失、利息损失等。第八条合同的生效、变更与终止8.1合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效,对双方具有法律约束力。8.2合同变更:合同履行过程中,如遇特殊情况需要变更合同内容,双方可协商签订变更协议,经双方签字盖章后生效。8.3合同终止:合同履行完毕,双方签订终止协议,合同即告终止。第九条合同的履行与监督9.1合同履行:双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。9.2工程监理:发包人应委托具有相应资质的监理单位对工程进行监理,确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。9.3资料移交:工程竣工验收合格后,承包人应向发包人移交工程相关资料,包括但不限于设计文件、施工记录、质量检测报告等。第十条保密条款10.1保密内容:双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。10.2保密期限:自合同生效之日起至合同终止之日起两年。10.3违约责任:违反保密义务的一方应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件:指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件,如自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力后果:不可抗力事件导致合同无法履行或者造成损失的,双方互不承担责任。11.3不可抗力责任:一方因不可抗力不能履行合同的,应及时通知对方,并在合理时间内提供证明文件。第十二条税款与费用12.1税款:合同履行过程中产生的税款,按照国家相关法律法规的规定由双方承担。12.2费用:合同履行过程中产生的其他费用,按照双方约定承担。第十三条保险13.1保险责任:承包人应按照合同约定办理工程保险,确保工程在保险期间内发生意外损失时得到赔偿。13.2保险费用:保险费用由承包人承担。13.3保险理赔:保险事故发生后,承包人应按照保险合同约定及时向保险公司报案并申请理赔。第十四条其他条款14.1合同的组成部分:本合同及其附件是合同的组成部分,具有同等法律效力。14.2合同的修改:合同履行过程中,如遇特殊情况需要修改合同,双方可签订补充协议。14.3合同的解除:合同履行过程中,如遇特殊情况需要解除合同,双方可签订解除协议。14.4合同的转让:未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。14.5争议解决:合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。14.6法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。14.7语言:本合同的文字表述采用中文。14.8送达:双方的函件、通知、要求等,应采用书面形式,送达对方指定的地址和联系方式。14.9双方约定的其他事项:双方在合同履行过程中,如有其他约定,可书面补充本合同。第二部分:第三方介入后的修正引入第三方介入的概念,并明确第三方的责权利1.第三方定义:第三方是指除甲乙方之外,参与本合同履行过程的的自然人、法人或其他组织。第三方可以包括但不限于中介方、监理方、保险公司、政府部门等。2.第三方责任:第三方应按照合同约定和相关法律法规的要求,履行其在合同中的义务,并对其行为负责。3.第三方权利:第三方有权根据合同约定获得相应的权益,包括但不限于费用支付、质量控制、进度监督等。明确第三方介入后的合同修正条款4.第三方介入条款:当本合同履行过程中需要第三方介入时,甲乙方应与第三方签订相应的补充协议,明确第三方的义务和责任。5.额外条款:甲乙方根据本合同有第三方介入时,应在合同中增加额外条款,明确第三方的权利和义务,以及与其他各方的关系。6.第三方责任限额:合同中应明确第三方的责任限额,包括但不限于赔偿限额、责任范围等。第三方与其他各方的划分说明7.第三方与甲乙方:第三方在履行合同过程中,应遵守甲乙方的指示和要求,但第三方对甲乙方的责任仅限于合同约定的范围内。8.第三方与工程:第三方应保证工程质量、安全、进度等方面的要求,但第三方对工程的责任仅限于合同约定的范围内。9.第三方与发包人:第三方在履行合同过程中,应按照发包人的要求进行施工,但第三方对发包人的责任仅限于合同约定的范围内。10.第三方与承包人:第三方应按照承包人的要求进行施工,但第三方对承包人的责任仅限于合同约定的范围内。第三方介入后的合同履行与监督11.第三方履行监督:甲乙方应监督第三方按照合同约定履行其义务,确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。13.第三方违约处理:如第三方未按照合同约定履行其义务,甲乙方有权按照合同约定和法律规定处理违约事宜。第三方介入后的争议解决14.第三方争议解决:当本合同履行过程中出现争议,甲乙方应与第三方协商解决;协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。15.第三方仲裁或诉讼:甲乙方与第三方之间的争议,可提交双方约定的仲裁机构或法院进行仲裁或诉讼。16.第三方责任承担:第三方在争议解决过程中产生的费用和损失,由第三方承担。本合同在第三方介入后的修正,旨在明确第三方的概念、责权利以及第三方与其他各方的划分说明,并通过增加额外条款和说明,确保合同的履行和监督,以及争议的解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:合同协议书附件2:工程设计文件附件3:施工图纸附件4:工程量清单附件5:材料和设备规格书附件6:施工方案和施工组织设计附件7:质量检测报告附件8:安全生产管理制度附件9:保险单据附件10:工程进度计划附件11:合同变更协议附件12:工程结算报告附件13:工程验收证书附件14:保修条款附件详细要求和说明:1.合同协议书:双方签字盖章的正式合同文件,明确了合同主体、工程内容、价款、工期、质量标准等主要条款。2.工程设计文件:包括工程设计说明书、设计图纸、施工图等,详细说明了工程的设计要求和技术规格。3.施工图纸:施工图纸是承包人施工的依据,包括了工程的详细构造、材料要求、施工工艺等。4.工程量清单

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论