2024年度建筑工程施工合同(劳务分包)

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程施工合同(劳务分包)1本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同中术语定义第二条：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程量及工程周期第三条：劳务分包范围3.1乙方分包内容3.2乙方分包工程的质量标准3.3乙方分包工程的进度要求第四条：合同价格及支付4.1合同总价4.2支付方式4.3进度付款4.4验收合格后支付4.5价款调整条件及方法第五条：工期及延期5.1合同约定的工期5.2乙方延期开工的条件5.3乙方延期完工的条件5.4工期延误的责任及赔偿第六条：质量标准及验收6.1工程质量标准6.2验收程序6.3验收合格条件6.4质量问题处理第七条：安全文明施工7.1乙方安全责任7.2乙方文明施工要求7.3安全事故处理第八条：材料供应8.1甲方提供材料的责任8.2乙方对甲方提供的材料的要求8.3乙方自购材料的责任第九条：乙方人员管理9.1乙方人员资格要求9.2乙方人员管理责任9.3乙方人员劳动保障第十条：违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任10.3违约赔偿金额及方式第十一条：争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3诉讼管辖法院第十二条：解除和终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3解除和终止后的处理第十三条：其他约定13.1保密条款13.2不可抗力13.3法律法规变化13.4合同的修改和补充第十四条：合同的生效、修改和解除14.1合同生效条件14.2合同修改程序14.3合同解除程序第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方名称：×××建筑工程有限公司甲方地址：××省××市××区××路××号1.2乙方名称：×××劳务分包有限公司乙方地址：××省××市××区××路××号1.3合同中术语定义1.3.1甲方：指×××建筑工程有限公司1.3.2乙方：指×××劳务分包有限公司1.3.3工程：指本合同约定的×××项目建筑工程1.3.4劳务分包：指乙方根据甲方的要求，对工程进行的人工、材料、设备等投入，并完成约定的施工内容1.3.5工程周期：指工程开工之日起至工程竣工交付日止的时间段第二条：工程概况2.1工程名称：×××项目建筑工程2.2工程地点：××省××市××区××路××号2.3工程内容：包括但不限于土建工程、装饰工程、安装工程、绿化工程等2.4工程量及工程周期2.4.1工程量：根据甲方提供的工程量清单进行施工2.4.2工程周期：自合同签订之日起至甲方要求的工程竣工交付日止第三条：劳务分包范围3.1乙方分包内容：根据甲方的要求，完成土建工程、装饰工程、安装工程、绿化工程等施工内容3.2乙方分包工程的质量标准：符合国家及行业相关质量标准和甲方要求3.3乙方分包工程的进度要求：按照甲方提供的施工计划和工程进度要求进行施工第四条：合同价格及支付4.1合同总价：人民币××万元整（大写：人民币××万元整）4.2支付方式：银行转账4.3进度付款：按照双方约定的进度节点，甲方支付乙方已完成工程量的80%工程款4.4验收合格后支付：工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的20%工程款4.5价款调整条件及方法：合同执行过程中，如遇市场行情变化、政策调整等因素，双方可协商调整合同价格第五条：工期及延期5.1合同约定的工期：自合同签订之日起至甲方要求的工程竣工交付日止5.2乙方延期开工的条件：乙方因不可抗力或其他特殊情况导致无法按时开工，应提前通知甲方，并尽快采取措施消除障碍5.3乙方延期完工的条件：乙方因不可抗力或其他特殊情况导致无法按期完工，应提前通知甲方，并尽快采取措施消除障碍5.4工期延误的责任及赔偿：乙方未按约定工期完成工程，应向甲方支付违约金，具体金额双方协商确定。如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任第六条：质量标准及验收6.1工程质量标准：符合国家及行业相关质量标准和甲方要求6.2验收程序：工程完成后，乙方应按照甲方要求进行自检，并向甲方提交验收申请。甲方组织验收，乙方配合6.3验收合格条件：工程质量符合合同约定的质量标准，视为验收合格6.4质量问题处理：如工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。如再次验收不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金第八条：材料供应8.1甲方提供材料的责任甲方负责提供本合同约定的工程材料，并保证材料质量符合国家及行业相关标准。甲方应按照乙方施工进度及时供应材料，确保工程顺利进行。8.2乙方对甲方提供的材料的要求乙方应按照合同约定的质量标准对甲方提供的材料进行检验，如发现质量问题，应及时通知甲方，甲方应在接到通知后3个工作日内予以更换或修复。8.3乙方自购材料的责任乙方负责采购本合同约定的自购材料，并保证自购材料质量符合国家及行业相关标准。乙方应按照甲方要求提供材料合格证明及质保书。第九条：乙方人员管理9.1乙方人员资格要求乙方应保证其施工人员具备相应的职业资格，如电工、焊工、管道工等。乙方应按甲方要求提供施工人员身份证明、职业资格证书等相关资料。9.2乙方人员管理责任乙方应对其施工人员的行为进行管理，确保施工人员遵守国家法律法规及甲方规章制度，如因乙方施工人员原因导致工程损失或安全事故，乙方应承担相应责任。9.3乙方人员劳动保障乙方应依法为施工人员参加社会保险，并按国家规定支付施工人员工资、加班费等，确保施工人员的合法权益。第十条：违约责任10.1甲方违约责任甲方未按约定提供材料或未按时提供材料，导致工程延期或损失的，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，具体金额双方协商确定。10.2乙方违约责任乙方未按约定完成工程或未按约定质量标准完成工程，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，具体金额双方协商确定。10.3违约赔偿金额及方式违约金计算方式为：违约金=合同总价×违约天数×违约利率。双方可协商确定违约利率。第十一条：争议解决11.1争议解决方式11.1.1提交×××仲裁委员会仲裁；11.1.2向甲方所在地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构如选择仲裁，甲方所在地仲裁委员会为争议解决机构。如选择诉讼，甲方所在地人民法院为争议解决机构。11.3诉讼管辖法院如选择诉讼，甲方所在地人民法院为诉讼管辖法院。第十二条：解除和终止12.1合同解除条件一方违约导致合同无法履行，对方可以解除合同。合同解除后，双方应按照合同约定处理后续事宜。12.2合同终止条件工程验收合格，乙方完成合同约定的施工内容，本合同终止。12.3解除和终止后的处理合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求撤出施工场地，并将施工场地清理干净。甲方应支付乙方合同约定的剩余工程款。第十三条：其他约定13.1保密条款双方应对合同内容及签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。13.2不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。不可抗力事件结束后，双方应继续履行合同。13.3法律法规变化如国家法律法规发生变化，影响合同履行，双方应按照新的法律法规执行。13.4合同的修改和补充合同执行过程中，双方可就合同内容的修改和补充达成一致，并以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条：合同的生效、修改和解除14.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2合同修改程序合同生效后，如需要修改，双方应签订书面修改协议，经双方盖章确认后生效。14.3合同解除程序合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议自双方签字（或盖章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方定义及责任1.1第三方定义在本合同中，第三方指除甲方和乙方之外，与本合同有关联的其他主体，包括但不限于监理方、设计方、材料供应商、分包商等。1.2第三方责任第三方应按照合同约定及国家法律法规履行其职责，并对其提供的产品和服务质量负责。如第三方违约或侵权，应承担相应的法律责任。第二条：第三方介入条件及程序2.1第三方介入条件本合同执行过程中，如甲方认为需要第三方提供专业服务或乙方认为需要第三方协助施工，双方可协商决定引入第三方。2.2第三方介入程序第三方介入应经双方协商一致，并签订书面协议。协议应明确第三方的职责、权利、义务及报酬等。第三条：第三方与甲乙方的关系3.1第三方与甲方关系第三方应服从甲方的管理和监督，按照甲方的要求提供服务。甲方有权对第三方的履约情况进行检查和评估。3.2第三方与乙方关系第三方应接受乙方的协调和指挥，按照乙方的要求完成相关工作。乙方有权对第三方的履约情况进行检查和评估。第四条：第三方责任限额4.1第三方责任限额定义第三方责任限额指第三方因其违约或侵权行为导致甲方或乙方损失的责任限制额度。4.2第三方责任限额确定第三方责任限额应在书面协议中明确，并根据合同金额、第三方资质、风险评估等因素协商确定。4.3第三方责任限额赔偿如第三方违约或侵权，导致甲方或乙方损失，第三方应按照书面协议的约定承担赔偿责任。赔偿金额超出责任限额的部分，由甲方和乙方协商解决。第五条：第三方违约处理5.1第三方违约处理程序第三方违约时，甲方或乙方应通知对方，并尽快协商解决。如协商无果，甲方或乙方有权解除与第三方的协议，并追究其法律责任。5.2第三方违约责任承担第三方违约导致甲方或乙方损失的，第三方应承担赔偿责任。如第三方违约导致合同无法履行，甲方或乙方有权解除本合同，并追究第三方的法律责任。第六条：第三方与甲方、乙方之间的纠纷解决6.1第三方与甲方、乙方之间的纠纷解决方式6.1.1提交×××仲裁委员会仲裁；6.1.2向甲方所在地人民法院提起诉讼。6.2第三方与甲方、乙方之间的纠纷解决机构如选择仲裁，甲方所在地仲裁委员会为争议解决机构。如选择诉讼，甲方所在地人民法院为诉讼管辖法院。第七条：第三方介入对合同其他条款的影响7.1第三方介入不影响本合同其他条款的执行。本合同其他条款对第三方具有约束力。7.2第三方介入不影响甲方和乙方之间的权利义务关系。甲方和乙方应按照本合同约定履行各自的权利义务。第八条：第三方信息的披露8.1甲方和乙方应向第三方披露与工程相关的必要信息，但不得泄露对方的商业秘密。8.2第三方应按照甲方和乙方的要求保守秘密，不得泄露工程相关信息。第九条：第三方退出9.1第三方因故需退出合同，应提前通知甲方和乙方。9.2第三方退出后，应按照甲方和乙方的要求完成交接工作，并承担因其退出导致的损失。第十条：第三方保险10.1第三方应根据工程需要购买相应的保险，如意外伤害保险、工程保险等。10.2第三方保险应涵盖其施工期间的所有风险，确保甲方和乙方的利益不受损失。第十一条：甲方和乙方的义务11.1甲方应确保第三方的介入符合国家法律法规和合同约定。11.2乙方应协助甲方对第三方进行监督和管理，确保第三方按照合同要求履行义务。第十二条：第三方介入的变更12.1双方同意，本合同执行过程中，如需要变更第三方，应签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效。12.2变更第三方不影响本合同的履行，但甲方和乙方有权根据变更后的第三方情况调整合同条款。本部分修正条款与原合同具有同等法律效力，原合同与本部分修正条款存在冲突的，以本部分修正条款为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列明工程中各个部分所需的材料、人工、设备等数量和规格，作为工程计价和施工的依据。附件二：施工计划详细列明工程各阶段的时间节点、施工内容和责任人，确保工程按计划顺利进行。附件三：材料供应计划列明甲方提供的材料种类、数量、规格、供应时间和地点等，以便乙方提前做好施工准备。附件四：工程验收标准详细列明工程验收的各项标准和要求，包括质量、安全、环保等方面的要求。附件五：施工图纸提供工程所需的施工图纸，包括建筑、结构、水电、暖通等方面的图纸。附件六：安全管理协议明确甲乙双方在施工过程中的安全管理责任，确保工程安全。附件七：劳务分包合同详细规定乙方在施工过程中的权利、义务和责任，确保乙方按照合同要求进行施工。附件八：质量保证协议明确甲乙双方在工程质量保证方面的责任，确保工程质量符合要求。附件九：工期保证协议明确甲乙双方在工程工期保证方面的责任，确保工程按期完成。附件十：保险协议明确甲乙双方在工程保险方面的责任，确保工程风险得到有效控制。说明二：违约行为及责任认定：违约行为一：甲方未按约定提供材料责任认定：甲方应在约定时间内提供材料，如未按约定提供，应承担违约责任，向乙方支付违约金。示例说明：如甲方未在约定时间内提供水泥，应向乙方支付违约金人民币5万元。违约行为二：乙方未按约定完成工程责任认定：乙方应在约定时间内完成工程，如未按约定完成，应承担违约责任，向甲方支付违约金。示例说明：如乙方未在约定时间内完成土建工程，应向甲方支付违约金人民币10万元。违约行为三：乙方未按约定质量标准完成工程责任认定：乙方应在约定质量标准下完成工程，如未按约定质量标准完成，应承担违约责任，向甲方支付违约金。示例说明：如乙方未按约定质量标准完成装修工程，应向甲方支付违约金人民币5万元。违约行为四：乙方未按约定安全标准施工责任认定：乙方应在约定安全标准下进行施工，如