2024监理工程师考试建设工程合同管理试卷

合同编号：__________合同各方信息：甲方（委托方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________电子：________________乙方（受托方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________电子：________________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相关资质的监理工程师，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程合同管理的事宜，达成如下协议：第一条合同管理内容乙方负责对甲方建设工程项目的合同进行管理，包括但不限于合同起草、审核、签订、履行、变更、解除和终止等环节。第二条合同管理职责1.乙方应根据甲方的委托和要求，按照相关法律法规、工程建设标准、设计文件和施工组织设计的要求，制定合同管理制度和流程，确保合同管理的规范性和有效性。2.乙方应负责审查甲方与第三方签订的合同，确保合同条款的合法性、合规性和合理性，防范合同风险。3.乙方应监督合同的履行，协调甲乙双方及第三方之间的关系，确保项目顺利进行。4.乙方应协助甲方处理合同纠纷和索赔事宜，维护甲方的合法权益。第三条合同管理费用1.本合同的有效期为____年，自双方签字盖章之日起生效。2.乙方向甲方提供的合同管理服务费用为人民币____元整（大写：_______________________元整），甲方按合同约定的支付方式及时支付。第四条支付方式1.甲方应按本合同约定的付款条款，将合同款项支付给乙方。2.乙方提供发票，甲方按约定时间支付。第五条违约责任1.甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：________________乙方（受托方）：________________签订日期：________年____月____日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国相关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等。解决办法：在合同中明确指出双方应遵守的相关法律法规，并在合同履行过程中确保双方的行为符合法律法规的要求。2.双方应确保提供的合同信息真实、准确、完整，如有虚假信息，应承担相应的法律责任。解决办法：在合同中设置专门条款，要求双方在签订合同前提供真实、准确、完整的合同信息，并对提供的信息进行核实。如发现虚假信息，立即终止合同，并要求违约方承担相应的法律责任。3.合同金额、服务内容、履行期限等关键条款应明确具体，避免出现模糊不清的表述。解决办法：在合同中详细描述合同金额、服务内容、履行期限等关键条款，并用明确的词语表述，避免使用模糊不清的表述。如双方对关键条款有争议，按照合同约定进行协商解决。4.双方应严格按照合同约定的支付方式和时间履行付款义务，逾期支付应承担违约责任。解决办法：在合同中明确约定支付方式和时间，并设置违约金等违约责任条款。如一方逾期支付，应按照合同约定承担违约责任。5.合同履行过程中产生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。解决办法：在合同中明确约定争议解决方式，包括友好协商和诉讼途径。在合同履行过程中，一旦发生争议，双方应尝试友好协商解决。如果协商不成，任何一方都可以向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.合同法：是指调整合同关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除和终止等方面的法律规范。2.建筑法：是指调整建筑活动关系的法律规范总称，包括建筑设计、施工、监理、验收等方面的法律规范。3.招标投标法：是指调整招标投标活动的法律规范总称，包括招标、投标、评标、中标和合同签订等方面的法律规范。4.合同履行：是指合同双方按照合同约定履行各自的义务，实现合同目的的过程。5.违约责任：是指合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的法律责任。6.争议解决：是指合同双方在合同履行过程中产生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式予以解决的过程。7.友好协商：是指合同双方在合同履行过程中，通过沟通、协商，达成一致意见，解决争议的方式。8.诉讼：是指合同双方因合同纠纷向人民法院提起的民事诉讼，请求法院对纠纷进行审理和判决的法律程序。应用场合：1.适用于甲方（委托方）与乙方（受托方）之间就某一建设工程项目的合同管理进行合作的情形。2.适用于乙方作为监理工程师，对甲方委托的建设工程项目进行合同管理，确保合同的合法性、合规性和有效性的情形。补充条款：1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国相关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等。2.双方应确保提供的合同信息真实、准确、完整，如有虚假信息，应承担相应的法律责任。3.合同金额、服务内容、履行期限等关键条款应明确具体，避免出现模糊不清的表述。4.双方应严格按照合同约定的支付方式和时间履行付款义务，逾期支付应承担违约责任。5.合同履行过程中产生的争议，应通过友好协商解决，协商不成