山东省数据中心建设项目2024年度施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME山东省数据中心建设项目2024年度施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方主体1.2乙方主体1.3术语定义第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式3.4支付时间表第四条工程进度与交付4.1工程进度计划4.2工程交付标准4.3工程延期交付4.4工程提前交付第五条工程质量与标准5.1工程质量要求5.2质量验收标准5.3质量保证措施5.4质量争议处理第六条技术与设计6.1技术参数与规范6.2设计变更6.3技术支持与服务第七条材料与设备7.1材料设备供应7.2材料设备验收7.3材料设备保管与使用第八条安全生产与环保8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3环保要求8.4安全事故处理第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点与机构10.3诉讼地点与法院第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决方式第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的份数与保管14.3合同的补充与附件14.4合同的解除14.5合同的解释权第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方主体甲方为山东省数据中心建设项目2024年度施工合同的委托方，具有独立承担民事责任的能力，按照中华人民共和国有关法律、法规合法成立并有效存在。1.2乙方主体乙方为山东省数据中心建设项目2024年度施工合同的承包方，具有独立承担民事责任的能力，按照中华人民共和国有关法律、法规合法成立并有效存在。1.3术语定义（1）甲方：指山东省数据中心建设项目2024年度施工合同的委托方。（2）乙方：指山东省数据中心建设项目2024年度施工合同的承包方。（3）合同：指山东省数据中心建设项目2024年度施工合同。（4）工程：指本合同约定的山东省数据中心建设项目。（5）工程进度计划：指乙方根据合同约定，为完成工程所编制的进度计划。（6）合同总价：指双方约定的，乙方完成合同约定的全部工程内容，甲方应付给乙方的总金额。（7）质量验收标准：指双方约定的，工程质量的检验、评定和验收的标准。（8）技术参数与规范：指双方约定的，工程所必须达到的技术参数和规范。第二条工程概况2.1工程名称山东省数据中心建设项目2024年度施工工程。2.2工程地点山东省济南市区路号。2.3工程规模根据双方约定，工程规模为平方米，具体以图纸和工程量清单为准。2.4工程内容根据双方约定，工程内容包括土建工程、安装工程、装饰工程等，具体以图纸和工程量清单为准。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价为一亿人民币整（￥100,000,000），大写：人民币壹亿整。3.2价格调整机制（1）除合同约定的价格调整因素外，其他因素导致的工程造价变动，由双方协商解决。（2）价格调整因素包括：材料价格变动、政策调整等。3.3支付方式甲方采用按工程进度付款的方式，付款比例为：（1）工程进度达到20%时，支付合同总价的20%。（2）工程进度达到40%时，支付合同总价的40%。（3）工程进度达到60%时，支付合同总价的60%。（4）工程进度达到80%时，支付合同总价的80%。（5）工程验收合格后，支付合同总价的95%。（6）剩余的5%作为质量保证金，质量保证期结束后支付。3.4支付时间表甲方根据乙方提供的工程进度报告，按照本合同约定的付款比例和时间进行支付。第四条工程进度与交付4.1工程进度计划乙方根据合同约定的工程内容和规模，编制详细的工程进度计划，并提交甲方批准。4.2工程交付标准（1）工程质量符合合同约定的质量要求。（2）工程功能齐全，各项技术参数符合规范要求。（3）工程安全、环保、消防等手续齐全。4.3工程延期交付（1）如因乙方原因导致工程延期交付，乙方应按照合同约定承担违约责任。（2）如因不可抗力导致工程延期交付，双方协商解决。4.4工程提前交付如乙方提前完成工程，应提前通知甲方进行验收。如甲方同意提前交付，提前交付的部分按照合同约定支付。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的质量要求。5.2质量验收标准工程验收应按照双方约定的质量验收标准进行，包括图纸、技术参数、规范等。5.3质量保证措施乙方应建立健全质量保证体系，加强工程质量的管理，确保工程质量满足合同要求。5.4质量争议处理如双方在工程质量问题上产生争议，应按照合同约定的质量验收标准进行处理。如双方无法达成一致，可申请第三方鉴定机构进行鉴定。第八条材料与设备8.1材料设备供应（1）乙方负责采购合同约定的材料和设备，并保证其质量符合合同要求。（2）乙方应提前将采购的材料和设备清单提交甲方备案。（3）甲方有权对乙方采购的材料和设备进行抽检，如不符合合同要求，乙方应负责更换。8.2材料设备验收（1）甲方对乙方供应的材料和设备进行验收，验收合格的予以接收。（2）验收不合格的，乙方应在甲方要求的时间内进行整改或更换。8.3材料设备保管与使用（1）乙方应妥善保管供应的材料和设备，防止损坏、丢失。（2）乙方应按照合同约定的用途和使用要求使用材料和设备。第九条安全生产与环保9.1安全生产责任（1）乙方应严格按照国家安全生产法律法规的要求，加强施工现场的安全生产管理。（2）乙方应对施工现场的安全生产负全责，确保施工现场的安全。9.2安全生产措施（1）乙方应制定施工现场的安全生产规章制度，明确安全生产的责任、权利和义务。（2）乙方应定期对施工现场的安全生产进行检查，发现问题及时整改。9.3环保要求（1）乙方应遵守国家环保法律法规，加强施工现场的环保管理。（2）乙方应采取有效措施，防止施工现场的环境污染。9.4安全事故处理如施工现场发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规和合同约定进行处理。第十条违约责任10.1甲方违约责任如甲方违反合同约定，导致乙方损失的，甲方应承担违约责任，向乙方赔偿损失。10.2乙方违约责任如乙方违反合同约定，导致甲方损失的，乙方应承担违约责任，向甲方赔偿损失。10.3违约赔偿违约赔偿金额根据违约造成的实际损失计算，包括直接损失和间接损失。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同终止条件（1）工程验收合格，合同约定的义务履行完毕。（2）双方协商一致，提前终止合同。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。12.3违约保密条款如一方违反保密义务，导致对方损失的，违约方应承担违约责任，向受损方赔偿损失。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力事件导致一方不能履行合同义务的，受影响方应立即通知对方，并提供相关证明文件。14.2合同的份数与保管本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.3合同的补充与附件本合同附件为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。14.4合同的解除双方经协商一致，可以解除本合同。14.5合同的解释权本合同的解释权归双方共同所有。第二部分：第三方介入后的修正为明确第三方在本合同中的地位及责任，甲乙双方经协商一致，就第三方介入后的相关事项作出如下补充规定：第一条第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外，根据本合同约定或实际履行过程中涉及的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、检测方、审计方等。第二条第三方责任第三方在本合同履行过程中，如因提供服务、产品或参与工程造成甲方或乙方损失的，第三方应承担相应的责任。第三条第三方选择甲乙双方应共同协商选择合适的第三方，并确保第三方具备相应的资质、能力和良好信誉。第四条第三方介入程序（1）甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务。（2）第三方介入前，甲乙双方应就第三方的工作内容、范围、时间等进行明确约定。（3）第三方介入后，甲乙双方应监督第三方按照约定履行义务，确保工程顺利进行。第五条第三方责任限额（1）第三方对甲方或乙方承担的责任限额，按照双方与第三方签订的协议约定执行。（2）如双方与第三方未约定责任限额，第三方对甲方或乙方承担的责任限额按照本合同约定的违约赔偿金额执行。第六条第三方违约处理（1）第三方未按照约定履行义务，甲乙双方有权要求第三方改正或解除合同。（2）第三方违约导致甲方或乙方损失的，甲方或乙方有权要求第三方赔偿损失。第七条第三方与甲乙方的关系第三方与甲方或乙方之间的合同关系，不影响甲乙双方之间的合同关系。甲乙双方应各自独立承担与第三方之间的权利义务。第八条第三方合规性第三方应遵守国家相关法律法规，不得有任何违法行为。如第三方违法行为导致甲方或乙方损失的，甲方或乙方有权要求第三方赔偿损失。第九条第三方保险第三方应根据甲乙双方的要求，办理相应的保险，如工程保险、责任保险等。如第三方未办理保险，导致甲方或乙方损失的，甲方或乙方有权要求第三方赔偿损失。第十条第三方退出（1）第三方因故不能继续履行合同义务时，甲乙双方应协商确定替代方案。（2）第三方自愿退出合同的，应提前书面通知甲乙双方，并办理相关手续。第十一条第三方资料保密第三方应对在合同履行过程中获得的甲乙双方的商业秘密、技术秘密等予以保密，未经甲乙双方书面同意，不得向任何第三方披露。第十二条第三方争议解决如第三方与甲方或乙方发生争议，甲乙双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条第三方权益保障甲乙双方应保障第三方的合法权益，如因甲乙双方原因导致第三方损失的，甲乙双方应承担相应责任。第十四条第三方义务的履行第三方应按照甲乙双方的约定履行合同义务，确保工程质量、安全、进度等满足甲乙双方的要求。本补充规定与本合同具有同等法律效力，自甲乙双方签字盖章之日起生效。如本补充规定与本合同有任何冲突，以本补充规定为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：山东省数据中心建设项目2024年度施工合同协议书本附件为合同的核心文件，明确了甲乙双方的权利义务，第三方介入后的责任划分等内容。附件二：工程图纸包含工程的设计图纸、施工图纸等，用于指导工程的施工和验收。附件三：工程量清单详细列出了工程所需的材料、设备及工程量，作为合同总价的基础。附件四：质量验收标准明确了工程质量的检验、评定和验收的标准，确保工程质量符合合同要求。附件五：施工进度计划详细列出了工程的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间等。附件六：材料设备供应清单列出了乙方采购的材料和设备清单，以及相关的技术参数和规格。附件七：第三方服务协议明确了第三方与甲乙双方之间的权利义务，以及第三方应遵守的法律法规和合同约定。附件八：第三方资质证明证明了第三方具备相应的资质和能力，符合甲乙双方的要求。附件九：保险单据第三方应办理的保险单据，如工程保险、责任保险等。附件十：工程变更协议如工程内容、规模、进度等发生变更，双方应签订工程变更协议，明确变更的内容和影响。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定（1）未按照约定支付合同价款，应承担迟延付款的违约责任。（2）未按照约定提供施工场地、施工条件等，导致乙方施工受阻的，应承担相应的违约责任。（3）未履行合同约定的其他义务，导致乙方损失的，应承担相应的违约责任。示例说明：如果甲方未按照约定的时间支付合同价款，乙方可以要求甲方支付迟延付款的违约金，违约金的具体金额根据迟延付款的天数计算。2.乙方违约行为及责任认定（2）工程质量不符合约定，应承担返工、整改等费用。（3）未按照约定提供材料和设备，导致工程进度受阻的，应承担相应的违约责任。3.第三方违约行为及责任认定（1）未按照约定提供服务、产品或参与工程，导致甲方或乙方损失的，应承担相应的违约责任。（2）第三方提供的服务、产品或参与工程不符合约定，导致工程质量、安全等问题，应承担相应的违约责任。示例说明：如果第三方未按照约定的时间提供服务或产品，甲方或乙方可以要求第三方支付未提供服务或产品的违约金，违约金的具体金额根据服务或产品的价值计算。全文完。山东省数据中心建设项目2024年度施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方主体名称及资质1.2乙方主体名称及资质1.3合同中所涉及的第三方主体第二条合同项目概述2.1项目名称：山东省数据中心建设项目2024年度施工合同2.2项目地点：山东省济南市2.3项目内容：数据中心土建工程、装修工程、机电安装工程、网络通信工程等第三条合同金额与支付方式3.1合同总金额：人民币[金额]元整3.2支付方式：进度付款、验收合格付款、竣工结算等3.3付款时间及比例：根据工程进度和合同约定执行第四条工程进度与交付4.1工程进度：按照甲方提供的工程进度计划执行4.2工程交付：乙方按照合同约定完成所有施工内容，并通过甲方验收合格后，视为交付第五条工程质量与标准5.1工程质量：符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求5.2工程标准：参照《数据中心基础设施施工及验收规范》等标准执行第六条乙方义务与责任6.1乙方应按照合同约定完成施工任务，并保证工程质量6.2乙方应遵守国家法律法规，确保施工安全6.3乙方应承担因施工原因导致的一切损失及责任第七条甲方义务与责任7.1甲方应按照合同约定支付工程款项7.2甲方应提供施工所需的相关手续、资料及场地7.3甲方应对乙方施工过程进行监督，并按照约定时间进行验收第八条违约责任8.1乙方未按照合同约定完成施工任务，应承担违约责任8.2甲方未按照合同约定支付工程款项，应承担违约责任8.3双方因违约行为导致工程进度延误、质量问题等，应承担相应责任第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决9.2如协商不成，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼第十条合同的变更与解除10.1合同的变更：双方协商一致，并签订书面变更协议10.2合同的解除：因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方协商一致解除合同第十一条保密条款11.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密11.2保密期限：自合同签订之日起至合同解除或终止之日起[保密期限]年第十二条合同的生效、终止与解除12.1本合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同终止：合同约定的工程全部完成，并通过甲方验收合格12.3合同解除：双方协商一致，并签订书面解除协议第十三条其他约定13.1双方在合同履行过程中，如有未尽事宜，可另行签订补充协议13.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力第十四条法律适用与争议解决14.1本合同适用中华人民共和国法律法规14.2双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决14.3如协商不成，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方主体名称及资质甲方主体名称为：[甲方全称]，资质证书编号：[资质证书编号]，资质类别：[资质类别]，具备承担本合同项目的能力。1.2乙方主体名称及资质乙方主体名称为：[乙方全称]，资质证书编号：[资质证书编号]，资质类别：[资质类别]，具备承担本合同项目的能力。1.3合同中所涉及的第三方主体本合同中所涉及的第三方主体包括但不限于：设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商等，各方主体均具备相应的资质和能力。第二条合同项目概述2.1项目名称：山东省数据中心建设项目2024年度施工合同2.2项目地点：山东省济南市[具体地址]2.3项目内容2.3.1土建工程：包括数据中心建筑物的设计、施工、验收等。2.3.2装修工程：包括数据中心内部装修、设备安装、布线等。2.3.3机电安装工程：包括数据中心空调、供电、给排水等系统的设计、施工、验收等。2.3.4网络通信工程：包括数据中心网络系统的设计、施工、验收等。2.3.5其他附属工程：包括但不限于安全防护、绿化、照明等。第三条合同金额与支付方式3.1合同总金额：人民币[金额]元整。3.2支付方式：进度付款、验收合格付款、竣工结算等。3.3付款时间及比例：具体付款时间及比例按照双方另行签订的《工程进度款支付协议》执行。第四条工程进度与交付4.1工程进度：乙方应按照甲方提供的工程进度计划执行，确保工程按时完成。4.2工程交付：乙方按照合同约定完成所有施工内容，并通过甲方验收合格后，视为交付。第五条工程质量与标准5.1工程质量：乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。5.2工程标准：乙方应参照《数据中心基础设施施工及验收规范》等标准执行。第六条乙方义务与责任6.1乙方应按照合同约定完成施工任务，并保证工程质量。6.2乙方应遵守国家法律法规，确保施工安全。6.3乙方应承担因施工原因导致的一切损失及责任。第七条甲方义务与责任7.1甲方应按照合同约定支付工程款项。7.2甲方应提供施工所需的相关手续、资料及场地。7.3甲方应对乙方施工过程进行监督，并按照约定时间进行验收。第八条违约责任8.1乙方未按照合同约定完成施工任务，应承担违约责任。8.2甲方未按照合同约定支付工程款项，应承担违约责任。8.3双方因违约行为导致工程进度延误、质量问题等，应承担相应责任。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。第十条合同的变更与解除10.1合同的变更：双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同的解除：因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方协商一致解除合同。第十一条保密条款11.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。11.2保密期限：自合同签订之日起至合同解除或终止之日起[保密期限]年。第十二条合同的生效、终止与解除12.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止：合同约定的工程全部完成，并通过甲方验收合格。12.3合同解除：双方协商一致，并签订书面解除协议。第十三条其他约定13.1双方在合同履行过程中，如有未尽事宜，可另行签订补充协议。13.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十四条法律适用与争议解决14.1本合同适用中华人民共和国法律法规。14.2双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决。14.3如协商不成，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。第八条违约责任8.1乙方未按照合同约定完成施工任务，应承担违约责任。具体包括但不限于：8.1.1乙方未按照约定的时间节点完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×[逾期天数/合同约定的总工期天数]%；8.1.2乙方工程质量不符合约定的，乙方应负责修复，并承担修复费用；如因乙方原因造成工程质量问题导致甲方损失的，乙方应承担甲方损失的赔偿责任；8.1.3乙方违反合同约定使用施工材料或者工艺的，乙方应承担相应责任。8.2甲方未按照合同约定支付工程款项，应承担违约责任。具体包括但不限于：8.2.1甲方未按照约定的时间节点支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×[逾期天数/合同约定的付款计划中的应付款项天数]%；8.2.2甲方未按照合同约定比例支付工程款的，甲方应按照合同约定补足剩余款项。8.3双方因违约行为导致工程进度延误、质量问题等，应承担相应责任。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。第十条合同的变更与解除10.1合同的变更：双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同的解除：因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方协商一致解除合同。第十一条保密条款11.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。11.2保密期限：自合同签订之日起至合同解除或终止之日起[保密期限]年。第十二条合同的生效、终止与解除12.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止：合同约定的工程全部完成，并通过甲方验收合格。12.3合同解除：双方协商一致，并签订书面解除协议。第十三条其他约定13.1双方在合同履行过程中，如有未尽事宜，可另行签订补充协议。13.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十四条法律适用与争议解决14.1本合同适用中华人民共和国法律法规。14.2双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决。14.3如协商不成，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙双方外，涉及到的其他主体，包括但不限于中介方、设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方介入的范围包括：第三方为甲方提供的设计服务、监理服务、材料设备供应服务，以及第三方为乙方提供的技术支持、咨询服务等。第二条第三方介入的义务与责任2.1第三方应按照合同约定及相关法律法规提供服务，并保证服务质量。2.2第三方应遵守合同约定的保密条款，保护甲乙双方的商业秘密和技术秘密。2.3第三方应对因其服务原因导致的一切损失及责任承担相应责任。第三条甲乙方的权利与义务3.1甲乙方的权利3.1.1甲方有权对第三方提供的服务进行监督和验收，确保服务符合合同约定。3.1.2乙方有权要求第三方按照合同约定提供服务，并对其服务进行评价。3.2甲乙方的义务3.2.1甲方应按照合同约定支付第三方服务费用。3.2.2乙方应按照合同约定接受第三方提供的服务，并配合第三方的工作。第四条第三方责任限额4.1第三方对甲乙双方的损失承担的责任限额，按照合同约定及第三方提供的服务性质确定。4.2第三方责任限额的具体金额，由甲乙双方与第三方协商确定，并在补充协议中明确。第五条第三方介入的变更与解除5.1第三方介入的变更：甲乙双方与第三方协商一致，可以对第三方介入的范围、服务内容等进行变更，并签订书面变更协议。5.2第三方介入的解除：因不可抗力等原因导致第三方无法履行合同义务，甲乙双方协商一致解除与第三方的合同。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系，不影响甲乙双方之间的合同关系。6.2第三方对甲乙双方的义务与责任，不免除甲乙双方对彼此的义务与责任。第七条争议解决7.1第三方与甲方、乙方之间的争议，通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。第八条第三方介入的生效、终止与解除8.1第三方介入的补充协议，自甲乙双方与第三方签字盖章之日起生效。8.2第三方介入的终止：合同约定的服务全部完成，并通过甲乙双方验收合格。8.3第三方介入的解除：甲乙双方与第三方协商一致，并签订书面解除协议。第九条其他约定9.1