2024年度建设工程施工合同模板

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建设工程施工合同模板1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及住所1.2乙方名称及住所1.3工程地点1.4工程内容1.5工程规模1.6工程预算第二条合同价格2.1合同总价2.2价格调整条件2.3付款方式及进度2.4工程变更价格调整第三条合同工期3.1开工日期3.2竣工日期3.3工期延误责任第四条工程质量4.1工程质量标准4.2质量检验4.3质量争议的处理第五条乙方义务5.1施工准备5.2施工组织与管理5.3施工安全5.4环境保护第六条甲方义务6.1提供施工条件6.2按时支付工程款6.3工程验收第七条违约责任7.1甲方违约7.2乙方违约7.3违约赔偿第八条争议解决8.1争议解决方式8.2诉讼或仲裁地点8.3诉讼或仲裁时效第九条合同的解除9.1合同解除条件9.2合同解除后的处理第十条合同的转让10.1合同转让条件10.2转让程序第十一条合同的变更11.1合同变更条件11.2变更程序第十二条不可抗力12.1不可抗力的认定12.2不可抗力后果的处理第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任第十四条其他条款14.1法律适用14.2合同效力14.3附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××公司，住所：××省××市××区××路××号。1.2乙方名称：×××建筑工程有限公司，住所：××省××市××区××路××号。1.3工程地点：××省××市××区××路××号。1.4工程内容：根据附件一《工程概况》所述的建设工程。1.5工程规模：根据附件一《工程概况》所述的工程规模。1.6工程预算：根据附件二《工程预算》所述的预算金额。第二条合同价格2.1合同总价：人民币××元整（大写：人民币××元整）。2.2价格调整条件：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。具体调整方式见附件三《价格调整办法》。2.3付款方式及进度：甲方按照工程进度分阶段支付工程款。具体支付方式和进度见附件四《付款计划》。2.4工程变更价格调整：如工程内容、规模、标准等发生变更，双方可协商调整合同价格。具体调整方式见附件三《价格调整办法》。第三条合同工期3.1开工日期：××年××月××日。3.2竣工日期：××年××月××日。3.3工期延误责任：如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方违约金，违约金计算方式见附件五《违约金计算办法》。第四条工程质量4.1工程质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。具体质量标准见附件六《工程质量标准》。4.2质量检验：乙方应按照甲方要求进行质量检验，并承担检验费用。如检验不合格，乙方应负责整改并重新检验，直至达到甲方要求。4.3质量争议的处理：如发生工程质量争议，双方可协商解决。如协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第五条乙方义务5.1施工准备：乙方应按照甲方要求进行施工前准备，包括但不限于场地平整、临时设施建设、施工图纸及施工方案的编制等。5.2施工组织与管理：乙方应按照甲方要求进行施工组织与管理，确保工程顺利进行。5.3施工安全：乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求进行施工安全管理工作，确保工程施工过程中人员安全。5.4环境保护：乙方应按照国家环保法律法规和甲方要求，做好施工现场的环境保护工作。第六条甲方义务6.1提供施工条件：甲方应提供乙方施工所需的场地、水源、电源等施工条件，并保证施工期间畅通无阻。6.2按时支付工程款：甲方应按照附件四《付款计划》约定的时间和金额支付工程款。6.3工程验收：甲方应按照合同约定对工程进行验收，并签署验收合格证书。第七条违约责任7.1甲方违约：如甲方未按照约定履行合同义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，并要求甲方支付违约金。违约金计算方式见附件五《违约金计算办法》。7.2乙方违约：如乙方未按照约定履行合同义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求乙方支付违约金。违约金计算方式见附件五《违约金计算办法》。7.3违约赔偿：因违约行为给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。具体赔偿方式双方可协商确定。第八条争议解决8.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。8.2诉讼或仲裁地点：争议解决的诉讼或仲裁地点为××省××市××区人民法院（或仲裁机构）。8.3诉讼或仲裁时效：因主张权利而引起的诉讼或仲裁，必须在发现或应当发现权利被侵害之日起三年内提出。第九条合同的解除（1）双方同意解除合同；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）一方明确表示不履行主要债务；（4）一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（5）一方迟延履行债务或有其他违约行为，致使不能实现合同目的。9.2合同解除后的处理：合同解除后，乙方应停止施工，甲方应支付乙方至解除合同之日的工程款，并按照乙方实际完成工程量支付相应的工程价款。因合同解除给乙方造成的损失，甲方应给予乙方相应的赔偿。第十条合同的转让10.1合同转让条件：未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。10.2转让程序：如需转让合同权利和义务，应提前书面通知对方，并经对方书面同意。转让不得改变合同的主要内容。第十一条合同的变更11.1合同变更条件：合同履行过程中，如因客观原因需要变更合同的，双方可协商一致进行变更。11.2变更程序：合同变更应采用书面形式，并由双方签字或盖章确认。变更后的合同条款取代原合同相应条款，原合同相应条款失效。第十二条不可抗力12.1不可抗力的认定：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力后果的处理：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决。根据不可抗力的影响，双方可部分或全部免除违约责任。第十三条保密条款13.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。13.2保密期限：保密期限自合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。13.3违约责任：如一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十四条其他条款14.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同效力：本合同自双方签字或盖章之日起生效，一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。14.3附件：本合同附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。附件包括：（1）附件一《工程概况》；（2）附件二《工程预算》；（3）附件三《价格调整办法》；（4）附件四《付款计划》；（5）附件五《违约金计算办法》；（6）附件六《工程质量标准》。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义：除甲方和乙方之外的，与本合同无关的个体或组织。1.2第三方范围：包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商、设备供应商等。第二条第三方介入条件2.1第三方介入条件：当本合同的履行需要第三方介入时，甲方和乙方应共同协商确定第三方。第三条第三方责任3.1第三方责任：第三方应按照合同约定履行其职责，确保工程顺利进行。3.2第三方权利：第三方有权按照合同约定获得相应的报酬。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系：第三方应服从甲方的管理和监督，按照甲方的要求履行合同义务。4.2第三方与乙方关系：第三方应按照乙方的要求和技术标准施工，确保工程质量。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额：第三方应对其履行合同过程中产生的损失承担有限责任，但限额不得超过合同约定的金额。5.2第三方责任限额的确定：第三方责任限额由甲方和乙方在合同中约定，并在第三方介入时明确告知第三方。第六条第三方违约处理6.1第三方违约：如第三方未按照合同约定履行义务，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。6.2第三方违约处理：甲方和乙方应与第三方协商解决违约问题。如协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第七条第三方与甲乙方的沟通与协调7.1第三方与甲乙方的沟通：第三方应定期与甲方和乙方沟通，及时解决合同履行过程中的问题。7.2第三方与甲乙方的协调：第三方应协调好与甲方和乙方之间的关系，确保合同顺利履行。第八条第三方费用8.1第三方费用：第三方介入所需费用由甲方和乙方按合同约定承担。8.2第三方费用的支付：甲方和乙方应按照合同约定支付第三方费用。第九条第三方退出9.1第三方退出条件：如第三方未按照合同约定履行义务，甲方和乙方有权要求第三方退出。9.2第三方退出程序：甲方和乙方应与第三方协商确定退出程序。第十条第三方介入对合同其他条款的影响10.1第三方介入不影响本合同其他条款的执行。10.2本合同其他条款对第三方具有约束力。第十一条第三方信息披露11.1甲方和乙方应向第三方披露与合同有关的信息，但涉及商业秘密的部分除外。11.2第三方应保守合同中的商业秘密，不得泄露给无关第三方。第十二条第三方违约赔偿12.1第三方违约赔偿：如第三方未按照合同约定履行义务，导致甲方和乙方损失的，第三方应承担赔偿责任。12.2赔偿金额：赔偿金额由甲方和乙方根据实际损失确定，但不得超过第三方责任限额。第十三条第三方保险13.1第三方保险：第三方应根据合同约定购买相应的保险，如工程保险、人身意外险等。13.2保险费用：保险费用由甲方和乙方按合同约定承担。第十四条第三方资料归档14.1第三方资料归档：第三方应将其履行合同过程中产生的所有资料归档，并交给甲方和乙方。14.2归档时间：资料归档时间由甲方和乙方在合同中约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程概况》详细描述工程的基本情况，包括工程地点、工程规模、工程内容等。附件二：《工程预算》详细列出工程预算，包括工程材料费、人工费、机械使用费等。附件三：《价格调整办法》详细说明价格调整的条件和程序，包括材料价格波动、政策调整等不可抗力因素的处理方式。附件四：《付款计划》详细列出付款的时间和金额，包括工程进度付款、验收合格付款等。附件五：《违约金计算办法》详细说明违约金的计算方式，包括违约金的计算基础和计算比例。附件六：《工程质量标准》详细列出工程的质量标准，包括材料质量、施工质量、验收标准等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按照约定履行合同义务，如未按时支付工程款、未提供施工条件等。2.乙方未按照约定履行合同义务，如未按时完成工程、未达到质量标准等。3.第三方未按照约定履行合同义务，如未按时提供服务、未达到质量标准等。违