2024年城市地下人防工程承包施工合同

2024年城市地下人防工程承包施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1承包商定义1.2业主定义1.3工程定义第二条合同范围及工程内容2.1工程范围2.2工程内容第三条合同价格及支付方式3.1合同价格3.2支付方式第四条工程进度及工期4.1工程进度4.2工期第五条质量标准及要求5.1质量标准5.2质量要求第六条安全及环境保护6.1安全要求6.2环境保护要求第七条合同的履行与验收7.1承包商的履行义务7.2业主的履行义务7.3工程验收第八条违约责任8.1承包商违约8.2业主违约第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点第十条合同的变更与解除10.1合同变更10.2合同解除第十一条合同的转让11.1合同转让条件11.2合同转让程序第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的生效、变更和解除14.3附件说明第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1承包商定义本合同中的承包商指的是具有合法营业执照和相应资质，被业主选定从事本合同工程的设计、采购、施工、竣工试验、培训、运行、维护和保修等工作的法人或其他组织。1.2业主定义本合同中的业主指的是具有合法身份，有权对合同工程进行投资、建设和管理，并按照合同约定支付合同款项的法人或其他组织。1.3工程定义本合同中的工程指的是位于城市地下，包括人防设施、地下空间开发、地下管线布置等在内的一系列建筑物和设施。第二条合同范围及工程内容2.1工程范围本合同约定的工程范围包括但不限于：地下人防工程的设计、施工、设备采购、安装、调试、验收、保修等。2.2工程内容本合同约定的工程内容包括但不限于：人防工程的主体结构施工、人防设备的安装、人防工程的通风系统、排水系统、消防系统等的施工和安装。第三条合同价格及支付方式3.1合同价格本合同约定的工程总造价为人民币【】元整（大写：【】元整），币种为人民币，支付方式见本合同第五条。3.2支付方式业主应按照双方约定的付款进度，向承包商支付合同款项。支付方式可以为银行转账、支票支付等，具体支付方式由双方在合同中约定。第四条工程进度及工期4.1工程进度承包商应按照合同约定的时间表完成工程的各个阶段，包括但不限于：设计阶段、施工阶段、调试阶段和验收阶段。4.2工期本合同约定的工期为【】日历天，自承包商收到业主的开工通知之日起计算。第五条质量标准及要求5.1质量标准承包商应按照国家和行业的相关标准、规范和规定，以及合同中约定的质量标准进行设计和施工。5.2质量要求本合同约定的质量要求为：【】等级，承包商应对工程的质量和安全负责，确保工程达到约定的质量要求。第六条安全及环境保护6.1安全要求承包商应按照国家和行业的相关安全标准和规定，制定并执行本工程的安全管理制度和措施，确保工程施工过程中的安全。6.2环境保护要求承包商应按照国家和行业的相关环境保护标准和规定，制定并执行本工程的环境保护管理制度和措施，确保工程施工过程中的环境保护。第八条违约责任8.1承包商违约承包商未能按照合同约定履行义务的，应向业主支付违约金，违约金为合同总价款的【】%。承包商还应承担因违约所产生的其他费用和损失。8.2业主违约业主未能按照合同约定履行义务的，应向承包商支付违约金，违约金为合同总价款的【】%。业主还应承担因违约所产生的其他费用和损失。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点本合同的争议解决地点为【】。第十条合同的变更与解除10.1合同变更合同的变更需双方协商一致，并以书面形式确认。变更内容应明确、具体，并经双方签字盖章后生效。10.2合同解除除非合同约定或者双方协商一致，否则任何一方不得单方面解除合同。合同解除后，双方应按照合同约定办理相关手续，并互相承担因解除合同而产生的损失。第十一条合同的转让11.1合同转让条件未经对方书面同意，任何一方不得将合同全部或部分转让给第三方。11.2合同转让程序（1）转让方与受让方签订转让协议；（2）转让方将转让协议提交给对方审查；（3）对方书面同意转让协议；（4）转让方与受让方按照转让协议履行相关手续。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的，双方均不承担责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。14.2合同的生效、变更和解除本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的变更和解除应按照本合同第十条的规定办理。14.3附件说明本合同附件包括：合同图纸、技术规格书、工程量清单、付款计划等。附件与合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同图纸详细要求和说明：合同图纸应包括工程的平面图、立面图、剖面图、细部图等，以清晰地表达工程的设计和施工要求。图纸应符合国家和行业的相关标准，并由双方确认无误后生效。附件2：技术规格书详细要求和说明：技术规格书应详细描述工程所采用的材料、设备、施工工艺等技术要求，包括型号、性能、质量标准等。技术规格书应由双方共同审核，并作为合同的一部分。附件3：工程量清单详细要求和说明：工程量清单应详细列出工程中所需的各种材料、设备、人工等的数量和单价，以及工程的总造价。清单应由双方确认，并作为支付合同款项的依据。附件4：付款计划详细要求和说明：付款计划应明确双方在合同履行过程中的付款进度和金额。付款计划应由双方商定，并作为合同的一部分。附件5：施工组织设计详细要求和说明：施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工人员配置、施工材料供应计划等，以详细描述施工过程的管理和组织。施工组织设计应由双方审核，并作为合同的一部分。附件6：安全生产管理制度详细要求和说明：安全生产管理制度应包括安全生产目标、安全生产组织机构、安全生产责任制、安全生产规章制度等，以详细描述施工过程中的安全管理和措施。安全生产管理制度应由双方审核，并作为合同的一部分。附件7：环境保护管理制度详细要求和说明：环境保护管理制度应包括环境保护目标、环境保护组织机构、环境保护责任制、环境保护规章制度等，以详细描述施工过程中的环境保护措施。环境保护管理制度应由双方审核，并作为合同的一部分。说明二：违约行为及责任认定：1.承包商未能按照合同约定履行义务的，应向业主支付违约金，违约金为合同总价款的【】%。例如，如果承包商未能按照约定的进度完成工程，导致工期延误，那么承包商应根据违约程度支付相应的违约金。2.业主未能按照合同约定履行义务的，应向承包商支付违约金，违约金为合同总价款的【】%。例如，如果业主未能按照约定的时间支付合同款项，导致工程进度受阻，那么业主应根据违约程度支付相应的违约金。3.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。例如，如果双方在工程质量方面产生争议，双方应进行友好协商，如果协商无果，那么任何一方都可以向法院提起诉讼。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。在本合同中，不可抗力事件可以导致合同的延期履行或者部分或全部解除合同，但双方不承担违约责任。2.违约金：指一方未能履行合同约定的义务，按照合同约定向另一方支付的违约赔偿金。在本合同中，违约金的计算方式为合同总价款的【】%。3.合同终止：指合同的有效期届满或者合同约定的权利义务履行完毕。在本合同中，合同终止后，双方的权利义务关系消灭，但合同