202435kv线路施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

202435kv线路施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同执行地点1.3术语定义第二条工程范围及内容2.1工程概述2.2施工内容2.3施工标准第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条施工期限4.1施工开始时间4.2施工结束时间4.3延期条款第五条施工质量保证5.1质量标准5.2质量监督5.3质量问题处理第六条安全生产6.1安全生产要求6.2安全事故处理6.3安全生产培训第七条材料与设备7.1材料供应7.2设备租赁7.3材料与设备验收第八条技术支持与服务8.1技术指导8.2施工图纸8.3技术培训第九条合同变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更与解除的程序第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议方式11.2调解与仲裁11.3法律适用第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3保密违约责任第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的转让14.3附件说明第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同执行地点工程地点：省市县镇路号1.3术语定义本合同中所涉及的术语定义如下：（1）工程：指甲方委托乙方施工的202435kv线路工程。（2）施工单位：指承担工程施工的乙方。（3）合同价款：指本合同约定的工程总价款。（4）施工期限：指乙方完成工程施工的时间限制。第二条工程范围及内容2.1工程概述本工程为202435kv线路施工，包括线路塔架建设、电缆敷设、变电站建设等内容。2.2施工内容乙方应按照甲方的要求，完成线路塔架建设、电缆敷设、变电站建设等施工任务。2.3施工标准乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，确保工程质量。第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整合同价款不包括因不可抗力等因素导致的工程变更、增减工程等费用，具体调整方式按照双方协商确定。3.3支付方式甲方分期支付乙方合同价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后7个工作日内，甲方支付乙方合同价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同价款的20%；（4）剩余的20%作为质保金，质保期结束后支付。第四条施工期限4.1施工开始时间双方约定，本工程于年月日开工。4.2施工结束时间双方约定，本工程应于年月日竣工。4.3延期条款（1）如因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付延期期间的误工费；（2）如因乙方原因导致工程延期，甲方有权要求乙方支付延期期间的违约金；（3）双方应尽最大努力确保工程按期完成，如有不可抗力等因素导致工程延期，双方协商解决。第五条施工质量保证5.1质量标准本工程质量应符合国家和行业相关标准、规范要求。5.2质量监督甲方有权对施工过程进行监督，确保工程质量。5.3质量问题处理如发现质量问题，乙方应立即整改，并根据甲方要求承担相应责任。第六条安全生产6.1安全生产要求乙方应按照国家和行业的安全生产法律法规，做好施工现场的安全生产管理工作。6.2安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规承担相应责任。6.3安全生产培训乙方应定期对施工现场人员进行安全生产培训，提高施工现场人员的安全意识。第八条技术支持与服务8.1技术指导乙方应为本工程提供专业技术指导，确保工程施工顺利进行。8.2施工图纸乙方应在合同签订后7个工作日内，向甲方提供完整的施工图纸。8.3技术培训乙方应对甲方指定的施工人员进行技术培训，确保施工人员掌握相关技术。第九条合同变更与解除9.1变更条件在合同履行过程中，如因不可抗力等因素导致工程变更，双方可协商变更合同内容。9.2解除条件（1）双方协商一致解除合同；（2）一方违约，对方有权解除合同；（3）因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均有权解除合同。9.3变更与解除的程序合同变更或解除应书面签署，并经双方盖章确认。第十条违约责任10.1违约行为（1）乙方未按照约定时间完成工程施工；（2）乙方施工质量不符合约定标准；（3）甲方未按照约定时间支付合同价款。10.2违约责任承担违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。10.3违约赔偿违约方应按照合同价款的10%向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第十一条争议解决11.1争议方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商无果的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2调解与仲裁双方可向约定的仲裁机构申请仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.3法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件本合同在工程验收合格后终止。12.3合同解除条件合同解除条件同第九条。第十三条保密条款13.1保密内容双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密等保密信息。13.2保密期限保密期限自合同终止之日起计算，为期2年。13.3保密违约责任违反保密义务的一方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。14.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。14.3附件说明本合同附件包括：施工图纸、工程量清单、技术规范等。附件与合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工图纸详细要求和说明：施工图纸应包括线路塔架、电缆敷设、变电站等所有施工部位的详细设计图纸。图纸应清晰、准确，标注尺寸、材料、施工要求等信息。乙方应根据施工图纸进行施工，确保工程质量。附件二：工程量清单详细要求和说明：工程量清单应详细列出本工程所需材料、设备、人工等各项工程量的具体数量和规格。乙方应根据工程量清单进行采购和施工，确保工程顺利进行。附件三：技术规范详细要求和说明：技术规范应包括本工程施工过程中的各项技术要求，如材料性能、施工工艺、验收标准等。乙方应遵循技术规范进行施工，确保工程质量符合标准。附件四：安全生产管理方案详细要求和说明：安全生产管理方案应包括本工程施工过程中的安全生产管理制度、安全防护措施、应急预案等。乙方应根据安全生产管理方案进行施工现场管理，确保工程施工安全。附件五：质量保修书详细要求和说明：质量保修书应包括乙方对工程质量提供的保修范围、保修期限、保修责任等。乙方应按照质量保修书的内容承担工程质量保修责任。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未按照约定时间完成工程施工。2.乙方施工质量不符合约定标准。3.甲方未按照约定时间支付合同价款。违约责任认定标准：1.乙方未按照约定时间完成工程施工的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同价款的10%。2.乙方施工质量不符合约定标准的，甲方有权要求乙方整改，并支付因此造成的损失。3.甲方未按照约定时间支付合同价款的，甲方应支付乙方逾期付款的利息，利息按照中国人民银行同期贷款利率计算。示例说明：如乙方未按照约定时间完成工程施工，甲方有权要求乙方支付违约金100万元。如乙方施工质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方整改，并赔偿因此造成的损失50万元。如甲方未按照约定时间支付合同价款，甲方应支付乙方逾期付款的利息20万元。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同价款：指本合同约定的工程总价款，包括材料、设备、人工等费用。3.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金，用于补偿因违约造成的损失。4.质保金：指作为工程质量保证的款项，待工程验收合格后支付。5.安全生产管理方案：指为实现工程施工安全而制定的管理措施和应急预案。1.不可抗力：本合同中规定，因不可