(2024版)光伏发电项目EPC总包合同（2024版）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

(2024版)光伏发电项目EPC总包合同（2024版）本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同主体1.2合同定义2.合同范围及内容2.1合同范围2.2合同内容3.合同价格及支付方式3.1合同价格3.2支付方式4.项目实施及进度4.1项目实施4.2项目进度5.质量控制及验收5.1质量控制5.2验收标准6.技术支持及服务6.1技术支持6.2服务内容7.合同期限及延长7.1合同期限7.2合同延长8.违约责任及赔偿8.1违约责任8.2赔偿标准9.争议解决及法律适用9.1争议解决9.2法律适用10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限11.合同的生效、变更和解除11.1合同生效11.2合同变更11.3合同解除12.合同的转让12.1合同转让13.税费及保险13.1税费13.2保险14.其他条款14.1其他内容14.2附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同主体1.1.1发包人：指光伏发电项目的业主或者其合法代表，负责项目的投资、建设、运营和管理。1.1.2承包人：指承担光伏发电项目EPC总包合同的施工单位，具有相应的施工资质和经验。1.2合同定义1.2.1EPC总包：指工程设计、设备采购、施工安装、调试运行等全流程的服务。1.2.2项目交付：指光伏发电项目按照合同约定完成所有施工内容，并通过验收合格，交付给发包人使用。第二条合同范围及内容2.1合同范围2.1.1承包人应按照合同约定完成光伏发电项目的全部施工内容，包括但不限于：工程设计、设备采购、施工安装、调试运行、培训等。2.1.2承包人应负责项目的质量、安全、进度、投资控制等，确保项目顺利完成。2.2合同内容2.2.1承包人应按照合同约定的技术规格、质量标准、施工工艺等进行施工，确保项目的质量。2.2.2承包人应按照合同约定的时间节点完成施工，确保项目的进度。2.2.3承包人应按照合同约定的价格进行结算，确保项目的投资控制。第三条合同价格及支付方式3.1合同价格3.1.1合同总价：双方按照合同约定的价格计算方式，确定的光伏发电项目EPC总包合同总价。3.1.2价格调整：合同执行过程中，如遇市场变化等原因，可能导致合同价格变动，双方可按照合同约定的价格调整机制进行调整。3.2支付方式3.2.1预付款：发包人应在合同签订后一个月内，向承包人支付合同总价的10%作为预付款。3.2.2进度付款：承包人完成合同约定的施工内容后，发包人应按照实际完成情况进行进度付款。3.2.3竣工付款：项目通过验收合格后，发包人应向承包人支付合同总价扣除预付款、进度付款后的剩余款项。第四条项目实施及进度4.1项目实施4.1.1承包人应按照合同约定的时间和地点，组织施工人员、设备、材料等，进行项目施工。4.1.2承包人应确保施工过程中的安全，遵守相关法律法规，保障人员安全和设备完好。4.2项目进度4.2.1承包人应制定详细的施工计划，并按照计划进行施工，确保项目按期完成。4.2.2发包人应按照合同约定的时间节点，提供所需的施工条件和支持，确保项目顺利进行。第五条质量控制及验收5.1质量控制5.1.1承包人应建立完善的质量管理体系，对施工过程中的质量进行控制，确保项目质量符合合同约定的技术规格和质量标准。5.1.2发包人应按照合同约定的时间节点，对承包人施工的质量进行检查和验收，确保项目质量合格。5.2验收标准5.2.1项目验收：项目完成后，承包人应向发包人提交项目验收申请，发包人应在合同约定的时间内组织验收。5.2.2验收合格：项目通过发包人组织的验收，达到合同约定的技术规格和质量标准，视为验收合格。第六条技术支持及服务6.1技术支持6.1.1承包人应提供光伏发电项目的技术支持，包括：设计、施工、调试、运行等方面的技术咨询和指导。6.1.2承包人应根据发包人的需求，提供相应的技术培训和技术文件，确保发包人能够正常使用和维护项目。6.2服务内容6.2.1承包人应提供合同约定的售后服务，包括：设备维护、故障排除、技术升级等服务。6.2.2承包人应在合同约定的服务期内，对项目进行定期检查和维护，确保项目的稳定运行。第八条违约责任及赔偿8.1违约责任8.1.1承包人未能按照合同约定完成施工的，应向发包人支付违约金，违约金计算方式为：未能完成施工部分的投资金额×1%。8.1.2发包人未能按照合同约定支付预付款、进度付款的，应向承包人支付滞纳金，滞纳金计算方式为：应付款金额×0.05%×逾期天数。8.2赔偿标准8.2.1承包人因施工质量问题导致项目损失的，应承担相应的赔偿责任。8.2.2发包人因未能提供施工条件导致项目延误的，应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决及法律适用9.1争议解决9.1.1双方在合同执行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2法律适用9.2.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十条保密条款10.1保密内容10.1.1双方在合同执行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限10.2.1保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起五年。第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的服务期结束之日终止。11.2合同变更11.2.1合同执行过程中，如双方同意变更合同内容的，应签订书面变更协议，经双方签字盖章后生效。11.3合同解除11.3.1合同执行过程中，如发生不可抗力等法定解除事由的，双方可协商解除合同。第十二条合同的转让12.1合同转让12.1.1未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。第十三条税费及保险13.1税费13.1.1双方应按照相关法律法规，承担合同执行过程中的税费。13.2保险13.2.1承包人应按照合同约定，为施工人员、设备、材料等办理相应的保险。第十四条其他条款14.1其他内容14.1.1双方在合同执行过程中，如有其他未尽事宜，应通过书面协议补充。14.2附件14.2.1本合同附件包括：合同图纸、技术规格书、施工计划等，附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外的合同当事人，包括但不局限于中介方、咨询方、监理方、融资方等。第二条第三方介入的方式2.1.1提供专业咨询或技术支持；2.1.2进行项目监督或质量控制；2.1.3提供融资服务或资金监管；2.1.4其他双方约定的方式。第三条第三方介入的责任限额3.1第三方介入合同执行过程，应按照合同约定和法律规定，承担相应的责任。3.2第三方介入的责任限额，应由甲乙方在合同中明确约定，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。第四条第三方介入的权益保护4.1甲乙方应保障第三方的合法权益，不得擅自变更、解除与第三方的合同。4.2甲乙方应按照合同约定，及时支付第三方应得的费用。第五条第三方介入的协调管理5.2甲乙方应负责处理与第三方有关的争议和纠纷。第六条第三方介入的违约处理6.1第三方如未能按照合同约定履行义务，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。6.2甲乙方如未能按照合同约定履行义务，导致第三方违约的，应承担相应的赔偿责任。第七条第三方介入的合同变更和解除7.1第三方介入的合同变更，应经甲乙方协商一致，并签订书面变更协议。7.2第三方介入的合同解除，应经甲乙方协商一致，并签订书面解除协议。第八条第三方介入的保密义务8.1第三方应按照甲乙方的要求，保守合同执行过程中的商业秘密、技术秘密等。8.2第三方未按照甲乙方的要求保守秘密，导致甲乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入引起的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条第三方介入的法律适用10.1第三方介入合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十一条第三方介入的合同转让11.1第三方如欲将合同权利和义务全部或部分转让给第三方，应取得甲乙方的书面同意。第十二条第三方介入的税费及保险12.1第三方应按照相关法律法规，承担合同执行过程中的税费。12.2第三方应按照合同约定，为施工人员、设备、材料等办理相应的保险。第十三条第三方介入的其他条款13.1双方在合同执行过程中，如有其他未尽事宜，应通过书面协议补充。13.2附件：与第三方签订的合同及相关文件，作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：光伏发电项目EPC总包合同设计图纸附件2：光伏发电项目EPC总包合同技术规格书附件3：光伏发电项目EPC总包合同施工计划附件4：光伏发电项目EPC总包合同设备清单附件5：光伏发电项目EPC总包合同材料清单附件6：光伏发电项目EPC总包合同施工图纸附件7：光伏发电项目EPC总包合同施工技术说明附件8：光伏发电项目EPC总包合同验收标准附件9：光伏发电项目EPC总包合同付款计划附件10：光伏发电项目EPC总包合同违约金计算公式附件11：光伏发电项目EPC总包合同技术支持和服务协议附件12：光伏发电项目EPC总包合同保险条款附件13：光伏发电项目EPC总包合同保密协议附件14：光伏发电项目EPC总包合同争议解决方式说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未能按照合同约定的时间节点完成施工。2.承包人未能按照合同约定的技术规格和质量标准完成施工。3.发包人未能按照合同约定的时间节点支付预付款、进度付款。4.发包人未能提供合同约定的施工条件和支持。5.第三方未能按照合同约定的时间节点提供服务。6.第三方提供的服务未达到合同约定的技术规格和质量标准。违约责任认定标准：1.违约金：按照合同约定的违约金计算公式进行计算。2.赔偿损失：根据违约行为导致的实际损失进行赔偿。3.延长工期：按照合同约定的工期顺延方式进行延长。4.解除合同：根据合同约定的解除条件进行解除。示例说明：假设承包人未能按照合同约定的时间节点完成施工，导致项目延期，根据合同约定的违约金计算公式，承包人应向发包人支付相应的违约金。说明三：法律名词及解释：1.光伏发电项目：指利用太阳能光伏效应将光能转化为电能的发电项目。2.EPC总包：指工程设计、设备采购、施工安装、调试运行等全流程的服务。3.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照合同约定的计算方式向对方支付的赔偿金。4.赔偿损失：指因一方违约导致对方遭受的直接