旅游景点地基处理施工合同

旅游景点地基处理施工合同合同编号：__________鉴于业主拟对其旅游景点地进行地基处理，以满足未来建设的需要；鉴于施工方具备相应的设计和施工能力，愿意承担该地基处理工程的施工；双方为了确保工程的顺利进行，明确双方的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：旅游景点地基处理工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于地基勘察、设计、施工、验收等。二、合同价格2.2合同总价包括但不限于施工图纸设计费、材料费、人工费、设备费、运输费、管理费、利润及风险费用等。2.3合同总价根据工程实际完成情况，按照双方约定的单价和工程量进行计算。三、合同履行3.1施工方的义务3.1.1按照业主的要求，完成本工程的设计和施工。3.1.2确保工程质量符合国家标准和行业规范。3.1.3按照约定的工期完成工程，不得延误。3.1.4负责工程验收及质保期内的维修工作。3.2业主的义务3.2.1按照约定向施工方支付合同总价。3.2.2协助施工方开展施工现场的管理和协调工作。3.2.3提供施工所需的场地、水电等基础设施。3.2.4按照约定时间向施工方提供施工图纸和相关技术资料。四、合同价款支付4.1双方确认，合同总价分为三次支付，具体支付时间及比例如下：（1）第一次支付：合同签订后七个工作日内，业主向施工方支付合同总价款的30%；（2）第二次支付：工程进度达到50%时，业主向施工方支付合同总价款的30%；（3）第三次支付：工程验收合格后，业主向施工方支付合同总价款的40%。4.2施工方开具等额的正规发票，业主按照约定时间向施工方支付合同价款。五、工程质量及验收5.1施工方应按照国家标准和行业规范进行施工，确保工程质量。5.2工程验收分为中间验收和竣工验收，验收合格后方可交付使用。5.3中间验收：施工过程中，业主有权对工程质量进行监督检查，施工方应积极配合。5.4竣工验收：工程完成后，施工方应向业主提交完整的竣工资料，双方按照约定的标准进行验收。5.5验收不合格的工程，施工方应按照业主的要求进行整改，直至达到验收标准。六、违约责任6.1施工方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。6.2业主未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。6.3双方因不可抗力导致不能履行合同的，根据不可抗力的影响，相应减轻或免除违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸和技术资料2.设计方案和施工方案3.工程量清单和单价表4.材料合格证明和检测报告5.施工进度计划和验收报告6.付款凭证和发票7.不可抗力证明文件二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定时间完成工程：指工程进度未达到双方约定的比例或施工方未在约定的工期内完成工程。2.业主未按照约定时间支付合同价款：指业主未在约定的时间内向施工方支付合同价款。3.工程质量不符合约定标准：指工程质量未达到合同约定的标准或国家、行业标准。4.施工方未按照约定标准进行施工：指施工方在施工过程中未按照设计方案、施工方案和相关标准进行施工。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。三、法律名词及解释：1.合同总价：指双方约定的工程完成后的总费用，包括设计费、材料费、人工费、设备费、运输费、管理费、利润及风险费用等。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当向对方支付的违约责任。4.验收合格：指工程按照设计文件、施工规范和相关标准建设，达到可以使用或者接收的条件。5.质保期：指工程交付使用后一定期限内，施工方对工程质量进行保修的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：制定合理的施工计划，确保工程按期完成；如有延误，双方协商延长工期。2.工程质量问题：严格按照设计方案和施工规范进行施工，加强质量监管；发现问题及时整改。3.付款延误：双方明确付款时间节点，确保按时支付合同价款；如有延误，协商解决。4.设计变更：如需变更设计，双方协商一致后进行修改，并相应调整合同价款。5.不可抗力事件：及时收集相关证明文件，根据合同约定减轻或免除违约责任。五、所有应