山东液化天然气接收站施工合同2024年度2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME山东液化天然气接收站施工合同2024年度1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3液化天然气接收站1.4施工工程第二条合同范围与工程内容2.1施工范围2.2工程内容2.3工程量清单第三条合同价格与支付方式3.1合同价格3.2支付方式3.3进度付款3.4最终付款第四条施工期限与进度4.1施工期限4.2施工进度计划4.3延期违约金第五条施工质量与标准5.1施工质量要求5.2质量检验5.3质量争议的处理第六条安全生产与环保要求6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3环保要求第七条合同的变更与解除7.1合同变更7.2合同解除第八条违约责任与赔偿8.1违约责任8.2违约赔偿第九条争议解决方式9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更条件10.3合同终止条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密违约责任第十二条合同的转让12.1合同转让条件12.2转让程序第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果的处理第十四条其他条款14.1法律适用14.2争议解决语言14.3附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3液化天然气接收站1.4施工工程第二条合同范围与工程内容2.1施工范围施工范围包括但不限于：（1）土建工程：包括场地平整、基础处理、混凝土浇筑、砖石砌筑等；（2）安装工程：包括设备安装、管道铺设、电气设备安装、控制系统安装等；（3）调试工程：包括设备调试、系统调试、性能测试等；（4）其他与工程相关的辅助工程和服务。2.2工程内容工程内容具体包括但不限于：（1）根据设计图纸和施工规范，完成土建结构施工；（2）按照设备清单和技术要求，完成设备的安装和调试；（3）按照管道布局和技术要求，完成管道的铺设和调试；（4）按照电气图纸和技术要求，完成电气设备安装和调试；（5）完成工程性能测试，确保工程达到设计要求。2.3工程量清单工程量清单详见附件一，乙方应按照清单内容进行施工。第三条合同价格与支付方式3.1合同价格3.2支付方式支付方式采用进度付款和最终付款相结合的方式。3.3进度付款进度付款按照工程进度和完成情况进行，具体支付比例和时间详见附件二。3.4最终付款工程验收合格后，甲方应在验收报告出具之日起15日内支付剩余合同价款。第四条施工期限与进度4.1施工期限施工期限为个月，自合同签订之日起计算。4.2施工进度计划施工进度计划详见附件三，乙方应按照计划进行施工。4.3延期违约金如乙方原因导致施工延期，应支付延期违约金，具体金额和计算方式详见附件四。第五条施工质量与标准5.1施工质量要求乙方应按照国家标准、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。5.2质量检验（1）乙方应按照施工进度，及时向甲方提供施工过程中的质量检验报告；（2）工程验收时，乙方应提供完整的质量检验资料；（3）甲方有权对施工过程和工程质量进行监督检查。5.3质量争议的处理如发生质量争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第六条安全生产与环保要求6.1安全生产责任乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作，确保施工安全。6.2安全防护措施乙方应制定并落实安全防护措施，防止事故的发生，确保施工人员的人身安全。6.3环保要求乙方应遵守国家环保法律法规，做好施工现场的环境保护工作，防止环境污染。第八条违约责任与赔偿8.1违约责任（1）乙方未按合同约定完成施工任务，应支付违约金，违约金计算方式详见附件五；（2）甲方未按合同约定支付合同价款，应支付滞纳金，滞纳金计算方式详见附件六；（3）一方违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应的赔偿责任。8.2违约赔偿违约赔偿金额为违约方应支付的违约金、滞纳金以及其他相关费用之和。第九条争议解决方式9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼仲裁地点为市，使用的语言为中文。诉讼地点为市人民法院。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更条件合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。10.3合同终止条件合同终止条件如下：（1）工程验收合格，双方履行完毕合同约定的义务；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止之日起两年内有效。11.3保密违约责任违反保密义务的一方，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二条合同的转让12.1合同转让条件未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2转让程序如需转让合同权利和义务，应提前书面通知对方，并经对方书面同意。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于：自然灾害（如地震、台风等）、社会事件（如战争、罢工等）、政府行为（如政策调整、封锁等）。13.2不可抗力后果的处理遭受不可抗力事件的一方应及时通知对方，并提供相关证明文件。根据不可抗力事件的影响，双方协商决定是否调整合同履行期限、费用等。第十四条其他条款14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议解决语言争议解决语言为中文。14.3附件本合同附件包括工程量清单、施工进度计划、质量检验标准等，附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义第三方是指除甲方和乙方之外，与本合同无关的法人、自然人或其他组织。1.2第三方介入情形第三方介入包括但不限于：中介方、监理方、审计方、检测方等。第二条第三方介入程序2.1第三方选择甲方和乙方应共同协商选择合适的第三方介入，并在合同中明确第三方的名称、职责和权利。2.2第三方委托甲方和乙方可书面委托第三方进行特定工作，第三方应按照委托要求进行操作。2.3第三方工作成果第三方的工作成果应符合合同约定的质量标准，否则第三方应承担相应的责任。第三条第三方责任与义务3.1第三方责任第三方应严格按照合同约定和相关法律法规进行工作，确保工作质量。3.2第三方义务第三方应对其工作过程中获取的甲方和乙方信息保密，不得泄露给无关方。3.3第三方权利第三方有权按照合同约定获取相应的报酬。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系第三方应独立于甲方进行工作，但其工作成果应对甲方负责。4.2第三方与乙方关系第三方应独立于乙方进行工作，但其工作成果应对乙方负责。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方因违约、侵权或疏忽等原因应承担的最高赔偿责任金额。5.2第三方责任限额确定第三方责任限额根据合同金额的一定比例确定，具体比例由甲方和乙方协商确定并在合同中明确。5.3第三方责任限额调整如第三方的工作成果不符合合同约定的质量标准，甲方和乙方有权要求第三方进行修复或赔偿，但第三方责任限额不得调整。第六条第三方违约处理6.1第三方违约第三方未履行合同约定的义务，或其工作成果不符合质量标准，视为违约。6.2第三方违约处理甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。6.3第三方违约与甲方乙方关系第三方违约导致甲方乙方损失的，甲方乙方有权向第三方追偿，但甲方乙方之间互不承担违约责任。第七条第三方侵权处理7.1第三方侵权第三方在履行合同过程中侵犯甲方乙方合法权益的，视为侵权。7.2第三方侵权处理甲方和乙方有权要求第三方停止侵权行为，并承担相应的赔偿责任。7.3第三方侵权与甲方乙方关系第三方侵权导致甲方乙方损失的，甲方乙方有权向第三方追偿，但甲方乙方之间互不承担侵权责任。第八条第三方介入的额外条款8.1第三方介入费用第三方介入的费用由甲方和乙方协商确定，并在合同中明确。8.2第三方介入时间的确定第三方介入时间根据工程进度和合同约定确定，并在合同中明确。8.3第三方介入成果的验收第三方的工作成果应经过甲方和乙方共同验收，验收合格后支付相应的报酬。第九条第三方与甲方乙方沟通9.1第三方应定期与甲方乙方沟通，报告工作进展和存在的问题。9.2甲方乙方对第三方的工作成果有异议的，应及时提出，第三方应根据甲方乙方的要求进行修改。第十条第三方退出机制10.1第三方因故不能继续履行合同义务的，应提前书面通知甲方和乙方。10.2甲方和乙方应共同协商确定第三方退出的具体事宜，包括但不限于工作交接、费用结算等。第十一条第三方责任延续第十二条第三方与甲方乙方之间的争议解决12.1第三方与甲方乙方之间发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。12.2仲裁或诉讼地点、语言等按照本合同约定的争议解决方式进行。第十三条第三方介入的附件13.1第三方介入的附件包括但不限于：第三方的工作方案、工作计划、工作成果验收标准等。13.2附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程所需的材料、工程量、工程部位等信息，作为合同履行过程中支付进度付款的依据。附件二：施工进度计划明确施工的起始日期、预计完成日期以及各阶段的施工内容，作为乙方按期完成工程任务的依据。附件三：质量检验标准列出工程质量检验的具体标准和要求，作为乙方进行施工和甲方验收的依据。附件四：违约金计算方式详细说明违约金的计算方式，包括计算基数、计算比例和计算时间等。附件五：进度付款时间表明确进度付款的具体时间点、付款比例和付款条件等。附件六：不可抗力事件证明文件第三方提供的不可抗力事件证明文件，用于确认不可抗力事件的发生和影响。附件七：第三方工作成果验收报告第三方工作成果的验收报告，包括验收合格证明和验收不合格的处理方案。附件八：第三方工作合同第三方与甲方或乙方签订的工作合同，明确第三方的权利和义务。附件九：第三方责任限额证明文件第三方提供的责任限额证明文件，用于确认第三方应承担的最高赔偿责任金额。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定时间完成施工任务。2.乙方施工质量不符合合同约定的质量标准。3.乙方未按合同约定支付进度付款。4.乙方未按合同约定提供所需材料。5.乙方未按合同约定进行工程变更。6.第三方未按合同约定完成委托工作。7.第三方的工作成果不符合合同约定的质量标准。违约责任认定标准：1.乙方违约行为导致工程延期，应支付违约金，违约金计算方式详见附件五。2.乙方违约行为导致工程质量问题，乙方应负责修复或重新施工，并承担由此产生的费用。3.乙方未按合同约定支付进度付款，应支付滞纳金，滞纳金计算方式详见附件六。4.乙方未按合同约定提供所需材料，应承担材料采购费用，并支付违约金。5.乙方未按合同约定进行工程变更，应承担由此产生的额外费用。6.第三方未按合同约定完成委托工作，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。7.第三方的工作成果不符合合同约定的质量标准，甲方和乙方有权要求第三方进行修复或赔偿。示例说明：如果乙方未按合同约定时间完成施工任务，根据附件五的违约金计算方式，乙方应支付违约金万元。如果第三方的工作成果不符合合同约定的质量标准，甲方和乙方有权要求第三方进行修复或赔偿，具体责任限额见附件七。全文完。山东液化天然气接收站施工合同2024年度2本合同目录一览一、合同主体及项目范围1.1发包方1.2承包方1.3项目名称：山东液化天然气接收站施工项目1.4施工地点：山东省某地1.5施工内容：包括但不限于土建工程、安装工程、调试工程等二、合同金额及支付方式2.1合同总金额：人民币【】元整2.2支付方式：按照工程进度分阶段支付2.3支付比例及时间：详见附件《支付比例及时间安排》三、工程进度及工期3.1工程进度：按照附件《工程进度计划》执行3.2工期：自合同签订之日起至【】年【】月【】日止四、工程质量及标准4.1工程质量：符合国家及行业相关标准和要求4.2质量保证期：自工程验收合格之日起计算，为期【】年五、违约责任5.1发包方的违约责任5.2承包方的违约责任5.3违约赔偿方式及金额：详见附件《违约赔偿方式及金额》六、争议解决6.1争议解决方式：协商解决6.2协商不成时，可以向合同签订地人民法院提起诉讼七、合同的生效、变更和解除7.1合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效7.2合同变更：双方协商一致并书面确认7.3合同解除：按照附件《合同解除条款》执行八、保密条款8.1双方对合同内容、谈判过程及相关商业秘密予以保密8.2保密期限：自合同签订之日起计算，为期【】年九、合同的附件9.1附件《支付比例及时间安排》9.2附件《工程进度计划》9.3附件《违约赔偿方式及金额》9.4附件《合同解除条款》十、其他约定10.1双方认为需要约定的其他事项十一、法律适用及争议解决11.1本合同适用中华人民共和国法律11.2争议解决方式：协商解决，协商不成时，向合同签订地人民法院提起诉讼十二、合同的签订、修改及补充12.1合同签订地点：山东省某地12.2合同签订日期：【】年【】月【】日12.3合同修改及补充：双方协商一致并书面确认十三、合同附件13.1附件《工程设计文件》13.2附件《施工方案》13.3附件《验收标准》十四、合同正本及副本14.1本合同一式【】份，双方各执一份14.2本合同副本【】份，分别用于【】用途第一部分：合同如下：一、合同主体及项目范围1.3项目名称：山东液化天然气接收站施工项目1.4施工地点：山东省某地1.5施工内容：包括但不限于土建工程、安装工程、调试工程等，具体施工内容以附件《施工内容明细》为准。二、合同金额及支付方式2.1合同总金额：人民币【】元整（大写：【】元整）。2.2支付方式：按照工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间见附件《支付比例及时间安排》。2.3发包方应在承包方完成约定的工程量并经验收合格后【】个工作日内，向承包方支付相应款项。三、工程进度及工期3.1工程进度：按照附件《工程进度计划》执行。3.2工期：自合同签订之日起至【】年【】月【】日止。3.3承包方若因自身原因导致工程进度延误，应按照合同约定向发包方支付违约金。四、工程质量及标准4.1工程质量：符合国家及行业相关标准和要求，具体质量标准见附件《工程质量标准》。4.2质量保证期：自工程验收合格之日起计算，为期【】年。4.3承包方在质量保证期内，对工程质量问题负责维修、更换，并承担相应费用。五、违约责任5.1发包方的违约责任5.1.1发包方未按照约定支付工程款项，应向承包方支付违约金，违约金计算方式见附件《违约金计算方式》。5.1.2发包方未按照约定提供施工条件，导致工程进度延误，应承担相应责任。5.2承包方的违约责任5.2.1承包方未按照约定完成工程，应向发包方支付违约金，违约金计算方式见附件《违约金计算方式》。5.2.2承包方工程质量不符合约定，应负责修复、更换，并承担相应费用。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、合同的生效、变更和解除7.1本合同自双方签字盖章之日起生效。7.2合同的变更，应由双方协商一致，并书面确认。7.3合同的解除，按照附件《合同解除条款》执行。八、保密条款8.1双方对合同内容、谈判过程及相关商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。8.2保密期限：自合同签订之日起计算，为期【】年。九、合同的附件9.1附件《支付比例及时间安排》：详细列明各阶段工程款项的支付比例和时间节点。9.2附件《工程进度计划》：具体描述各阶段工程的开始和结束时间，以及关键节点。9.3附件《违约赔偿方式及金额》：明确违约行为的赔偿方式和金额计算方法。9.4附件《合同解除条款》：详细规定合同解除的条件、程序和后果。9.5附件《工程设计文件》：包括工程设计图纸、技术说明书等。9.6附件《施工方案》：详细描述施工工艺、施工方法、施工组织设计等。9.7附件《验收标准》：明确工程验收的标准和程序。十、其他约定10.1双方认为需要约定的其他事项，包括但不限于工程安全、环境保护、知识产权保护等。十一、法律适用及争议解决11.1本合同适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式：协商解决，协商不成时，向合同签订地人民法院提起诉讼。十二、合同的签订、修改及补充12.1合同签订地点：山东省某地。12.2合同签订日期：【】年【】月【】日。12.3合同修改及补充：双方协商一致并书面确认。十三、合同附件13.1附件《工程设计文件》：包括工程设计图纸、技术说明书等。13.2附件《施工方案》：详细描述施工工艺、施工方法、施工组织设计等。13.3附件《验收标准》：明确工程验收的标准和程序。十四、合同正本及副本14.1本合同一式【】份，双方各执一份。14.2本合同副本【】份，分别用于【】用途。第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义及责任1.1第三方：本合同中所指的第三方，是指除发包方和承包方之外，参与或涉及本合同项目实施的其他个人、企事业单位、社会组织等。1.2第三方责任：第三方应按照合同约定和法律规定，对因其行为导致的工程质量、进度、安全等方面的后果承担相应责任。1.3第三方权益：第三方依法享有合同约定的权益，包括但不限于合同价款、赔偿金、违约金等。二、第三方介入的程序及条件2.1第三方介入程序：第三方如需介入本合同项目，应与发包方和承包方协商一致，并签订书面协议。2.2第三方介入条件：第三方应具备相应的资质条件，且其介入不得违反相关法律法规和合同约定。三、第三方介入后的合同变更3.1合同主体变更：第三方介入后，合同主体增加第三方。合同各方应按照本合同约定，履行各自的权利和义务。3.2合同内容变更：第三方介入可能导致合同内容变更，各方应就变更内容达成一致，并签订书面补充协议。四、第三方责任限额4.1第三方责任限额：第三方对发包方和承包方的赔偿责任，以其在合同中的承诺金额为限。4.2第三方责任限制：第三方对发包方和承包方的责任，不影响发包方和承包方之间的合同关系。五、第三方违约处理5.1第三方违约：第三方未履行合同约定的义务，应承担违约责任，包括但不限于赔偿金、违约金等。5.2第三方违约处理：发包方和承包方均有权就第三方的违约行为，向第三方主张违约责任。六、第三方与合同各方的关系6.1第三方与发包方：第三方应按照合同约定，向发包方履行相关义务，并接受发包方的监督。6.2第三方与承包方：第三方应按照合同约定，向承包方履行相关义务，并接受承包方的监督。七、第三方退出机制7.1第三方退出条件：第三方因故需退出项目，应与发包方和承包方协商一致。7.2第三方退出程序：第三方退出项目时，应办理相关手续，并承担退出后的相关责任。八、第三方介入后的争议解决8.1第三方介入引起的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1双方认为需要约定的其他事项，包括但不限于第三方管理、协调、沟通等。十、法律适用及争议解决10.1本合同及其补充协议适用中华人民共和国法律。10.2争议解决方式：协商解决，协商不成时，向合同签订地人民法院提起诉讼。十一、合同的签订、修改及补充11.1合同签订地点：山东省某地。11.2合同签订日期：【】年【】月【】日。11.3合同修改及补充：双方协商一致并书面确认。十二、合同附件12.1附件《第三方介入协议》：详细列明第三方的权利、义务、责任等内容。12.2附件《第三方责任限额协议》：明确第三方的责任限额及其计算方法。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：《支付比例及时间安排》详细说明：本附件详细列明各阶段工程款项的支付比例和时间节点。包括但不限于工程开工预付款、工程进度款、工程验收款、工程尾款等。附件2：《工程进度计划》详细说明：本附件具体描述各阶段工程的开始和结束时间，以及关键节点。包括但不限于土建工程、安装工程、调试工程等。附件3：《违约赔偿方式及金额》详细说明：本附件明确违约行为的赔偿方式和金额计算方法。包括但不限于工期延误、工程质量不符合约定、第三方介入导致合同变更等。附件4：《合同解除条款》详细说明：本附件详细规定合同解除的条件、程序和后果。包括