2024山东装饰工程施工合同范本

合同编号：__________合同双方：甲方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为乙方提供装饰工程施工服务，双方本着平等、自愿、公正的原则，经协商一致，签订本合同，共同遵照执行。第一条工程内容1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程预算：__________第二条工程质量2.1乙方应按照甲方的要求，确保工程质量，满足甲方的需求。2.2乙方应按照约定的工期完成工程，如有延迟，应承担相应的违约责任。2.3工程验收合格后，乙方应提供相应的质保服务，质保期限为__________年。第三条工程进度3.1乙方应按照双方约定的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。3.2乙方应定期向甲方报告工程进度，如有特殊情况，应及时通知甲方。第四条付款方式及时间（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总预算的__________%作为预付款；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总预算的__________%作为进度款；（3）质保期满后，甲方支付乙方工程总预算的__________%作为质保金。4.2付款时间为：（1）预付款：合同签订后__________日内支付；（2）进度款：工程验收合格后__________日内支付；（3）质保金：质保期满后__________日内支付。第五条违约责任5.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的__________%。5.2甲方未按照约定时间支付款项，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款的利息，利息按照__________%的年利率计算。第六条争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.合同双方应确保提供的信息真实有效，如有虚假，应承担相应法律责任。解决办法：签订合同前，双方进行尽职调查，核实对方信息。2.工程预算和付款金额需明确，如有争议，应立即协商解决。解决办法：在合同中详细列明工程预算和付款金额，双方确认无误后签订。3.乙方应按照约定的工期完成工程，如延迟，应承担违约责任。解决办法：双方约定合理的工期，并设立工期延误的惩罚措施。4.工程验收不合格，乙方应负责整改，直至达到甲方要求。解决办法：设立工程验收标准，验收不合格的，乙方按照要求进行整改。5.质保期内，乙方应负责维修或更换工程质量问题导致的损坏部分。解决办法：明确质保期限和质保范围，乙方在质保期内负责维修或更换。6.如双方发生争议，应协商解决，协商不成可向法院提起诉讼。解决办法：在合同中约定有管辖权的人民法院，以便在发生争议时进行诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担发包人角色的一方，负责委托乙方完成特定工程。2.乙方：指合同中承担承包人角色的一方，负责按照甲方要求完成特定工程。3.工程质量：指工程符合法律法规、技术标准和甲方要求的状态。4.工期：指乙方完成工程的时间期限。5.违约金：指一方违反合同约定时，应支付给另一方的经济赔偿。6.质保金：指乙方在工程验收合格后，甲方留存的用于保证工程质保期内质量的款项。7.争议解决：指当合同双方在履行合同过程中发生分歧时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。8.管辖权：指法院对特定案件进行审理的权利。有管辖权的法院可以对案件进行审判，而无管辖权的法院则不能。应用场合：1.适用于山东地区的装饰工程施工合同签订。2.适用于甲方为乙方提供装饰工程施工服务的情况。3.适用于双方自愿、平等、公正地达成装饰工程施工协议的情况。补充条款：1.工程变更：如工程内容、规模、预算等发生变更，应签订补充协议，明确变更内容及其影响。2.不可抗力：因不可抗力导致工程无法正常进行，双方应协商调整工期和付款事宜。3.保密条款：双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密，违反保密义务的，应承担违约责任。4.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律，如有争议，适用__________人民法院管辖。5.合同解除：在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要