房地产开发商与测绘机构2024年度测绘合同标的及测绘范围2篇_第1页
房地产开发商与测绘机构2024年度测绘合同标的及测绘范围2篇_第2页
房地产开发商与测绘机构2024年度测绘合同标的及测绘范围2篇_第3页
房地产开发商与测绘机构2024年度测绘合同标的及测绘范围2篇_第4页
房地产开发商与测绘机构2024年度测绘合同标的及测绘范围2篇_第5页
已阅读5页,还剩26页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME房地产开发商与测绘机构2024年度测绘合同标的及测绘范围本合同目录一览第一条合同主体1.1房地产开发商信息1.2测绘机构信息第二条合同标的2.1测绘服务内容2.2测绘成果交付第三条测绘范围3.1测绘区域界定3.2测绘项目列表第四条测绘时间安排4.1测绘启动时间4.2测绘完成时间第五条测绘质量标准5.1数据准确度要求5.2成果提交格式第六条合同价格与支付6.1测绘费用6.2支付方式和时间第七条保密条款7.1保密内容7.2保密期限第八条违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件第十一条法律法规适用11.1适用法律法规11.2法律解释第十二条其他条款12.1双方约定的其他事项12.2附件清单第十三条合同的签署与备案13.1签署时间13.2签署地点13.3备案程序第十四条联系方式14.1双方联系人与联系方式14.2通知送达规定第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1房地产开发商信息甲方:×××房地产开发有限公司注册地址:××省××市××区××路××号联系电话:××××××××××联系人:×××1.2测绘机构信息乙方:×××测绘地理信息技术有限公司注册地址:××省××市××区××路××号联系电话:××××××××××联系人:×××第二条合同标的2.1测绘服务内容(1)土地测绘(2)建筑工程测绘(3)基础设施测绘(4)竣工测绘(5)其他测绘服务事项2.2测绘成果交付乙方应在合同约定的时间内向甲方交付符合国家测绘标准和甲方要求的测绘成果,包括但不限于测绘报告、图纸、数据等。第三条测绘范围3.1测绘区域界定测绘范围包括甲方项目用地范围内的土地、建筑、基础设施等测绘工作。具体测绘区域以甲方提供的项目用地范围图为准。3.2测绘项目列表乙方应完成的测绘项目清单如下:(1)项目用地地形图测绘(2)项目用地界址测绘(3)建筑施工图纸测绘(4)施工进度测绘(5)基础设施测绘(6)其他测绘项目第四条测绘时间安排4.1测绘启动时间双方确认合同签订后,乙方应在五个工作日内启动测绘工作。4.2测绘完成时间乙方应按照合同约定的测绘项目清单和甲方要求的时间节点完成测绘工作,并在测绘完成后提交测绘成果。具体时间节点以双方协商确定的时间表为准。第五条测绘质量标准5.1数据准确度要求乙方应保证测绘数据的准确度,达到国家测绘标准和甲方要求。具体准确度要求如下:(1)平面位置误差不超过±0.5米(2)高程误差不超过±0.5米(3)其他特殊要求按照国家测绘标准和甲方要求执行5.2成果提交格式乙方应按照甲方要求提交测绘成果,包括但不限于纸质图纸、电子文件、数据文件等。具体格式和数量以双方协商确定的成果提交清单为准。第六条合同价格与支付6.1测绘费用测绘费用为人民币【】元(大写:【】元整),其中包括但不限于测绘人员工资、设备费用、材料费用、交通费用等。6.2支付方式和时间甲方应在合同签订后的七个工作日内,向乙方支付合同约定的测绘费用。支付方式为银行转账,账号及户名如下:账号:【】户名:【】第八条保密条款8.1保密内容乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密、项目信息等保密信息予以保密。保密信息不包括公众已知的信息或乙方在无保密义务的情况下获得的信息。8.2保密期限乙方的保密义务自合同签订之日起生效,至合同终止或履行完毕后五年止。第九条违约责任9.1违约情形一方违反合同约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任。9.2违约责任承担违约方应赔偿对方因此造成的直接经济损失,并支付合同总价款的10%作为违约金。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序任何一方提出合同变更需求,应书面通知对方,经双方协商一致后签署书面变更协议。10.3合同终止条件合同终止条件如下:(1)双方协商一致解除合同;(2)一方严重违约,导致合同无法履行;(3)因不可抗力导致合同无法履行;(4)法律、法规规定的其他终止条件。第十一条法律法规适用11.1适用法律法规本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2法律解释本合同未尽事宜,按照中华人民共和国法律、法规解释。第十二条其他条款12.1双方约定的其他事项双方可以在合同附件中约定其他事项,附件清单如下:(1)测绘项目详细清单(2)测绘成果交付时间表(3)保密信息具体内容(4)其他双方约定的事项12.2附件清单附件清单见合同附件,附件与合同具有同等法律效力。第十三条合同的签署与备案13.1签署时间本合同于2023年10月15日签署。13.2签署地点本合同于××省××市××区××路××号签署。13.3备案程序双方应在合同签订后七个工作日内,将合同副本报送各自所在地的工商行政管理部门备案。第十四条联系方式14.1双方联系人与联系方式甲方联系人:×××联系电话:××××××××××乙方联系人:×××联系电话:××××××××××14.2通知送达规定任何一方发出的通知,应以书面形式送达对方指定的联系人和联系方式。通知送达日期以对方实际收到日期为准。第二部分:第三方介入后的修正鉴于本合同执行过程中可能涉及第三方介入的情况,特此对第三方介入后的相关条款进行修正和补充。第一条第三方定义1.1第三方是指除甲方和乙方之外,与本合同无关的自然人、法人或其他组织。第二条第三方介入的情形(1)中介机构提供咨询服务;(2)监理机构进行项目监督;(3)政府部门进行审批、验收等;(4)其他与合同执行相关的第三方参与。第三条第三方责任3.1第三方介入本合同执行过程中,应遵守国家法律法规、行业标准和合同约定,按照约定的职责和权限进行工作。3.2第三方应对其提供的服务或产品的质量、安全性、合法性等负责,并承担相应责任。3.3第三方不得干涉甲乙双方的正常经营活动,不得利用介入合同执行过程获取不正当利益。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方、乙方之间不存在任何隶属或控制关系,各方独立承担合同责任。4.2甲方、乙方与第三方之间的权利义务,应以本合同及第三方与甲方、乙方签订的合同为准。第五条第三方责任限额5.1第三方应对其介入合同执行过程产生的损失承担有限责任。5.2第三方责任限额包括但不限于第三方造成的财产损失、合同履行延误、违约金等。5.3第三方责任限额的具体数额,由甲乙双方与第三方协商确定,并在相关合同中予以约定。第六条第三方违约处理6.1第三方违反合同约定,导致甲方或乙方损失的,甲方或乙方有权要求第三方承担违约责任。6.2甲方或乙方与第三方解决违约事宜的过程中,不影响甲方或乙方根据本合同向第三方主张权利。第七条第三方权益保障7.1甲方、乙方应尊重第三方的合法权益,不得擅自变更、解除与第三方的合同。7.2甲方、乙方不得要求第三方履行本合同以外的义务。7.3甲方、乙方与第三方之间的纠纷,应通过友好协商解决;协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。第八条第三方信息披露8.1第三方应向甲方、乙方提供真实、准确、完整的个人信息或企业信息。8.2第三方应按照甲方、乙方的要求,提供与合同执行相关的必要文件和证明材料。第九条第三方退出9.1第三方因合同约定的事由或不可抗力原因退出合同执行的,应提前通知甲方、乙方。9.2第三方退出后,应协助甲方、乙方完成合同交接事宜,并承担相应责任。第十条甲方、乙方与第三方之间的合同10.1甲方、乙方与第三方签订的合同,应符合国家法律法规、行业标准和本合同的约定。10.2甲方、乙方与第三方签订的合同,不得违反本合同的约定。10.3甲方、乙方与第三方签订的合同,应明确约定双方的权利、义务和责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:测绘项目详细清单内容:详细列出测绘项目的名称、地点、范围、数量等信息。附件二:测绘成果交付时间表内容:明确测绘成果的交付时间节点,包括初步成果和最终成果的交付时间。附件三:保密信息具体内容内容:具体列出需要保密的信息,包括但不限于技术秘密、商业秘密等。附件四:测绘费用明细表内容:详细列出测绘费用的构成,包括人员工资、设备费用、材料费用等。附件五:测绘成果格式和数量要求内容:明确测绘成果的格式、数量、质量等要求。附件六:违约行为及责任认定标准内容:详细列出违约行为及相应的责任认定标准。附件七:争议解决方式及程序内容:明确争议解决的途径和方法,包括仲裁或诉讼的程序。附件八:合同变更、解除和终止的条件及程序内容:详细列出合同变更、解除和终止的条件及相应的程序。附件九:第三方介入合同的协议内容:当有第三方介入时,甲乙双方与第三方签订的协议,明确各方的权利和义务。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按照约定的时间节点完成测绘工作,延迟交付测绘成果。2.乙方提供的测绘成果不符合约定的质量标准,存在数据错误或遗漏。3.乙方未按照约定保密信息,泄露甲方商业秘密或技术秘密。4.甲方未按照约定时间支付测绘费用。5.甲方未按照约定提供测绘所需的相关资料和条件。6.甲方、乙方未经协商一致,擅自变更或解除合同。违约责任认定标准:1.对于乙方延迟交付测绘成果的情况,甲方有权要求乙方支付延迟交付的违约金,违约金计算方式为合同总金额的0.5%乘以延迟交付的天数。2.对于乙方提供的测绘成果不符合质量标准的情况,甲方有权要求乙方重新测绘或支付合同总金额的10%作为违约金。3.对于乙方泄露甲方商业秘密或技术秘密的情况,甲方有权要求乙方承担相应的损害赔偿责任,赔偿金额根据实际损失计算。4.对于甲方未按照约定时间支付测绘费用的情况,乙方有权要求甲方支付迟延支付的违约金,违约金计算方式为应支付金额的0.5%乘以延迟支付的天数。5.对于甲方未按照约定提供测绘所需的相关资料和条件的情况,乙方有权要求甲方履行合同义务或支付合同总金额的5%作为违约金。6.对于甲方、乙方擅自变更或解除合同的情况,违约方应承担因此给对方造成的损失,损失金额根据实际损失计算。全文完。房地产开发商与测绘机构2024年度测绘合同标的及测绘范围1本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方(房地产开发商)名称及地址1.2乙方(测绘机构)名称及地址第二条测绘合同标的2.1测绘项目名称2.2测绘项目地址2.3测绘项目总面积2.4测绘项目具体范围第三条测绘范围3.1测绘类型及内容3.2测绘精度等级3.3测绘成果要求3.4测绘成果提交时间及方式第四条合同价格与支付方式4.1合同总价4.2支付方式4.3付款进度及时间节点4.4乙方开具发票要求第五条测绘工作周期5.1测绘项目启动时间5.2测绘项目完成时间5.3乙方延期完成测绘工作的处理办法第六条乙方的义务与责任6.1乙方应按照约定完成测绘任务6.2乙方应保证测绘成果的准确性6.3乙方应遵守国家相关法律法规6.4乙方对测绘过程中获取的数据和信息保密第七条甲方的义务与责任7.1甲方应提供测绘项目相关资料7.2甲方应协助乙方进行现场踏勘7.3甲方应对乙方提供的测绘成果进行验收7.4甲方应按照约定支付合同款项第八条违约责任8.1乙方未按约定完成测绘工作的违约处理8.2甲方未按约定支付合同款项的违约处理8.3双方其他违约行为的违约处理第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决9.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第十条合同的生效、变更与解除10.1本合同自双方签字盖章之日起生效10.2合同的变更需双方协商一致,并以书面形式确认10.3合同的解除需双方协商一致,并以书面形式确认第十一条合同的期限11.1本合同有效期自合同生效之日起至测绘项目完成之日止第十二条附加条款12.1双方的其他补充协议第十三条联系方式13.1甲方联系人及联系方式13.2乙方联系人及联系方式第十四条签字盖章14.1甲方(房地产开发商)签字盖章14.2乙方(测绘机构)签字盖章14.3合同签订日期第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1甲方(房地产开发商)名称:X房地产开发有限公司1.1甲方(房地产开发商)地址:市区路号1.2乙方(测绘机构)名称:X测绘科技有限公司1.2乙方(测绘机构)地址:市区路号第二条测绘合同标的2.1测绘项目名称:X房地产项目测绘2.2测绘项目地址:市区路号2.3测绘项目总面积:平方米2.4测绘项目具体范围:X地块及配套设施第三条测绘范围3.1测绘类型及内容:包括土地测绘、建筑工程测绘、市政工程测绘等3.2测绘精度等级:按照国家标准GB/T12008《工程测量规范》执行3.3测绘成果要求:提供电子版和纸质版测绘报告,报告应包含地形图、平面图、立面图等3.4测绘成果提交时间及方式:测绘成果在合同签订后个工作日内提交,以电子邮件和纸质版形式提交给甲方第四条合同价格与支付方式4.1合同总价:人民币万元整(大写:人民币肆拾万元整)4.2支付方式:银行转账4.3付款进度及时间节点:合同签订后3个工作日内支付30%预付款,测绘成果提交后支付30%进度款,剩余40%在甲方验收合格后支付4.4乙方开具发票要求:乙方应按照甲方要求开具正规发票第五条测绘工作周期5.1测绘项目启动时间:合同签订后个工作日5.2测绘项目完成时间:测绘工作应在合同签订后个工作日内完成5.3乙方延期完成测绘工作的处理办法:乙方如因特殊情况无法按期完成测绘工作,应提前向甲方申请延期,并经甲方同意后方可延期第六条乙方的义务与责任6.1乙方应按照约定完成测绘任务,并保证测绘成果的准确性6.2乙方应遵守国家相关法律法规,对测绘过程中获取的数据和信息保密6.3乙方应按时提交测绘成果,并保证成果的质量6.4乙方应对测绘成果的合法性、准确性承担责任第七条甲方的义务与责任7.1甲方应提供测绘项目相关资料,并协助乙方进行现场踏勘7.2甲方应对乙方提供的测绘成果进行验收,并按照约定时间支付合同款项7.3甲方应保证提供的资料的真实性、完整性和准确性7.4甲方应对测绘成果的使用和保管负责第八条违约责任8.1乙方未按约定完成测绘工作的违约处理:乙方应按照合同约定,按时完成测绘工作。如乙方未能按约定完成测绘工作,应向甲方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=合同总价×违约天数×1%。8.2甲方未按约定支付合同款项的违约处理:甲方应按照合同约定,按时支付合同款项。如甲方未能按约定支付合同款项,应向乙方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=未支付款项×1%。8.3双方其他违约行为的违约处理:双方如在其他方面存在违约行为,应根据合同约定和相关法律法规进行处理。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更与解除10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的变更需双方协商一致,并以书面形式确认。合同的解除需双方协商一致,并以书面形式确认。第十一条合同的期限11.1本合同有效期自合同生效之日起至测绘项目完成之日止。第十二条附加条款12.1双方的其他补充协议。第十三条联系方式13.1甲方(房地产开发商)联系人及联系方式:X13.2乙方(测绘机构)联系人及联系方式:X第十四条签字盖章14.1甲方(房地产开发商)签字盖章:14.2乙方(测绘机构)签字盖章:14.3合同签订日期:年月日第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义:本合同中的第三方是指除甲方和乙方之外,参与测绘项目过程的其他各方,包括但不限于中介机构、咨询公司、政府部门、施工单位等。1.2第三方范围:第三方包括但不限于协助乙方进行现场踏勘、提供测绘所需的资料和数据、参与测绘成果的验收等。第二条第三方介入的程序2.1甲方应在本合同约定的测绘项目范围内,协助乙方与第三方进行必要的沟通与协调。2.2乙方应按照合同约定,独立完成测绘工作,并确保测绘成果的准确性和合法性。2.3第三方应按照甲乙双方的约定,提供必要的协助和支持,并承担相应的责任。第三条第三方责任与义务3.1第三方应按照合同约定,提供真实、准确、完整的测绘所需资料和数据。3.2第三方应按照甲乙双方的约定,协助乙方进行现场踏勘,并提供必要的便利条件。3.3第三方应对测绘成果的合法性、准确性承担责任,并协助甲方进行验收。3.4第三方应遵守国家相关法律法规,对测绘过程中获取的数据和信息保密。第四条第三方责任限额4.1第三方对测绘成果的合法性、准确性的责任限额,应根据甲乙双方的约定和第三方提供的资料的重要程度来确定。4.2甲方和乙方应与第三方明确约定其责任限额,并在合同中予以明确。4.3如果第三方未能按照约定提供资料或协助乙方完成测绘工作,导致甲方或乙方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方、乙方之间是独立的法律关系,第三方对甲方和乙方不承担连带责任。5.2甲方和乙方应与第三方明确约定各自的权利和义务,并独立承担相应的法律责任。5.3第三方不应将其对甲乙方的义务转嫁给其他第三方,甲方和乙方也不应将其对第三方的义务转嫁给其他第三方。第六条第三方介入后的争议解决6.1如第三方未能按照约定履行其义务,导致甲方或乙方损失的,甲方和乙方应与第三方协商解决。6.2如果协商不成,甲方和乙方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条第三方介入后的合同变更与解除7.1如果甲方和乙方与第三方协商一致,可以变更或解除与第三方的合同。7.2合同的变更或解除应采取书面形式,并由甲方、乙方和第三方签字盖章确认。第八条第三方介入后的违约责任8.1第三方如未能按照约定履行其义务,应向甲方和乙方支付违约金,违约金的计算方式为:违约金=损失金额×1%。8.2甲方和乙方如未能与第三方协商一致,导致合同无法履行或造成损失的,应向对方承担违约责任。第九条第三方介入后的附加条款9.1双方的其他补充协议。第十条联系方式10.1甲方(房地产开发商)联系人及联系方式:X10.2乙方(测绘机构)联系人及联系方式:X第十一条签字盖章11.1甲方(房地产开发商)签字盖章:11.2乙方(测绘机构)签字盖章:11.3第三方签字盖章:11.4合同签订日期:年月日第二部分:第三方介入后的修正第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:测绘项目详细描述附件2:测绘成果要求和技术规范附件3:测绘合同价格明细表附件4:付款进度时间表附件5:测绘工作进度计划附件6:测绘成果验收标准附件7:违约金计算公式附件8:第三方介入确认函附件9:测绘资料保密协议附件10:测绘项目现场踏勘记录附件11:测绘成果提交确认函附件12:合同变更和解除协议附件13:争议解决方式确

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论