2024国家电力建设工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024国家电力建设工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程概述第二条合同范围与工程内容2.1工程范围2.2工程内容第三条合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式3.3进度付款第四条工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期延误4.3提前完成奖励第五条工程质量与标准5.1工程质量要求5.2质量检验5.3质量争议的处理第六条施工安全与环境保护6.1施工安全要求6.2安全事故的处理6.3环境保护要求第七条材料与设备供应7.1材料供应7.2设备供应7.3材料与设备的质量要求第八条技术支持与协调8.1技术支持8.2协调与沟通第九条变更与调整9.1工程变更9.2合同价款调整9.3工程量的确认第十条违约责任10.1发包方的违约责任10.2承包方的违约责任10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁或诉讼第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同终止第十三条一般条款13.1适用法律13.2合同的履行与监督13.3信息保密13.4不可抗力13.5附件第十四条合同的附件14.1附件列表14.2附件的有效性第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指根据国家相关法律法规和政策，依法设立并具有国家电力建设工程施工合同的发包资格的国有企业或政府部门。1.2承包方承包方是指依法成立，具有国家电力建设工程施工合同的承包资格，并承担本合同规定工程建设的企业。1.3工程概述本合同涉及的工程是指根据国家电力发展规划，按照相关法律法规和标准要求，建设的电力工程，包括电源工程、电网工程、电力设施保护工程等。第二条合同范围与工程内容2.1工程范围工程范围包括工程项目的施工图设计、设备采购、工程施工、工程验收、工程保修等全过程。2.2工程内容工程内容主要包括土建工程、安装工程、调试工程、运行维护工程等，具体内容详见合同附件。第三条合同价格与支付3.1合同价格合同价格是指承包方按照合同约定完成工程项目所需的全部费用，包括工程造价、材料费用、设备费用、人工费用、管理费用、利润等。3.2支付方式支付方式采用进度付款和最终付款两种方式。进度付款根据工程进度按约定的比例支付，最终付款在工程验收合格后支付。3.3进度付款进度付款的支付比例和时间按照合同约定的工程进度计划执行。发包方应在约定的时间内，向承包方支付进度付款。第四条工程进度与工期4.1工程进度计划承包方应根据工程项目的特点和工程量，制定详细的工程进度计划，并提交发包方批准。4.2工期延误因承包方原因导致工程进度延误的，承包方应承担相应的违约责任。4.3提前完成奖励承包方提前完成工程项目的，按照合同约定享受提前完成奖励。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求工程质量应符合国家电力工程质量标准和合同约定的质量要求。5.2质量检验工程质量检验应按照国家和行业的标准进行，检验不合格的工程部分，承包方应予以整改。5.3质量争议的处理对于工程质量的争议，双方可按照合同约定提交第三方检测机构进行检测，并根据检测结果处理争议。第六条施工安全与环境保护6.1施工安全要求承包方应按照国家和行业的安全生产法律法规和标准，加强施工现场的安全管理。6.2安全事故的处理发生安全事故的，承包方应立即启动应急预案，并及时报告发包方，按照相关法律法规和合同约定处理。6.3环境保护要求承包方应按照国家和地方的环境保护法律法规和标准，加强施工现场的环境保护，确保施工过程中不对环境造成污染。第八条技术支持与协调8.1技术支持发包方应提供工程项目的相关技术资料，包括但不限于施工图纸、技术规范、标准、工艺要求等。承包方应根据发包方提供的技术资料，制定施工方案，并按照要求施工。8.2协调与沟通发包方应指派专人负责工程项目的协调与沟通工作，确保双方之间的信息畅通。承包方也应指派专人负责协调与沟通工作。第九条变更与调整9.1工程变更在合同履行过程中，如果发包方提出工程变更需求的，应与承包方协商一致，并按照合同约定的变更程序进行。9.2合同价款调整工程变更导致的合同价款调整，应按照合同约定的价格调整机制进行。9.3工程量的确认工程量的确认应按照合同约定的工程量计算规则和程序进行。第十条违约责任10.1发包方的违约责任发包方违反合同约定，导致承包方损失的，应承担相应的违约责任。10.2承包方的违约责任承包方违反合同约定，导致发包方损失的，应承担相应的违约责任。10.3违约赔偿违约方应按照合同约定承担违约赔偿责任，赔偿金额包括但不限于损失赔偿、违约金、诉讼费用等。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。11.2仲裁或诉讼如选择仲裁解决的，仲裁地点应双方协商确定；如选择诉讼解决的，应提交工程所在地的人民法院管辖。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，并自合同生效之日起履行。12.2合同变更合同的变更应经双方协商一致，并采用书面形式。12.3合同终止合同终止是指合同约定的权利义务全部履行完毕。合同终止后，承包方应按照发包方的要求进行工程验收和保修。第十三条一般条款13.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同的履行与监督双方应严格按照合同约定的条款履行合同，并接受对方的监督。13.3信息保密双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。13.4不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行，双方应立即协商，采取措施减轻损失，并根据实际情况调整合同的履行计划。13.5附件本合同的附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第十四条合同的附件14.1附件列表附件列表应包括合同附件的名称、编号、日期等。14.2附件的有效性附件的有效性以双方签字盖章的时间为准，附件的修改和补充应以书面形式进行，并经双方确认。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同图纸编号：C01日期：2024年1月1日说明：合同图纸是本合同的重要组成部分，包括工程项目的施工图纸、设计图纸等。图纸应符合国家相关法律法规和标准要求，详细表述工程项目的各项要求和技术参数。附件2：技术规范与标准编号：C02日期：2024年1月1日说明：技术规范与标准是指国家或行业规定的关于电力工程建设的技术规范、标准、工艺要求等。承包方应根据技术规范与标准进行施工，确保工程质量符合要求。附件3：工程量清单编号：C03日期：2024年1月1日说明：工程量清单是列出工程项目中各项工程量及其相应费用的清单。清单应详细准确，用于确定合同价格和工程量的确认。附件4：合同价格明细表编号：C04日期：2024年1月1日说明：合同价格明细表是详细列出合同价格构成的表格，包括工程造价、材料费用、设备费用、人工费用、管理费用、利润等。附件5：工程进度计划编号：C05日期：2024年1月1日说明：工程进度计划是承包方根据工程项目的特点和工程量制定的详细进度计划。计划应包括各阶段的开始和结束时间，以及关键节点。附件6：施工方案编号：C06日期：2024年1月1日说明：施工方案是承包方根据发包方提供的技术资料制定的施工方案，包括施工方法、工艺流程、施工组织设计等。附件7：安全生产措施编号：C07日期：2024年1月1日说明：安全生产措施是承包方制定的施工过程中的安全生产措施，包括安全管理、安全防护、应急预案等。附件8：环境保护措施编号：C08日期：2024年1月1日说明：环境保护措施是承包方制定的施工过程中的环境保护措施，包括环境保护、污染防治、生态保护等。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方的违约行为及责任认定：未按约定时间提供技术资料或图纸：发包方应承担因未能按约定时间提供技术资料或图纸导致承包方延误工期的责任。未按约定时间支付进度付款：发包方应承担未按约定时间支付进度付款导致承包方经济损失的责任。违反合同约定的其他条款：发包方应承担因违反合同约定的其他条款导致的损失赔偿责任。2.承包方的违约行为及责任认定：未按约定时间完成工程：承包方应承担因未按约定时间完成工程导致的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿发包方的损失等。工程质量不符合约定：承包方应承担因工程质量不符合约定导致的违约责任，包括但不限于返工、整改、赔偿发包方的损失等。违反合同约定的其他条款：承包方应承担因违反合同约定的其他条款导致的损失赔偿责任。示例说明：若承包方未按约定时间完成工程，导致发包方无法按计划投入运营，发包方可以要求承包方支付违约金，并赔偿因延误导致的直接经济损失。说明三：法律名词及解释：1.