二零二四年度游戏开发合同：游戏开发商与游戏发行商之间的合作协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度游戏开发合同：游戏开发商与游戏发行商之间的合作协议。1本合同目录一览1.游戏开发及发行概述1.1游戏概述1.2游戏开发阶段1.3游戏发行计划2.双方权益及义务2.1游戏开发商的权益与义务2.1.1游戏开发进度2.1.2游戏质量保障2.1.3知识产权保护2.2游戏发行商的权益与义务2.2.1发行权与分销权2.2.2宣传推广2.2.3收益分配3.合同期限3.1合同开始日期3.2合同结束日期3.3续约条款4.收益分配比例4.1销售额计算4.2收益分配比例确定4.3收益支付方式5.保密协议5.1保密信息范围5.2保密期限5.3保密协议的解除6.违约责任6.1违约行为6.2违约责任认定6.3违约赔偿7.争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3法律途径8.法律适用及争议解决8.1合同适用的法律8.2争议解决的法院选择9.其他条款9.1不可抗力9.2合同的修改与终止9.3通知机制10.合同的生效10.1签署日期10.2合同生效条件10.3合同附件11.附件一：游戏开发计划11.1游戏设计文档11.2游戏开发时间表11.3开发团队人员名单12.附件二：游戏宣传推广计划12.1宣传方案12.2推广渠道12.3宣传费用分配13.附件三：收益分配计算示例13.1销售额计算公式13.2收益分配比例计算13.3收益支付时间表14.附件四：保密协议附件14.1保密信息清单14.2保密协议签署人名单14.3保密协议解除条件第一部分：合同如下：第一条游戏开发及发行概述1.1游戏概述本合同项下的游戏名称为【游戏名称】，是一款【游戏类型】游戏。游戏开发商应根据游戏设计文档，按照约定的时间表完成游戏的开发工作。1.2游戏开发阶段1.2.1游戏设计阶段：开发商根据发行商提供的游戏概念和目标用户群体，完成游戏设计文档的编制。1.2.2游戏开发阶段：开发商根据游戏设计文档进行游戏程序的编写、美术资源的制作和音效的编辑。1.2.3游戏测试阶段：开发商完成游戏开发后，进行内部测试，确保游戏无严重的程序错误和缺陷。1.2.4游戏上线阶段：游戏经过测试无误后，由发行商负责游戏的上线运营。1.3游戏发行计划1.3.1发行商应制定详细的游戏发行计划，包括但不限于游戏上市的日期、推广策略、销售渠道等，并提前通知开发商。1.3.2发行商应在游戏上线前完成所需的各项审批手续，确保游戏合法上市。第二条双方权益及义务2.1游戏开发商的权益与义务2.1.1游戏开发进度开发商应按照游戏开发计划，按时完成游戏的开发工作。如有特殊情况导致开发进度延误，开发商应提前通知发行商，并尽力减少对发行计划的影响。2.1.2游戏质量保障开发商应确保游戏的品质达到约定的标准，包括但不限于游戏程序的稳定性、画面和音效的满意度等。2.1.3知识产权保护开发商应对游戏软件及其相关素材享有完整的知识产权，并保证游戏不侵犯他人的知识产权。2.2游戏发行商的权益与义务2.2.1发行权与分销权发行商拥有游戏在中国大陆地区的发行权和分销权。未经双方协商一致，任何一方不得将游戏授权给第三方发行或分销。2.2.2宣传推广发行商应制定并实施游戏的市场推广计划，包括但不限于线上广告、线下活动、媒体采访等。2.2.3收益分配发行商和开发商按照约定的比例分享游戏的销售收入。具体的收益分配比例和计算方式见合同附件三。第三条合同期限3.1合同开始日期本合同自双方签字盖章之日起生效。3.2合同结束日期本合同至游戏【游戏名称】在中国大陆地区的发行权、分销权使用完毕之日终止。3.3续约条款如双方同意续约，应在本合同终止前六个月，协商签订新的合同。第四条收益分配比例4.1销售额计算销售额指游戏在中国大陆地区的销售收入，扣除税金、渠道分成、推广费用等后的净收入。4.2收益分配比例确定本合同项下的收益分配比例为：发行商占【百分比】，开发商占【百分比】。4.3收益支付方式发行商应在每月的前五个工作日内，将上一月的销售收入按照约定比例支付给开发商。第五条保密协议5.1保密信息范围保密信息指本合同的签订过程、内容以及与游戏【游戏名称】相关的任何未公开的技术、设计、市场、运营等信息。5.2保密期限双方对对方的保密信息承担保密义务，保密期限自本合同终止之日起计算，为期【年数】。5.3保密协议的解除如双方达成一致解除保密协议，应签署书面协议，明确解除的范围和时间。第六条违约责任6.1违约行为任何一方违反本合同的约定，都属于违约行为。6.2违约责任认定违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因违约所造成的直接经济损失、支付违约金等。6.3违约赔偿违约方应按照合同约定或实际损失金额支付违约赔偿金。如合同中未约定，双方可协商确定违约赔偿金。第八条法律适用及争议解决8.1合同适用的法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。8.2争议解决的法院选择双方因履行本合同发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他条款9.1不可抗力因不可抗力导致一方不能履行或部分履行本合同的，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。根据不可抗力的影响，双方可协商决定部分或全部免除责任。9.2合同的修改与终止本合同的修改和终止，应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。9.3通知机制双方应通过电子邮件或其他双方约定的方式，保持日常沟通。任何一方发出的通知，应以书面形式（包括电子邮件）送达对方。第十条合同的生效10.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同生效条件本合同自签署之日起，经过【天数】天的试用期，试用期满后自动转为正式合同。10.3合同附件本合同附件包括游戏设计文档、游戏宣传推广计划、收益分配计算示例和保密协议附件，附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第十一条附件一：游戏开发计划11.1游戏设计文档游戏设计文档应包括游戏概述、角色设定、故事情节、游戏玩法、界面设计等内容。11.2游戏开发时间表游戏开发时间表应明确各阶段的开始和结束日期，以及各阶段的交付物。11.3开发团队人员名单开发商应向发行商提供游戏开发团队的成员名单，包括姓名、职位、联系方式等信息。第十二条附件二：游戏宣传推广计划12.1宣传方案宣传方案应包括游戏的宣传主题、宣传渠道、宣传预算等内容。12.2推广渠道推广渠道包括但不限于网络广告、社交媒体、线下活动、合作推广等。12.3宣传费用分配宣传费用分配应明确各阶段的宣传费用预算，以及费用承担方。第十三条附件三：收益分配计算示例13.1销售额计算公式销售额计算公式应包括计算销售额的基本公式和各项费用的计算方法。13.2收益分配比例计算收益分配比例计算应根据销售额计算公式，示例说明如何计算发行商和开发商的收益。13.3收益支付时间表收益支付时间表应明确每月的收益支付日期和支付金额。第十四条附件四：保密协议附件14.1保密信息清单保密信息清单应列举出需要保密的具体信息内容。14.2保密协议签署人名单保密协议签署人名单应包括双方签署保密协议的负责人姓名、职务、联系方式等信息。14.3保密协议解除条件保密协议解除条件应包括解除保密协议的具体情况和程序。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念界定1.1第三方定义在本合同中，第三方指除甲方（游戏开发商）和乙方（游戏发行商）以外的任何个人、公司或组织。第三方介入是指在合同履行过程中，涉及到除甲方和乙方之外的第三方的权益、义务或责任。1.2第三方责任限额第三方介入并不免除甲方和乙方的合同责任。除非本合同另有规定，第三方对甲方和乙方不承担任何直接或间接的责任。第二条第三方介入的情形2.1技术支持第三方如甲方在游戏开发过程中需要聘请技术顾问、咨询公司或其他第三方机构提供技术支持，此类第三方应由甲方负责协调和管理。2.2推广合作第三方如乙方在游戏推广过程中需要与第三方合作，包括但不限于广告公司、公关公司、活动策划机构等，此类第三方应由乙方负责协调和管理。2.3法律及财务咨询第三方甲方和乙方在履行本合同过程中，可能需要聘请法律顾问、财务顾问或其他专业第三方提供咨询意见，此类第三方应由甲方和乙方分别负责协调和管理。第三条第三方介入的协调与管理3.1甲方责任甲方应确保第三方技术支持等介入行为符合本合同的约定，并不得违反相关法律法规。3.2乙方责任乙方应确保第三方推广合作等介入行为符合本合同的约定，并不得违反相关法律法规。3.3甲方和乙方的义务甲方和乙方有义务向第三方披露本合同约定的相关信息，并确保第三方遵守本合同的约定。第四条第三方介入的额外条款及说明4.1第三方选择甲方和乙方在选择第三方时，应充分评估第三方的资质、信誉和能力，并确保第三方具备履行合同所需的技术、资源和经验。4.2第三方合同甲方和乙方与第三方签订合同时，应明确第三方的责任范围、义务和违约责任等条款，以保护甲乙双方的合法权益。4.3第三方保密义务第三方应对其在合同履行过程中获得的甲乙双方的保密信息承担保密义务，保密期限和违约责任等内容应在本合同或第三方合同中予以明确。第五条第三方责任划分5.1甲方和乙方对第三方的选择和监督负责，第三方的行为和违约导致的损失由甲方和乙方承担。5.2第三方应对其履行合同过程中产生的行为和结果负责，包括但不限于技术质量、服务态度、法律合规等。5.3甲方和乙方应协助第三方履行合同，并按照本合同约定向第三方支付费用。第六条第三方介入的变更和解除6.1甲方和乙方如需变更或解除与第三方的合同，应提前【天数】天通知对方，并经双方协商一致。6.2甲方和乙方变更或解除与第三方的合同，不影响本合同的履行和双方的权益。第七条第三方介入的违约处理7.1第三方如发生违约行为，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。7.2甲方和乙方如因第三方的违约行为受到损失，有权向第三方追偿。7.3甲方和乙方应积极协调解决第三方违约问题，以保证合同的顺利履行。第八条第三方介入的合同附件8.1甲方和乙方与第三方签订的合同附件应为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。8.2甲方和乙方应向对方提供与第三方签订的合同副本，以便双方了解合同内容。第九条第三方介入的权益保护9.1甲方和乙方应确保第三方的合法权益得到保护，不得损害第三方的权益。9.2甲方和乙方应遵守相关法律法规，不得利用第三方介入合同的方式侵犯第三方合法权益。第十条第三方介入的争议解决10.1甲方、乙方与第三方之间如发生争议，应通过友好协商解决。10.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条第三方介入的合同修改和终止11.1甲方和乙方与第三方的合同修改和终止，应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。11.2甲方和乙方与第三方的合同的修改和终止，不影响本合同的履行和双方的权益。第十二条附件五：第三方合同范本为本合同提供第三方合同范本，包括但不限于第三方责任范围、义务、违约责任等内容。甲方和第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：游戏设计文档附件二：游戏宣传推广计划附件三：收益分配计算示例附件四：保密协议附件附件五：第三方合同范本附件六：技术支持协议附件七：推广合作协议附件八：法律及财务咨询协议附件九：游戏开发时间表附件十：游戏上线审批文件附件十一：游戏上线运营手册附件十二：游戏更新维护计划附件十三：游戏数据统计分析报告附件十四：收益支付记录附件十五：第三方合同变更记录说明二：违约行为及责任认定：1.游戏开发进度违约违约行为：开发商未能按照游戏开发时间表完成游戏开发。责任认定：开发商应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿发行商因进度延误造成的损失等。示例说明：如开发商未能在约定的时间内完成游戏开发，需按照合同约定支付违约金，并赔偿发行商因此造成的推广费用、广告费用等损失。2.游戏质量违约违约行为：开发商交付的游戏质量不符合约定的标准。责任认定：开发商应承担违约责任，包括但不限于免费修复缺陷、支付违约金、赔偿发行商因此造成的损失等。示例说明：如游戏存在严重程序错误、画面效果不符合预期等质量问题，开发商需负责修复，并支付违约金，同时赔偿发行商因游戏质量问题导致的玩家流失、市场声誉受损等损失。3.发行商推广违约违约行为：发行商未能按照游戏宣传推广计划进行游戏推广。责任认定：发行商应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿开发商因推广不足造成的损失等。示例说明：如发行商未能按照约定在指定渠道投放广告，需支付违约金，并赔偿开发商因此造成的销售收入下降、市场机会损失等损失。4.收益分配违约违约行为：发行商未能按照约定比例支付收益给开发商。责任认定：发行商应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿开发商因此造成的损失等。示例说明：如发行商未能按照合同约定比例支付收益，需支付违约金，并赔偿开发商因收益不足导致的运营成本增加等损失。5.知识产权违约违约行为：开发商未能确保游戏软件及其相关素材的知识产权归属。责任认定：开发商应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿发行商因此造成的损失等。示例说明：如开发商未能确保游戏软件的知识产权归属，需支付违约金，并赔偿发行商因此造成的发行权丧失、市场机会损失等损失。6.第三方违约违约行为：甲方或乙方与第三方的合同中约定的违约行为。责任认定：甲方或乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿对方因此造成的损失等。示例说明：如甲方与第三方签订的技术支持合同中，第三方未能按照约定提供技术支持，甲方需承担违约责任，并赔偿发行商因此造成的开发进度延误、游戏质量下降等损失。全文完。二零二四年度游戏开发合同：游戏开发商与游戏发行商之间的合作协议。2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1游戏开发商1.2游戏发行商1.3合同双方第二条合同范围与内容2.1游戏开发2.2游戏发行2.3技术支持与服务第三条合同期限3.1起始日期3.2终止日期第四条游戏开发项目4.1游戏类型4.2游戏内容4.3开发进度与交付第五条游戏发行与推广5.1发行区域5.2发行渠道5.3推广活动第六条技术支持与维护6.1技术支持范围6.2维护服务6.3技术更新第七条知识产权7.1游戏知识产权7.2使用权与授权7.3侵权责任第八条保密条款8.1保密信息8.2保密义务8.3例外情况第九条合同的变更与终止9.1变更条件9.2终止条件9.3违约责任第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3损害赔偿第十一条争议解决11.1争议方式11.2调解与仲裁11.3法律适用第十二条法律效力与适用12.1合同效力12.2适用法律12.3合同附件第十三条合同的签署与生效13.1签署方式13.2生效条件13.3签署日期第十四条其他条款14.1通知与送达14.2合同解除14.3附加条款第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1游戏开发商甲方（游戏开发商）是指拥有游戏开发项目全部或部分知识产权，负责游戏产品的研发、制作和提供的法人或其他组织。1.2游戏发行商乙方（游戏发行商）是指负责游戏产品的发行、推广、运营和维护的法人或其他组织。1.3合同双方甲方和乙方collectivelyreferredtoasthe"Parties"inthisAgreement.第二条合同范围与内容2.1游戏开发甲方应按照本合同约定的期限、质量和规格，完成游戏产品的研发、制作和提供。具体包括但不限于：（1）游戏剧情、角色、场景、道具等内容的创意设计；（2）游戏程序的编写、测试和优化；（3）游戏界面、音效、动画等美术资源的制作；（4）游戏服务器的设计、部署和维护；（5）游戏后续版本的技术支持和升级。2.2游戏发行乙方应按照本合同约定的期限、区域和渠道，负责游戏产品的发行、推广、运营和维护。具体包括但不限于：（1）游戏产品的上架、推广和运营；（2）游戏内购、广告等盈利模式的设置和运营；（3）游戏用户服务的提供和技术支持；（4）游戏市场活动的策划和组织；（5）游戏产品问题的反馈和解决。2.3技术支持与服务乙方应向甲方提供技术支持与服务，确保游戏产品的稳定运行和优化。具体包括但不限于：（1）游戏服务器运维和技术支持；（2）游戏程序bug修复和技术升级；（3）游戏用户反馈和技术咨询的解答；（4）游戏产品性能测试和优化；（5）协助甲方进行游戏产品认证和备案。第三条合同期限3.1起始日期本合同自双方签署之日起生效。3.2终止日期本合同有效期为____年，自起始日期起计算。除非一方提前终止本合同，否则本合同将在终止日期自动失效。第四条游戏开发项目4.1游戏类型甲方研发的游戏产品属于____类型（如：角色扮演、射击、策略等）。4.2游戏内容甲方应按照乙方的要求，研发、制作符合游戏类型和市场需求的游戏内容。具体包括但不限于：（1）游戏剧情：以____为主题，讲述一段____的故事；（2）角色设定：设计____个主要角色，分别具有不同的技能和背景故事；（3）场景设计：创建____个不同风格的游戏场景，满足游戏剧情和玩法需求；（4）道具设计：制作____个游戏道具，分别为____类，具有不同的功能和使用效果；（5）游戏系统：开发____个游戏系统，包括____、____、____等。4.3开发进度与交付甲方应按照本合同约定的开发进度，完成游戏产品的研发和交付。具体包括但不限于：（1）____年__月__日前完成游戏剧情、角色、场景等内容的创意设计；（2）____年__月__日前完成游戏程序的编写、测试和优化；（3）____年__月__日前完成游戏界面、音效、动画等美术资源的制作；（4）____年__月__日前完成游戏服务器的设计、部署和维护；（5）____年__月__日前完成游戏后续版本的技术支持和升级。第五条游戏发行与推广5.1发行区域乙方负责将游戏产品在____地区（如：中国大陆、港澳台、东南亚等）进行发行和运营。5.2发行渠道（1）____平台（如：Steam、AppStore、GooglePlay等）；（2）____平台（如：腾讯游戏、网易游戏、小米游戏等）；（3）____平台（如：社交媒体、游戏论坛、直播平台等）。5.3推广活动（1）____活动（如：游戏发布会、线下活动、媒体采访等）；（2）____活动（如：游戏试玩、直播互动、赛事举办等）；（3）____活动（如：游戏广告、合作推广、优惠活动等）。第六条技术支持与维护6.1技术支持范围（1）第八条保密条款8.1保密信息本合同涉及的保密信息包括但不限于：（1）合同双方的商务谈判记录；（2）合同条款和条件；（3）游戏产品的研发、制作和运营情况；（4）合同双方的商业计划、市场战略和客户信息；（5）合同双方的技术秘密和知识产权。8.2保密义务双方应对本合同涉及的保密信息承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。8.3例外情况（1）依法应当向政府机关、司法机关提供保密信息；（2）保密信息已经为公众所知晓或不可避免地为公众所知晓；（3）保密信息通过合法途径从第三方获得。第九条合同的变更与终止9.1变更条件任何一方如需变更本合同的条款，应书面通知对方，经双方协商一致后签署书面变更协议。9.2终止条件（1）双方协商一致解除本合同；（2）一方严重违反本合同，对方给予合理期限仍未纠正；（3）一方破产、清算或丧失法人资格；（4）法律、法规规定的其他终止条件。9.3违约责任任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第十条违约责任10.1违约行为（1）未按约定时间完成研发、制作、发行或推广任务；（2）未按约定提供技术支持或服务；（3）未按约定支付合同款项；（4）其他违反本合同约定的行为。10.2违约责任一方违约的，应向对方支付违约金，违约金金额为本合同金额的____%。10.3损害赔偿一方违约造成对方损失的，违约方应承担损害赔偿责任，赔偿金额为本合同金额的____倍。第十一条争议解决11.1争议方式（1）调解：由双方共同选定一名调解员进行调解；（2）仲裁：向____仲裁委员会提交仲裁申请；（3）诉讼：向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2调解与仲裁如选择调解，调解结果对双方具有法律约束力。如选择仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方具有法律约束力。11.3法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用____国法律。第十二条法律效力与适用12.1合同效力本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。12.2适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用____国法律。12.3合同附件本合同附件为____，是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第十三条合同的签署与生效13.1签署方式本合同一式两份，甲乙双方各执一份。13.2生效条件本合同自双方签署之日起生效。13.3签署日期本合同签署日期为____年__月__日。第十四条其他条款14.1通知与送达任何一方应以书面形式向对方发出通知，通知或其他通讯应以邮戳日期或电子邮件发送日期为准。14.2合同解除一方如提前终止本合同，应提前____天书面通知对方。14.3附加条款本合同未尽事宜，双方可签订附加条款，附加条款与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及第三方介入的情况，为明确各方的权利义务，现就第三方介入的相关事项作出如下补充约定：第一条第三方定义本合同所称“第三方”是指除甲方和乙方之外，与本合同有关联但未直接签订合同的法人、其他组织或自然人。第二条第三方介入的情形2.1技术支持与服务如甲方在合同约定的技术支持与服务范围内，需第三方提供技术支持或服务，包括但不限于服务器运维、程序bug修复等，甲方应提前通知乙方，并经乙方同意。2.2推广活动如甲方在合同约定的推广活动范围内，需第三方提供推广服务，包括但不限于广告投放、活动策划等，甲方应提前通知乙方，并经乙方同意。2.3法律法规要求如本合同的履行受到法律法规的限制或要求，需要第三方协助解决，甲方应提前通知乙方，并经乙方同意。第三条第三方责任3.1第三方责任限定第三方介入本合同的履行，并不免除甲方和乙方的合同责任。第三方对甲方和乙方造成的损失，由甲方和乙方根据本合同的约定向第三方追偿。3.2第三方义务第三方应按照甲方和乙方的要求，提供合格的技术支持或服务，并保证其服务的稳定性和安全性。3.3第三方权利第三方在本合同约定的范围内，享有提供技术支持或服务的权利，并有权获得相应的报酬。第四条甲方和乙方的义务4.1选择第三方甲方和乙方在选择第三方时，应充分了解第三方的资质、能力和信誉，并确保第三方符合本合同的要求。4.2协调第三方甲方和乙方应负责协调第三方的工作，确保第三方按照本合同的要求履行义务。4.3支付报酬甲方和乙方应按照本合同的约定，及时支付第三方的报酬。第五条第三方与甲方、乙方的关系5.1第三方与甲方第三方介入本合同的履行，并不改变甲方与乙方之间的合同关系。甲方应按照本合同的约定，向乙方支付合同款项。5.2第三方与乙方第三方介入本合同的履行，并不改变乙方与甲方之间的合同关系。乙方应按照本合同的约定，向甲方提供技术支持与服务。5.3第三方与甲方、乙方第三方在本合同约定的范围内，应视为甲方和乙方的合作伙伴，但不享有本合同的任何权利义务。第六条第三方介入的变更与终止6.1变更条件如甲方和乙方同意变更第三方的服务内容或范围，应签订书面变更协议。6.2终止条件如第三方未能按照本合同的约定提供服务，甲方和乙方均有权终止第三方介入本合同。6.3第三方责任第三方因未能履行本合同约定的义务，导致甲方和乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。第七条争议解决7.1第三方介入的争议（1）调解：由双方共同选定一名调解员进行调解；（2）仲裁：向____仲裁委员会提交仲裁申请；（3）诉讼：向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2第三方与甲方、乙方的争议如第三方与甲方、乙方在履行本合同过程中发生争议，应按照本合同约定的争议解决方式进行解决。第八条附加条款本合同未尽事宜，双方可签订附加条款，附加条款与本合同具有同等法律效力。第九条合同的签署与生效9.1签