2024年度隧道工程喷锚注浆劳务分包合同

2024年度隧道工程喷锚注浆劳务分包合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1承包人1.2分包人1.3隧道工程1.4喷锚注浆劳务2.工程范围与内容2.1工程概述2.2分包工程范围2.3分包工程量3.合同价格与支付3.1合同价格3.2价格调整3.3支付方式3.4支付进度4.工期与进度4.1合同工期4.2工程进度计划4.3工期延误5.技术要求与标准5.1技术规范5.2质量标准5.3材料要求6.劳务与管理6.1劳务人员配置6.2管理责任6.3安全防护7.合同的变更与解除7.1合同变更7.2合同解除8.违约责任8.1承包人违约8.2分包人违约9.争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼管辖10.合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限12.合同的转让12.1权利转让12.2义务转让13.其他条款13.1不可抗力13.2法律法规13.3合同附件14.合同的签署与备案14.1签署日期14.2签署地点14.3备案要求第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1承包人承包人是指与分包人签订本合同，并承担本合同中约定的各项义务的一方。1.2分包人分包人是指与承包人签订本合同，接受承包人指派的隧道工程喷锚注浆劳务分包任务的一方。1.3隧道工程隧道工程是指根据合同约定，由分包人实施的隧道喷锚注浆及相关工作。1.4喷锚注浆劳务喷锚注浆劳务是指分包人根据承包人的要求，为隧道工程提供的喷锚注浆施工服务。第二条工程范围与内容2.1工程概述本合同约定的隧道工程喷锚注浆劳务分包项目，是指在承包人负责的隧道工程范围内，分包人负责实施喷锚注浆工作。2.2分包工程范围分包工程范围包括但不限于：隧道开挖面的喷锚支护、注浆加固、防排水等施工任务。2.3分包工程量分包工程量根据实际工程需要，由承包人提供详细的工程量清单，分包人按照清单执行。第三条合同价格与支付3.1合同价格合同价格根据双方协商一致，确定为人民币【】元（大写：【】元整），包括分包人工费、材料费、设备费、管理费、利润等各项费用。3.2价格调整合同价格在合同执行过程中，如遇市场行情变化，双方可协商调整，具体调整方式另行约定。3.3支付方式承包人应按照合同约定，通过银行转账等方式向分包人支付合同款项。3.4支付进度合同款项的支付进度按照工程进度、验收合格等条件，分阶段进行支付。第四条工期与进度4.1合同工期合同工期是指分包人完成分包工程的期限，根据双方协商确定，合同工期为【】天。4.2工程进度计划分包人应按照承包人提供的工程进度计划，合理安排施工，确保工程按时完成。4.3工期延误如分包人原因导致工期延误，分包人应承担相应的违约责任。第五条技术要求与标准5.1技术规范分包人应按照承包人提供的设计文件、技术规范和标准施工，确保工程质量。5.2质量标准分包人应按照国家及行业标准，对分包工程的质量进行自检，确保工程质量满足要求。5.3材料要求分包人应使用符合国家及行业标准的材料，确保工程质量。第六条劳务与管理6.1劳务人员配置分包人应根据工程需要，配置足够的施工人员，保证施工顺利进行。6.2管理责任分包人应承担施工现场的管理责任，确保施工现场安全、整洁、有序。6.3安全防护分包人应按照相关法律法规和工程建设标准，做好施工现场的安全防护工作，确保施工人员的人身安全。第八条合同的变更与解除8.1合同变更合同变更应由双方协商一致，并书面确认。合同变更内容包括工程范围、工程量、合同价格、工期等。8.2合同解除合同解除应由双方协商一致，并书面确认。合同解除原因包括但不限于：不可抗力、双方协商一致、一方违约等。第九条违约责任9.1承包人违约如承包人未按约定履行合同义务，分包人有权要求承包人承担违约责任，包括但不限于：工期延误、赔偿损失等。9.2分包人违约如分包人未按约定履行合同义务，承包人有权要求分包人承担违约责任，包括但不限于：工期延误、赔偿损失等。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2诉讼管辖本合同争议的诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同终止条件合同终止条件按照双方约定或者法律法规规定执行。11.3合同解除条件合同解除条件按照双方约定或者法律法规规定执行。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止或解除之日起【】年止。第十三条合同的转让13.1权利转让未经对方同意，任何一方不得将本合同项下的权利转让给第三方。13.2义务转让未经对方同意，任何一方不得将本合同项下的义务转让给第三方。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并在【】天内提供相关证明文件。14.2法律法规本合同的签订、履行、变更、解除及终止，均应遵守中华人民共和国法律法规。14.3合同附件本合同附件包括：工程量清单、材料要求、施工图纸等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方第三方是指除甲乙方之外，参与本合同履行过程的各方，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商等。1.2第三方介入第三方介入是指第三方根据本合同约定或甲乙双方的授权，参与合同的履行、监督、协调等过程。第二条第三方介入的方式与范围2.1介入方式第三方介入可以通过现场监督、提供专业意见、协调解决争议等方式进行。2.2介入范围第三方的介入范围包括但不仅限于工程质量控制、进度协调、安全监管、材料供应等。第三条第三方介入的责任与义务3.1第三方责任第三方应按照甲乙双方的授权和合同约定，认真履行介入职责，确保工程顺利进行。3.2第三方义务第三方应遵守国家法律法规，诚实守信，公平公正地履行介入职责。3.3第三方权利第三方在介入过程中，有权要求甲乙双方提供相关资料、配合工作，并对合同履行提出建议。第四条第三方介入的协调与沟通4.1协调机制甲乙双方应与第三方建立有效的沟通协调机制，确保第三方及时了解工程动态，协调解决合同履行中的问题。4.2沟通方式沟通方式包括定期会议、现场巡查、书面报告等，具体由甲乙双方与第三方协商确定。第五条第三方介入的费用与支付5.1费用承担第三方介入的费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。5.2支付方式第三方介入费用的支付方式、支付时间等，由甲乙双方与第三方协商确定。第六条第三方责任限额6.1责任限定第三方对分包工程的质量和安全承担有限责任，其责任限额在合同中明确。6.2责任范围第三方的责任范围包括但不限于：提供专业意见、监督工程质量安全、协调解决问题等。6.3责任免除第七条第三方违约处理7.1违约行为第三方如未按照合同约定履行介入职责，构成违约。7.2违约责任第三方应承担违约责任，包括但不限于：赔偿损失、支付违约金等。7.3违约处理甲乙双方有权与第三方协商解决违约问题；协商不成的，可以依法寻求解决途径。第八条第三方退出8.1退出条件第三方在合同履行过程中，如有合理理由需退出，应提前通知甲乙双方。8.2退出程序第三方退出应遵循合同约定和法律法规规定，确保工程顺利进行。8.3退出后果第三方退出不影响本合同的继续履行，甲乙双方应继续按照合同约定完成工程。第九条第三方与甲乙双方的关系9.1独立关系第三方与甲乙双方保持独立关系，不改变甲乙双方之间的合同关系。9.2相互尊重甲乙双方应尊重第三方的独立权利，不得干预第三方的正常工作。9.3权益保护甲乙双方应保护第三方的合法权益，不得损害第三方利益。第十条法律法规与本合同的冲突如法律法规与本合同有冲突，甲乙双方及第三方均应遵守法律法规，并按照法律法规的规定执行。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出分包工程所需的所有材料、工程量及数量，包括喷锚支护、注浆加固、防排水等施工任务的具体要求。附件二：材料要求列出分包工程所需材料的详细要求，包括材料种类、品牌、规格、质量标准等。附件三：施工图纸提供隧道工程的施工图纸，包括隧道开挖面喷锚支护、注浆加固等施工细节。附件四：技术规范提供喷锚注浆施工的技术规范，包括施工工艺、质量验收标准等。附件五：安全防护措施列出施工现场安全防护的具体措施，包括安全标志、防护设施、施工安全操作规程等。附件六：质量保证措施详细说明分包人将如何确保工程质量，包括质量管理体系、质量控制措施等。附件七：进度计划提供分包工程的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间、施工内容等。附件八：合同履行过程中可能需要的其他文件和资料。说明二：违约行为及责任认定：1.分包人未按约定的时间、质量、标准完成分包工程，构成工期延误或质量不合格。示例：分包人未能在约定的工期内完成施工，导致工程延期交付。2.分包人未按约定提供材料或提供的材料不符合质量要求。示例：分包人提供的材料不符合合同约定的质量标准，导致工程质量问题。3.分包人未按约定的工艺流程、操作规程进行施工，导致工程质量问题或安全事故。示例：分包人未按照施工图纸和技术规范进行施工，导致工程出现质量隐患。4.分包人违反合同约定的保密义务，泄露甲乙双方的商业秘密、技术秘密等。示例：分包人在未经甲乙双方同意的情况下，向第三方披露合同相关秘密信息。5.分包人未按约定履行合同义务，构成违约。示例：分包人擅自变更工程内容，未征得甲乙双方同意。违约责任认定标准：1.对于工期延误，按照合同约定的违约金条款进行计算。示例：合同约定每延误一天，分包人应支付违约金【】元。2.对于质量问题，根据合同约定的质量标准进行认定。示例：工程质量不符合