装修工程文明施工规定

合同编号：__________装修工程文明施工规定合同鉴于甲方是房屋的合法所有人，拟对其房屋进行装修；乙方是具备相应资质的装修施工单位，愿意为甲方提供装修施工服务。为了确保装修工程的安全、文明、质量，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就装修工程文明施工相关事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程预算：_______第二条文明施工要求2.1乙方必须按照国家和地方有关法律法规、规范标准进行施工，保证施工安全、文明。2.2乙方应严格按照施工设计图纸、施工方案进行施工，确保工程质量。2.3乙方应在施工过程中，做好现场卫生、环境保护、消防安全等工作，确保施工场地整洁、有序。2.4乙方应遵守施工场地内的各项管理制度，配合甲方及相关部门进行施工现场的管理。2.5乙方应做好施工现场的安全防护措施，确保施工过程中不损害甲方及他人的财产和人身安全。2.6乙方应在施工过程中，尊重甲方及他人的合法权益，遵守社会公德，不损害社会公共利益。第三条质量保证3.1乙方对施工质量负责，应按约定时间完成施工任务，并保证工程质量符合国家和地方有关法律法规、规范标准的要求。3.2乙方应向甲方提供合格的施工材料、设备，并对其质量负责。3.3乙方应在工程验收合格后，提供相应的质保书、使用说明书等相关资料。3.4工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。第四条工期4.1双方按照附件一《装修工程进度计划》约定的时间完成各自的任务。4.2乙方如因自身原因导致工期延误的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式如下：（1）每延误一天，违约金为合同总价款的0.5‰；（2）延误超过一个月，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款的20%作为违约金。4.3甲方如因自身原因导致工期延误的，应向乙方支付相应的窝工费。第五条费用与支付5.1双方按照附件二《装修工程费用明细》约定的金额支付各项费用。5.2甲方支付费用的方式分为三次，具体支付时间及比例如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的40%。5.3乙方开具正规发票，甲方按照约定时间支付费用。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。6.2违约金、窝工费等违约责任的计算及支付方式，按照本合同第四条、第五条的约定执行。6.3双方因履行本合同发生的纠纷，应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且双方履行完毕合同约定的义务之日终止。7.3本合同附件一《装修工程进度计划》和附件二《装修工程费用明细》是本合同不可分割的部分，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________注意事项：1.双方在签订合同时，应仔细阅读合同全文，确保对合同内容的理解无误。2.乙方应具备相应的资质，以确保施工质量和安全。3.双方应严格按照合同约定的时间和质量要求完成各自的任务。4.费用支付方式和时间应严格按照合同约定执行，如有变更，需双方协商一致。5.如发生违约行为，应按照合同约定的违约责任进行处理。解决办法：1.双方发生纠纷时，应进行协商解决，争取达成一致意见。2.如协商不成，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼，寻求法律途径解决。关键词语的法律名词解释：1.资质：指从事某一行业所应具备的资格、能力等方面的条件，包括专业技术资格、业务水平、信誉等。2.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应向对方支付的金钱。3.窝工费：指因甲方原因导致乙方无法按计划进行施工，从而造成的乙方窝工损失的费用。4.诉讼：指当事人之间因民事权益发生争议，依法向人民法院提起的请求保护自己合法权益的法律行为。特殊应用场合：1.业主在国外，无法亲自监督工程进度：在这种情况下，业主可以委托一个可信赖的家人或朋友作为代表，负责监督工程进度和质量。合同中可以增加一条款，明确代表人的职责和权力。补充条款：第8.5条代表人的职责和权力业主委托的代表人应负责监督工程进度、质量和安全，包括但不限于：定期到现场检查工程进度和质量；与乙方保持沟通，了解工程进展情况；审核乙方提交的工程进度款申请；在紧急情况下，代表业主做出决策。2.工程项目包含定制家具，需要特别注意尺寸和材质：在这种情况下，合同中应明确定制家具的尺寸、材质、颜色等要求，以及乙方负责的保修期限。补充条款：第9.2条定制家具的要求定制家具的尺寸、材质和颜色等应严格按照附件三《定制家具规格书》的要求执行。乙方应确保定制家具的质量和尺寸符合规格书的要求，否则应承担相应的责任。第9.3条保修期限乙方对定制家具提供的保修期限为____年，自工程验收合格之日起计算。在保修期限内，如出现家具质量问题，乙方应负责维修或更换。3.工程项目涉及改造水电线路，需要专业资质：在这种情况下，乙方必须具备水电安装的专业资质，并且应提供相关资质证明。合同中应明确乙方负责的水电改造工程范围和质量要求。补充条款：第10.2条水电改造工程要求乙方应具备水电安装的专业资质，并提供相关资质证