数据中心散热系统热力施工合同

数据中心散热系统热力施工合同合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：一、工程概况1.1本项目位于__________，主要包括数据中心散热系统的改造和升级。1.2施工内容主要包括：__________。1.3工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和规范。二、合同价格2.1本项目的合同总价为人民币__________元（大写：____________________元整），乙方应按照本合同约定的施工内容和质量标准完成施工。2.2乙方报价中已包含施工所需的一切材料、设备、人工、运输、安装、调试、培训、税费等费用。2.3合同价款支付方式：（1）双方签订合同后，业主支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程验收合格后，业主支付乙方合同总价款的__________%作为进度款；（3）质保期满且无质量问题后，业主支付乙方合同总价款的剩余__________%作为尾款。三、施工期限3.1乙方应按照双方约定的工期完成本项目施工，工期自合同签订之日起计算，总工期为__________天。3.2乙方如因自身原因导致施工进度延误，应按照合同约定的违约金条款向业主支付违约金。四、施工质量及验收4.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和规范进行施工，确保工程质量。4.2工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段，具体验收标准和程序如下：（1）初步验收：工程完成后，乙方应向业主提交工程初步验收申请，业主组织相关单位进行初步验收；（2）最终验收：初步验收合格后，乙方应向业主提交最终验收申请，业主组织相关单位进行最终验收。4.3工程验收不合格的，乙方应按照业主的要求及时整改，并重新提交验收申请。整改期间，乙方应承担因整改产生的全部费用。五、质保服务5.1乙方应为本项目提供__________年的质保服务，质保期内免费维修或更换因施工原因导致的设备及配件。5.2质保期满后，乙方应根据业主的需求，提供有偿的维修、保养等服务。六、违约责任6.1乙方如未按照约定的工期完成施工，应按照合同约定的违约金条款向业主支付违约金。6.2乙方如违反国家相关法律法规、行业标准和规范导致工程质量问题，应承担相应的法律责任。6.3双方如因履行合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的质保期满之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.乙方资质证明文件2.施工方案及施工图纸3.材料及设备采购合同4.工程验收报告5.质保服务协议6.违约金计算公式7.法律法规、行业标准和规范二、违约行为及认定：1.未按约定工期完成施工：指乙方未按照合同约定的时间节点完成施工行为。2.工程质量不符合约定：指工程验收不合格，或工程存在违反国家相关法律法规、行业标准和规范的行为。3.质保服务未达标：指乙方在质保期内未按照约定提供维修、保养等服务。三、法律名词及解释：1.数据中心：指用于数据存储、处理和传输的场所。2.散热系统：指用于数据中心设备散热的系统。3.质保服务：指乙方为本项目提供的维修、保养等服务。4.违约金：指乙方因违约行为向业主支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应与业主沟通，制定合理的施工计划，确保按期完成施工。2.工程质量问题：乙方应按照业主要求及时整改，并重新提交验收申请。3.质保服务不到位：乙方应加强质保服务团队建设，提高服务质量。4.法律法规、行业标准和规范的遵守：乙方应熟悉并遵守相关法律法规、