航空航天管道安装施工合同

航空航天管道安装施工合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：航空航天管道安装，包括管道的设计、采购、施工、调试、验收等全部工作。1.4工程规模：__________1.5工程投资：__________二、合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含全部工程内容的人力、材料、设备、施工工具、临时设施、保险、税费等费用。2.3合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为尾款。2.4乙方应向甲方提供合法有效的税务发票。三、工程期限3.1工程开工日期：__________3.2工程竣工日期：__________3.3乙方应按合同约定的工程内容和质量标准完成施工，如有延期，应承担相应的违约责任。四、工程质量4.1乙方应按照甲方的要求、国家及行业标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收标准：__________4.3乙方应在工程验收合格后，向甲方提供完整的工程资料，包括设计文件、施工记录、检验报告等。五、违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×__________%。5.2乙方未按照约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方返工、修复，并按照实际发生费用向乙方追讨违约金。5.3甲方未按照约定时间支付进度款，乙方有权拒绝继续施工，并按照实际停工天数向甲方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×停工天数×__________%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1双方应遵守国家法律法规，不得擅自变更、解除合同。7.2双方应相互配合，确保工程顺利进行。7.3双方因履行合同而产生的保密信息，应予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方披露。7.4本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.航空航天管道安装设计文件2.施工记录和施工图纸3.材料和设备采购清单4.工程验收报告5.税务发票及相关财务凭证6.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。2.乙方未按约定质量标准完成工程，视为违约。3.甲方未按约定时间支付进度款，视为违约。4.双方未遵守国家法律法规，擅自变更、解除合同，视为违约。5.双方未履行合同约定的保密义务，泄露保密信息，视为违约。三、法律名词及解释：1.航空航天管道安装施工合同：指甲方委托乙方进行航空航天管道安装施工所签订的合同。2.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照约定或法定方式向对方支付的赔偿金。3.工程验收：指工程完成后，由甲方对工程的质量、安全、进度等方面进行的检查、评定和认可。4.保密信息：指合同履行过程中双方未公开的，具有商业价值的技术秘密、经营信息等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前做好施工计划，合理安排人力、材料和设备，确保工程按期完成。如因特殊情况导致延误，应及时与甲方沟通，寻求延期谅解。2.工程质量问题：乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，加强质量控制。如出现质量问题，应及时整改，并承担相应责任。3.合同纠纷：双方应积极协商解决，无法解决的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.法律法规变更：双方应密切关注法律法规变化，如有变更，应及时修改合同条款，确保合同合法有效。五、所有应用场景：1.航空航天管道安装项目2.工程设计、