司法局门套施工合同

司法局门套施工合同合同编号：__________一、工程内容1.1本项目包括但不限于门套的设计、制作、安装、拆除、运输、保管等一切与施工有关的作业。1.2乙方应按照本合同约定的施工标准、施工图纸、施工技术要求及施工进度计划进行施工。1.3乙方应在施工过程中，严格按照国家有关法律法规、规范标准和安全操作规程进行作业，确保工程质量、安全。二、工程质量2.1乙方应保证本项目施工质量符合国家及行业相关标准、规范要求。2.2乙方应按照约定的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程实体质量、观感质量及使用功能满足甲方需求。2.3乙方应在本项目施工过程中，对施工材料、施工工艺、施工设备进行严格把关，确保工程质量。三、工程进度3.1乙方应按照约定的施工进度计划完成本项目施工。3.2乙方应确保本项目施工关键节点按时完成，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。3.3乙方应根据甲方需求，合理调整施工计划，确保工程进度与甲方需求相匹配。四、工程造价4.1本项目施工总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：￥_________元。4.2乙方应按照约定的单价和工程量计算本项目施工总价款。4.3乙方应在本项目施工过程中，严格按照约定的施工内容和工程量进行施工，不得擅自增加或减少工程量。五、付款方式5.1本项目施工总价款支付方式如下：（1）甲方支付乙方施工总价款的30%作为预付款；（2）甲方支付乙方施工总价款的30%作为进度款；（3）甲方支付乙方施工总价款的40%作为验收款。5.2乙方应按照约定的付款节点向甲方提交付款申请，并提供相关发票。六、施工场地及条件6.1甲方应向乙方提供施工场地，并确保施工场地符合本项目施工要求。6.2甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续，包括但不限于施工许可证、临时用地、临时用电等。6.3甲方应保证施工场地内的交通畅通，确保施工材料及设备能够顺利进入场地。七、违约责任7.1乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=施工总价款×0.01%×逾期天数。7.2乙方未按照约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方及时整改，并按照实际损失向乙方追讨赔偿。7.3甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并按照实际损失向甲方追讨赔偿。八、争议解决8.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。9.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________一、附件列表：1.施工图纸2.施工技术要求3.施工进度计划4.国家及行业相关标准、规范要求5.施工材料合格证明6.施工设备合格证明7.付款凭证8.验收报告9.相关法律法规10.其他双方认为需要附加的文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，认定为违约行为。2.乙方未按照约定质量标准完成工程，认定为违约行为。3.甲方未按照约定时间支付工程款，认定为违约行为。4.甲方未按照约定提供施工场地，或施工场地不符合本项目施工要求，认定为违约行为。5.甲方未协助乙方办理施工所需相关手续，认定为违约行为。6.乙方擅自增加或减少工程量，认定为违约行为。7.双方未按照约定协商解决争议，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.司法局门套施工合同：指乙方为甲方提供门套设计、制作、安装、拆除、运输、保管等一切与施工有关的服务的合同。2.施工总价款：指完成本项目施工所需支付的总金额。3.预付款：指甲方支付给乙方的施工总价款的30%。4.进度款：指甲方支付给乙方的施工总价款的30%。5.验收款：指甲方支付给乙方的施工总价款的40%。6.违约金：指因违约行为而支付给对方的赔偿金。7.争议解决：指双方对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，通过友好协商或诉讼等方式进行解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应合理安排施工计划，确保关键节点按时完成。如遇特殊情况导致工期延误，应及时与甲方沟通，制定延期计划。2.施工质量问题：乙方应严格把控施工质量，如发现质量问题，及时整改。甲方有权要求乙方进行返工，直至符合约定质量标准。3.工程款支付问题：甲方应按照约定时间支付工程款，如发生逾期支付情况，乙方有权拒绝继续施工。双方可协商解决，如有必要，可依法向人民法院提起诉讼。4.施工场地及条件不符合要求：甲方应确保施工场地符合本项目施工要求。如甲方未能提供符合要求的施工场地，乙方有权拒绝施工，并要求甲方承担相应责任。5.争议解决：对于合同执行过程中发生的争议，双方应进行友好协商。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.司法局门套施工项目2.