高院建筑施工合同:履约保证_第1页
高院建筑施工合同:履约保证_第2页
高院建筑施工合同:履约保证_第3页
高院建筑施工合同:履约保证_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

高院建筑施工合同:履约保证合同编号:__________甲方:__________乙方:__________鉴于甲方为高院建筑施工合同的承包方,乙方为高院建筑施工合同的履约保证方,为确保合同的履行,双方经协商一致,特订立本履约保证合同。第一条保证范围1.1乙方保证甲方按期、按质、按量完成高院建筑施工合同约定的工程内容。1.2乙方保证甲方遵守国家法律法规、行业标准和合同约定,不得出现违法行为。1.3乙方保证甲方承担因自身原因导致合同违约的责任。第二条保证方式2.1乙方以现金方式提供履约保证,保证金额为人民币【】元整。2.2乙方应在合同签订后【】个工作日内将履约保证金支付给甲方。2.3合同履行完毕,甲方应在验收合格后【】个工作日内退还履约保证金给乙方。第三条保证期间3.1履约保证期间为高院建筑施工合同约定的工期,自合同签订之日起至工程验收合格日止。3.2乙方应在保证期间内履行保证义务,确保甲方顺利履行合同。第四条保证责任的履行4.1乙方如违反本合同第一条的保证范围,导致甲方无法按期、按质、按量完成工程,乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此造成的损失。4.2乙方如违反本合同第二条的保证方式,未能按时支付履约保证金,乙方应支付违约金,违约金为履约保证金金额的【】%。4.3乙方如违反本合同第三条的保证期间,未能在保证期间内履行保证义务,乙方应支付违约金,违约金为履约保证金金额的【】%。第五条争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:【年】年【月】月【日】日一、附件列表:1.高院建筑施工合同2.履约保证金支付凭证3.工程验收报告4.违约金计算公式5.争议解决协议二、违约行为及认定:1.甲方未按期、未按质、未按量完成工程:根据合同约定的工期和质量标准,若甲方未能按时完成工程或工程质量不符合约定,则构成违约。2.乙方未能按时支付履约保证金:乙方未按照合同约定的时间和金额支付履约保证金,即构成违约。3.乙方未能在保证期间内履行保证义务:乙方未在合同约定的保证期间内履行保证义务,即构成违约。三、法律名词及解释:1.履约保证:履约保证是指保证人承诺在债务人不履行债务时,按照约定承担履行责任的担保方式。2.违约金:违约金是指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,按照约定应当支付给对方的一定数额的金钱。3.争议解决:争议解决是指通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式,对合同争议进行处理的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.甲方拖延工程进度:甲方应按照合同约定的工期完成工程,若出现拖延情况,乙方可以要求甲方支付违约金,并有权要求延长合同工期。2.甲方工程质量不符合约定:甲方应按照合同约定的质量标准完成工程,若工程质量不符合约定,乙方可以要求甲方进行整改,并有权要求赔偿因此造成的损失。3.乙方未能按时支付履约保证金:乙方应按照合同约定的时间和金额支付履约保证金,若乙方未能按时支付,甲方可以要求乙方支付违约金,并有权解除合同。4.合同争议产生:若在合同履行过程中产生争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.高院建筑施工合同的履行保障。2.确保甲方按期、

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论