二零二四年度铁路线路建设施工合同标的范围2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度铁路线路建设施工合同标的范围1本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程规模2.5工程投资第三条施工范围与标的3.1施工范围3.2标的物3.3施工标准3.4工程量清单第四条合同价格4.1合同总价4.2价格调整机制4.3支付方式4.4预付款4.5进度付款4.6竣工付款4.7质量保证金第五条工期与进度5.1开工日期5.2竣工日期5.3施工进度计划5.4工期延误5.5提前竣工奖励第六条施工质量与标准6.1质量要求6.2质量控制6.3质量验收6.4质量保修第七条安全生产与环保7.1安全生产要求7.2安全生产措施7.3环保要求7.4环保措施第八条合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同变更程序8.3合同解除条件8.4合同解除程序第九条违约责任9.1承包方违约9.2发包方违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密责任第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同的签订与备案14.4合同的修订与补充14.5合同解除或终止后的义务14.6双方约定的其他事项第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方（1）发包方全称：铁路有限责任公司（2）地址：省市区路号（3）法定代表人：（4）联系电话：X1.2承包方（1）承包方全称：建筑工程有限公司（2）地址：省市区路号（3）法定代表人：（4）联系电话：X第二条工程概述2.1工程名称：铁路线路扩建工程2.2工程地点：省市区2.3工程内容：包括但不限于铁路轨道铺设、桥梁建设、隧道开挖、站场建设等2.4工程规模：公里2.5工程投资：人民币亿元第三条施工范围与标的3.1施工范围：依据工程概述中所述，承包方应负责完成包括但不限于铁路轨道铺设、桥梁建设、隧道开挖、站场建设等工程内容3.2标的物：完成施工范围内所有工程内容，并保证工程质量符合合同约定的标准3.3施工标准：按照国家铁路建设标准和规范进行施工3.4工程量清单：详见附件一《工程量清单》第四条合同价格4.1合同总价：人民币亿元（大写：亿元整）4.2价格调整机制：合同执行过程中，如遇材料价格变动、政策调整等因素，双方可按照合同约定的价格调整机制进行调整4.3支付方式：实行进度付款制，具体支付方式见附件二《支付方式》4.4预付款：合同签订后七个工作日内，发包方支付合同总价款的10%作为预付款4.5进度付款：按照工程进度，承包方提交进度付款申请，发包方审核无误后予以支付4.6竣工付款：工程验收合格后，支付合同总价款的95%4.7质量保证金：合同总价款的5%，作为质量保证金，工程验收合格后支付第五条工期与进度5.1开工日期：年月日5.2竣工日期：年月日5.3施工进度计划：详见附件三《施工进度计划》5.4工期延误：如因承包方原因导致工程延期，承包方应支付违约金，具体金额按合同总价款的0.5%计算5.5提前竣工奖励：如工程提前竣工，按照提前的天数，每天奖励合同总价款的0.1%第六条施工质量与标准6.1质量要求：工程质量应符合国家铁路建设标准和规范，并通过验收合格6.2质量控制：承包方应建立完善的质量管理体系，确保工程质量6.3质量验收：工程验收分为中间验收和竣工验收，中间验收由发包方组织，竣工验收由双方共同组织6.4质量保修：工程竣工验收合格后，承包方应按照合同约定的保修期限和保修内容承担保修责任第八条合同变更与解除8.1合同变更条件（1）合同执行过程中，如遇不可抗力等因素，影响工程正常进行的，双方可协商变更合同内容（2）合同执行过程中，如遇国家政策调整、法律法规变化等，影响工程正常进行的，双方可协商变更合同内容8.2合同变更程序（1）提出变更申请：变更申请应由提出方以书面形式提交给对方（2）协商一致：双方就变更内容进行协商，达成一致意见（3）书面确认：双方就变更内容签订书面确认文件，作为合同附件8.3合同解除条件（1）双方协商一致解除合同（2）合同执行过程中，如遇不可抗力等因素，导致工程无法继续进行的，双方可协商解除合同（3）合同执行过程中，如遇国家政策调整、法律法规变化等原因，导致工程无法继续进行的，双方可协商解除合同8.4合同解除程序（1）提出解除申请：解除申请应由提出方以书面形式提交给对方（2）协商一致：双方就解除合同事宜进行协商，达成一致意见（3）书面确认：双方就解除合同事宜签订书面确认文件第九条违约责任9.1承包方违约（1）如承包方未按合同约定完成工程，应支付违约金，违约金按合同总价款的0.5%计算（2）如承包方工程质量不符合合同约定，应承担修复费用，并支付违约金，违约金按合同总价款的1%计算（3）如承包方未按合同约定时间提交进度付款申请，应支付违约金，违约金按合同总价款的0.1%计算9.2发包方违约（1）如发包方未按合同约定支付预付款、进度付款或竣工付款，应支付违约金，违约金按未支付金额的0.5%计算（2）如发包方未按合同约定时间完成工程验收，应支付违约金，违约金按合同总价款的0.5%计算第十条争议解决10.1争议解决方式：协商解决、调解、仲裁或诉讼10.2争议解决机构：如选择仲裁，双方可约定在合同签订地仲裁委员会进行；如选择诉讼，双方可约定在合同签订地人民法院提起诉讼10.3诉讼或仲裁地点：省市区人民法院（或仲裁委员会）第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效11.2合同变更条件：合同变更应符合本合同第八条规定的变更条件11.3合同终止条件：合同解除应符合本合同第八条规定的解除条件第十二条保密条款12.1保密内容：合同双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、运营秘密等12.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止之日起两年12.3违约保密责任：违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律13.2争议解决：本合同争议的解决应符合本合同第十条规定的争议解决方式第十四条其他条款14.1不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等14.2合同附件：本合同附件包括工程量清单、支付方式、施工进度计划等14.3合同的签订与备案：合同签订后，双方应按照法律规定进行备案14.4合同的修订与补充：合同执行过程中，双方可就未尽事宜进行修订与补充14.5合同解除或终止后的义务：合同解除或终止后，承包方应按照合同约定完成工程交接，并承担相应的保修责任第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入是指在合同执行过程中，除甲乙方外，根据合同约定或法律规定，参与合同执行过程的各方。1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、审计方、检测方等，以及根据合同约定或法律规定有权参与合同执行的其他各方。第二条第三方介入的职责与权限2.1第三方介入的职责（1）按照合同约定或法律规定，对合同执行过程进行监督、检查、评估、审计等。（2）对甲乙双方的履行情况进行评价，并提出改进建议。（3）协调解决合同执行过程中出现的问题，维护合同双方的合法权益。2.2第三方介入的权限（1）有权查阅合同文件、施工图纸、技术规范等相关资料。（2）有权对施工现场进行查验、检测、取证等。（3）有权要求甲乙双方提供与合同执行相关的资料、数据和信息。第三条第三方介入的程序与方式3.1第三方介入的程序（1）甲乙双方应在合同中明确第三方的介入程序，包括但不限于介入时间、介入方式、介入内容等。（2）第三方应按照合同约定的程序进行介入，并提交介入报告。3.2第三方介入的方式（1）现场监督：第三方应在施工现场进行定期或不定期的监督，确保工程质量、安全、进度等符合合同要求。（2）资料审查：第三方应审查甲乙双方提交的合同执行相关资料，包括但不限于施工图纸、技术规范、验收报告等。（3）协调会议：第三方应组织甲乙双方定期召开协调会议，解决合同执行过程中的问题，协调双方的利益。第四条第三方介入的费用与支付4.1第三方介入的费用（1）第三方介入的费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。（2）第三方介入的费用包括但不限于第三方的人员工资、交通费用、住宿费用等。4.2第三方介入的支付（1）甲乙双方应按照合同约定，向第三方支付介入费用。（2）第三方应提供正规发票，甲乙双方按照合同约定进行支付。第五条第三方介入的责任与限额5.1第三方介入的责任（1）第三方应按照合同约定，认真履行介入职责，确保合同执行的顺利进行。（2）第三方应客观、公正地进行介入工作，不得偏袒任何一方。（3）第三方应对介入过程中的资料、数据和信息保密，不得泄露给无关方。5.2第三方介入的限额（1）第三方介入的责任限额应由甲乙双方在合同中约定，并明确第三方承担责任的上限。（2）如第三方因过错导致合同执行出现问题，第三方应承担相应的责任，但不超过约定的责任限额。（3）第三方因故意或重大过失导致合同执行出现问题，应承担无限责任。第六条第三方介入的争议解决6.1甲乙双方与第三方之间如发生争议，应通过协商解决。6.2如协商无果，甲乙双方均有权向合同约定的仲裁委员会或人民法院提起诉讼。第七条第三方介入的终止与撤离7.1第三方介入终止条件（1）合同执行完毕，第三方完成介入工作。（2）甲乙双方共同协商一致，提前终止第三方介入。7.2第三方撤离（1）第三方应在终止条件满足后撤离现场。（2）第三方撤离前，应将介入报告、相关资料等移交给甲乙双方。第八条第三方介入的义务与承诺8.1第三方应保证其介入工作的独立性、客观性和公正性。8.2第三方应遵守国家法律法规，不得违法干预合同执行。8.3第三方应对介入过程中获取的甲乙双方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。第九条甲乙双方与第三方的关系9.1甲乙双方与第三方之间的关系是委托与被委托关系。9.2甲乙双方应尊重第三方的独立性，不得干预第三方的正常工作。9.3第三方应严格按照合同约定进行工作，不得超越合同赋予的权限。第十条合同的变更与解除10.1如合同执行过程中，甲乙双方需变更或解除合同，应与第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程项目的各项工程量，包括但不限于铁路轨道铺设、桥梁建设、隧道开挖、站场建设等。附件二：支付方式详细说明支付方式，包括进度付款、竣工付款、质量保证金的支付方式及时间。附件三：施工进度计划详细列出施工进度计划，包括各阶段工程的开始时间、结束时间及工程内容。附件四：质量要求与标准详细列出工程质量要求及标准，包括材料质量、施工质量、验收标准等。附件五：安全生产与环保措施详细列出安全生产与环保措施，包括安全管理制度、环保措施、应急预案等。附件六：合同变更程序详细说明合同变更的程序，包括变更申请、协商一致、书面确认等。附件七：合同解除程序详细说明合同解除的程序，包括解除申请、协商一致、书面确认等。附件八：争议解决方式详细说明争议解决方式，包括协商解决、调解、仲裁或诉讼等。附件九：第三方介入程序与方式详细说明第三方介入的程序与方式，包括介入时间、介入方式、介入内容等。附件十：第三方责任限额详细列出第三方责任限额，包括责任范围、责任限额等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包方未按合同约定完成工程，导致工程延期。2.承包方工程质量不符合合同约定，导致工程质量问题。3.承包方未按合同约定时间提交进度付款申请，导致付款延误。4.发包方未按合同约定支付预付款、进度付款或竣工付款，导致付款延误。5.发包方未按合同约定时间完成工程验收，导致验收延误。6.第三方未按合同约定进行介入工作，导致合同执行问题。违约责任认定：1.承包方违约：根据合同约定，支付违约金，违约金按合同总价款的0.5%计算。2.发包方违约：根据合同约定，支付违约金，违约金按未支付金额的0.5%计算。3.第三方违约：根据合同约定，支付违约金，违约金按合同总价款的1%计算。示例说明：如承包方未按合同约定完成工程，导致工程延期，承包方应支付违约金，违约金按合同总价款的0.5%计算。具体计算方式为：合同总价款×0.5%×延期天数。如发包方未按合同约定支付预付款、进度付款或竣工付款，导致付款延误，发包方应支付违约金，违约金按未支付金额的0.5%计算。具体计算方式为：未支付金额×0.5%×延误天数。如第三方未按合同约定进行介入工作，导致合同执行问题，第三方应支付违约金，违约金按合同总价款的1%计算。具体计算方式为：合同总价款×1%×介入天数。全文完。二零二四年度铁路线路建设施工合同标的范围2本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1合同总价3.2付款方式3.3付款条件第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条施工标准与要求5.1施工标准5.2施工要求第六条施工质量保修6.1质量保修期6.2质量保修范围6.3质量保修责任第七条安全生产与环保7.1安全生产要求7.2环保要求第八条合同变更8.1合同变更条件8.2合同变更程序第九条违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密责任第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同的补充与附件第十四条合同的签订与备案14.1合同签订14.2合同备案第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1名称：中华人民共和国铁路监督管理局1.1.2地址：省市区路号1.1.3联系人：1.1.4联系电话：1.2承包人1.2.1名称：铁路建设集团有限公司1.2.2地址：省市区路号1.2.3联系人：1.2.4联系电话：第二条工程概况2.1工程名称：铁路线路建设工程2.2工程地点：省市区2.3工程规模：新建铁路公里，桥梁座，隧道座，车站座及相关配套设施2.4工程内容：包括但不限于铁路路基、轨道、桥梁、隧道、车站、电力、通信、信号等工程的施工及设备安装调试。第三条合同金额3.1合同总价：人民币亿元（大写：亿元整）3.2付款方式：按工程进度分阶段付款3.3付款条件：完成合同约定的工程量，经验收合格后支付相应款项。第四条合同工期4.1开工日期：年月日4.2竣工日期：年月日4.3工期延误：如因承包人原因导致工程延期，每延期一天，应支付违约金人民币万元；如因不可抗力等不可归责于双方的原因导致工程延期，按实际情况协商解决。第五条施工标准与要求5.1施工标准：按照《铁路工程质量验收标准》和《铁路工程技术规范》执行。5.2施工要求：确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现，做到文明施工，保护环境，确保工程顺利进行。第六条施工质量保修6.1质量保修期：自工程验收合格之日起算，为期年。6.2质量保修范围：包括但不限于路基、轨道、桥梁、隧道、车站、电力、通信、信号等工程的施工质量。6.3质量保修责任：承包人应承担保修期内工程质量问题的修复及维修工作，并承担相应费用。如因发包人原因导致工程质量问题，由发包人承担修复及维修费用。第八条合同变更8.1合同变更条件：合同执行过程中，如因不可抗力、政策调整、设计变更等原因导致合同内容需要变更，双方可协商签订补充协议，作为本合同的附件。8.2合同变更程序：合同变更需经双方协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第九条违约责任9.1承包人违约：承包人未能按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的，应承担违约责任。具体包括但不限于：9.1.1支付违约金：按照合同总价的一定比例支付违约金。9.1.2赔偿损失：因承包人违约导致发包人遭受的直接经济损失，由承包人承担赔偿责任。9.2发包人违约：发包人未能按照合同约定履行义务，或违反合同约定的，应承担违约责任。具体包括但不限于：9.2.1支付违约金：按照合同总价的一定比例支付违约金。9.2.2赔偿损失：因发包人违约导致承包人遭受的直接经济损失，由发包人承担赔偿责任。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构：如双方同意，可以提交仲裁机构进行仲裁。双方约定仲裁委员会为仲裁委员会。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更条件：合同执行过程中，如因不可抗力、政策调整、设计变更等原因导致合同内容需要变更，双方可协商签订补充协议，作为本合同的附件。11.3合同终止条件：合同执行完毕，工程验收合格，双方办理完毕结算手续后，本合同即告终止。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同执行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限：自本合同签订之日起至合同终止之日起年。12.3保密责任：违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十三条其他条款13.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。不可抗力包括但不限于自然灾害、社会事件等。13.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。13.3合同的补充与附件：本合同附件包括：工程设计文件、施工图纸、技术规范、工程量清单、合同价款明细表等。附件与本合同具有同等法律效力。第十四条合同的签订与备案14.1合同签订：本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。14.2合同备案：双方应按照中国政府有关规定，将合同文本报送相关管理部门备案。第二部分：第三方介入后的修正第一章第三方概念及责任1.1第三方概念在本合同中，第三方指除甲乙方以外的其他主体，包括但不仅限于中介方、设计方、监理方、材料供应商、设备供应商等。第三方介入是指在合同执行过程中，第三方参与并提供相关服务或货物的情况。1.2第三方责任第三方介入本合同后，应严格按照合同约定的条款和条件履行其义务。第三方应对其提供的服务或货物的质量、性能、安全等方面承担全部责任。1.3第三方权利第三方有权根据合同约定获得相应的报酬和服务保障。第三方在本合同项下的权利和义务不受甲乙方之间的关系影响。第二章第三方介入的额外条款及说明2.1额外条款2.1.1第三方选择：甲乙方应共同协商确定第三方的选择，确保第三方的资质、能力和信誉符合合同要求。2.1.2第三方义务：第三方应按照甲乙方的要求，提供合同约定的服务或货物，并保证其质量、性能、安全等方面符合标准。2.2说明甲乙方应确保第三方介入不会影响合同的履行和工程的质量、安全。第三方介入时，甲乙方仍应按照合同约定履行各自的责任和义务。第三章第三方责任限额3.1第三方责任限额的确定第三方责任限额是指第三方因违约、侵权或其他原因导致甲乙方损失时，第三方应承担的赔偿责任的上限。第三方责任限额应在合同中明确。3.2第三方责任限额的约定3.2.1赔偿金额：第三方应承担的赔偿金额应根据合同金额、损失程度等因素合理确定。3.2.2赔偿范围：第三方应赔偿甲乙方因第三方原因导致的直接经济损失，包括但不限于工程延期、质量问题、安全事故等。3.2.3赔偿责任：第三方应承担的赔偿责任应符合相关法律法规和合同约定。3.3第三方责任限额的调整合同执行过程中，如因市场环境、法律法规等因素发生变化，甲乙方可协商调整第三方责任限额。调整应遵循公平、合理的原则。第四章第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙方第三方介入本合同后，应与甲乙方保持独立的关系。第三方不对甲乙方之间的合同关系承担任何责任。4.2第三方与中介方等其他第三方如合同中存在中介方等其他第三方，中介方与其他第三方之间应保持独立的关系。中介方不对其他第三方的行为承担责任。4.3第三方与工程相关方第五章第三方介入的合同变更和解除5.1合同变更如因第三方介入导致合同内容需要变更，甲乙方应协商签订补充协议，作为本合同的附件。补充协议与本合同具有同等法律效力。5.2