2024年度室内设计乳胶漆施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度室内设计乳胶漆施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程面积2.4工程预算第三条施工内容与要求3.1施工范围3.2施工工艺3.3施工质量标准3.4施工时间安排第四条材料供应4.1乳胶漆品牌及型号4.2乳胶漆供应方式4.3材料验收标准第五条工程款项5.1款项支付方式5.2工程进度款支付比例5.3款项支付时间第六条工期延误6.1工期延误的责任认定6.2工期延误的违约金计算第七条工程变更7.1工程变更的范围7.2工程变更的程序7.3工程变更的费用承担第八条质量保修8.1保修期限8.2保修范围8.3保修程序第九条违约责任9.1违约行为的认定9.2违约责任的具体承担方式第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点10.3适用法律第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二条其他约定12.1双方的其他权利义务12.2合同的附件第十三条合同的签署13.1合同签署日期13.2合同签署地点13.3双方签字盖章第十四条合同的份数14.1合同正本份数14.2合同副本份数第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××室内设计公司甲方地址：×××市×××区×××路×××号1.2乙方名称：×××乳胶漆施工公司乙方地址：×××市×××区×××路×××号第二条工程概况2.1工程名称：2024年度室内设计乳胶漆施工项目2.2工程地点：×××市×××区×××路×××号2.3工程面积：按照实际测量面积计算2.4工程预算：总预算为人民币×××万元，具体预算明细见附件一。第三条施工内容与要求3.1施工范围：包括但不限于墙面、天花板、木器等部位的乳胶漆施工。3.2施工工艺：按照双方约定的施工工艺进行施工，具体工艺流程见附件二。3.3施工质量标准：按照国家标准GB502102018《建筑装饰装修工程质量验收标准》进行施工，同时满足甲方设计要求。3.4施工时间安排：具体施工时间安排见附件三，乙方应按照甲方要求的时间节点完成施工。第四条材料供应4.1乳胶漆品牌及型号：甲方提供品牌及型号，乙方负责采购。4.2乳胶漆供应方式：甲方按照乙方施工进度提供所需乳胶漆，乙方负责验收。4.3材料验收标准：按照甲方提供的材料验收标准进行验收，具体标准见附件四。第五条工程款项5.1款项支付方式：银行转账5.2工程进度款支付比例：按照双方约定的比例支付，具体比例见附件五。5.3款项支付时间：按照双方约定的时间支付，具体时间见附件六。第六条工期延误6.1工期延误的责任认定：因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。6.2工期延误的违约金计算：按照双方约定的违约金计算方式进行计算，具体方式见附件七。第八条质量保修8.1保修期限：自工程验收合格之日起，不少于一年。8.2保修范围：包括但不限于墙面、天花板、木器等部位的乳胶漆施工。8.3保修程序：甲方发现质量问题，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后×日内到达现场进行查看，并根据实际情况采取修复措施。第九条违约责任9.1违约行为的认定：违反合同约定的一方视为违约。9.2违约责任的具体承担方式：违约方应向守约方支付违约金，并承担因此给对方造成的损失。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2争议解决地点：×××市10.3适用法律：中华人民共和国法律第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序：任何一方要求变更合同的，应书面通知对方，经双方协商一致后签署书面变更协议。11.3合同终止条件：本合同在工程验收合格、款项结清后终止。第十二条其他约定12.1双方的其他权利义务：双方应遵守合同的约定，共同维护合同的履行。12.2合同的附件：本合同的附件包括但不限于附件一、附件二、附件三、附件四、附件五、附件六、附件七，均为本合同不可分割的部分。第十三条合同的签署13.1合同签署日期：2024年1月1日13.2合同签署地点：×××市×××区×××路×××号13.3双方签字盖章：甲方代表：（签字）乙方代表：（签字）第十四条合同的份数14.1合同正本份数：肆份14.2合同副本份数：肆份第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和责任1.1第三方介入：指在本合同履行过程中，除甲乙方外，涉及到其他方的权益、义务或责任的参与。第三方可以是中介方、监理方、政府相关部门等。1.2第三方责任：第三方应按照其与甲乙方的约定及相关法律法规的规定，承担其在介入过程中应承担的责任。1.3第三方权益：第三方有权根据合同约定和法律法规的规定，享受其在介入过程中应享有的权益。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入程序：第三方介入应经过甲乙双方的同意，并签订书面补充协议，明确第三方的权利义务。2.2第三方介入条件：第三方介入应符合本合同的约定和相关法律法规的规定。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额的确定：第三方责任限额应由甲乙双方根据实际情况在补充协议中约定。3.2第三方责任限额的调整：第三方责任限额的调整应经甲乙双方协商一致，并签订书面补充协议。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方：第三方应独立向甲方承担责任，甲方有权向第三方主张权利。4.2第三方与乙方：第三方应独立向乙方承担责任，乙方有权向第三方主张权利。4.3第三方与甲乙双方：第三方不应视为甲乙双方的代表、代理或分支机构，其行为应独立于甲乙双方。第五条第三方介入对合同履行的影响5.1第三方介入不影响甲乙双方的权利义务，甲乙双方应按照本合同的约定履行合同义务。5.2第三方介入不影响本合同的效力，本合同对甲乙双方及第三方均具有法律约束力。第六条第三方违约处理6.1第三方违约：第三方违反本合同或补充协议的约定，应承担违约责任。6.2第三方违约处理：甲乙双方有权根据本合同及补充协议的约定，要求第三方承担违约责任。第七条第三方权益的保障7.1第三方权益保障：甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得损害第三方的权益。7.2第三方权益的实现：甲乙双方应按照本合同及补充协议的约定，保障第三方的权益。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入终止：第三方介入的原因消除后，第三方不再享有本合同约定的权益，也不再承担本合同约定的责任。8.2第三方介入终止后的处理：甲乙双方应按照本合同及补充协议的约定，处理第三方介入终止后的事宜。第九条补充协议的签订9.1补充协议的签订：甲乙双方与第三方就第三方介入事宜达成一致后，应签订书面补充协议。9.2补充协议的效力：补充协议与本合同具有同等法律效力，视为本合同的一部分。第十条合同的变更和解除10.1合同变更：本合同的变更应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除：本合同的解除应经甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程预算明细详细列出工程项目的各项费用，包括材料费、人工费、管理费等。附件二：施工工艺流程详细描述乳胶漆施工的各个步骤，包括底漆施工、面漆施工、打磨等。附件三：工程进度安排列出工程项目的施工时间表，包括各阶段工作的开始和结束时间。附件四：材料验收标准详细说明材料验收的具体标准，包括质量、数量、外观等。附件五：款项支付比例和时间详细描述工程进度款和尾款的支付比例和时间节点。附件六：违约金计算方式详细说明违约金的计算方法，包括计算基数、计算比例和计算时间。附件七：质量保修条款详细列出保修的范围、期限和保修程序。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：甲方未按照合同约定提供材料、未按时支付工程进度款等，均视为甲方违约。甲方违约时，应向乙方支付违约金，并承担因此给乙方造成的损失。示例：如果甲方未按照约定时间提供材料，导致乙方无法按时施工，甲方应按照附件六的违约金计算方式向乙方支付违约金。2.乙方违约行为及责任认定：乙方未按照合同约定施工、未按时完成施工等，均视为乙方违约。乙方违约时，应向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的损失。示例：如果乙方未按照约定时间完成施工，导致甲方无法按时使用工程，乙方应按照附件六的违约金计算方式向甲方支付违约金。3.第三方违约行为及责任认定：第三方未按照合同约定提供服务、未按时完成工作等，均视为第三方违约。第三方违约时，应向甲乙双方支付违约金，并承担因此给甲乙双方造成的损失。示例：如果第三方未按照约定时间完成监理工作，导致工程进度延误，第三方应按照附件六的违约金计算方式向甲乙双方支付违约金。全文完。2024年度室内设计乳胶漆施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程面积2.4工程预算第三条施工内容与要求3.1施工范围3.2施工工艺3.3施工质量标准3.4施工时间安排第四条材料供应4.1乳胶漆品牌及型号4.2材料采购责任方4.3材料质量标准4.4材料供应时间及方式第五条工程款项5.1付款方式5.2付款进度5.3工程尾款支付条件5.4款项支付时间及方式第六条违约责任6.1甲方违约责任6.2乙方违约责任6.3不可抗力因素导致的违约第七条争议解决7.1争议解决方式7.2仲裁地点及机构7.3诉讼地点及法院第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更解除后的责任处理第九条保密条款9.1保密信息范围9.2保密期限9.3违约泄露的后果第十条合同的生效、终止与续约10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同续约条件第十一条甲方权利与义务11.1甲方权利11.2甲方义务第十二条乙方权利与义务12.1乙方权利12.2乙方义务第十三条双方的其他约定13.1施工期间协调13.2施工完成后验收13.3售后服务第十四条合同的附件14.1工程设计图纸14.2材料采购清单14.3施工进度计划第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××室内设计有限公司甲方地址：×××市×××区×××路×××号1.2乙方名称：×××乳胶漆施工有限公司乙方地址：×××市×××区×××路×××号第二条工程概况2.1工程名称：×××室内设计乳胶漆施工项目2.2工程地点：×××市×××区×××路×××号2.3工程面积：×××平方米2.4工程预算：×××万元第三条施工内容与要求3.1施工范围：按照甲方提供的设计图纸和施工要求，对指定区域进行乳胶漆施工。3.2施工工艺：乙方应采用符合国家标准和行业规范的施工工艺进行施工，并保证施工过程安全、环保。3.3施工质量标准：乙方应确保施工质量符合国家相关标准和行业规范，达到甲方要求的设计效果。3.4施工时间安排：乙方应按照甲乙双方协商确定的施工时间表进行施工，确保工程按时完成。第四条材料供应4.1乳胶漆品牌及型号：乙方应提供甲方指定的乳胶漆品牌及型号，具体品牌及型号详见附件。4.2材料采购责任方：乙方负责乳胶漆等材料的采购工作，并保证材料质量。4.3材料质量标准：乙方提供的乳胶漆等材料应符合国家相关标准和行业规范。4.4材料供应时间及方式：乙方应按照甲方要求的时间和方式，将材料送达施工现场。第五条工程款项5.1付款方式：本工程款项采用进度付款方式，具体付款比例和时间详见附件。5.2付款进度：甲方根据乙方完成的施工进度支付相应款项。5.3工程尾款支付条件：工程完成后，经甲方验收合格，支付剩余尾款。5.4款项支付时间及方式：甲方应按照双方约定的时间和方式支付工程款项。第六条违约责任6.1甲方违约责任：甲方未按照约定时间支付工程款项，应支付乙方违约金，具体金额详见附件。6.2乙方违约责任：乙方未按照约定时间完成工程，应支付甲方违约金，具体金额详见附件。6.3不可抗力因素导致的违约：因不可抗力因素导致一方无法履行合同，双方协商解决。第七条争议解决1）提交×××仲裁委员会仲裁；2）向×××人民法院提起诉讼。7.2仲裁地点及机构：如选择仲裁解决争议，仲裁地点为×××市，仲裁机构为×××仲裁委员会。7.3诉讼地点及法院：如选择诉讼解决争议，诉讼地点为×××市，法院为×××人民法院。第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件：合同签订后，如因特殊情况需要变更合同内容，双方协商一致，可对合同进行变更。8.2合同解除条件：合同签订后，如因不可抗力因素导致无法履行合同，双方协商一致，可解除合同。8.3变更解除后的责任处理：合同变更或解除后，双方应按照约定处理已发生的费用和责任。第九条保密条款9.1保密信息范围：双方在合同执行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。9.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。9.3违约泄露的后果：违约方应承担泄露对方保密信息所造成的经济损失及法律责任。第十条合同的生效、终止与续约10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件：合同约定的工程完成后，双方协商一致，可以终止合同。10.3合同续约条件：合同终止后，如双方愿意继续合作，可按相同条件续签合同。第十一条甲方权利与义务11.1甲方权利：监督乙方的施工过程，提出合理化建议，要求乙方按照约定完成工程。11.2甲方义务：按照约定时间支付工程款项，提供施工场地和必要的施工条件。第十二条乙方权利与义务12.1乙方权利：要求甲方提供施工场地和必要的施工条件，按照约定时间支付工程款项。12.2乙方义务：按照约定工艺和质量标准完成工程，保证施工安全，按时提交工程进度报告。第十三条双方的其他约定13.1施工期间协调：双方应设立项目协调小组，解决施工过程中的问题和矛盾。13.2施工完成后验收：乙方应按照约定时间提交工程验收报告，甲方进行验收。13.3售后服务：乙方应提供一定期限的售后服务，确保工程质量问题得到及时解决。第十四条合同的附件14.1工程设计图纸：详见附件。14.2材料采购清单：详见附件。14.3施工进度计划：详见附件。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和条件1.1第三方：指除甲方和乙方之外，参与本合同项目实施的其他各方，包括但不限于中介方、监理方、施工分包方等。1.2第三方介入条件：第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。第二条第三方介入的程序和责任2.1第三方介入程序：第三方介入前，应向甲乙双方提交介入申请，经双方同意后，签订书面协议，明确各方权益。2.2第三方责任：第三方应按照约定履行相关义务，确保工程顺利进行。2.3第三方权利：第三方有权按照约定获得相应的工程款项和报酬。第三条第三方与甲乙方的关系3.1第三方与甲方：第三方应服从甲方的管理和监督，确保施工质量、安全符合甲方要求。3.2第三方与乙方：第三方应按照乙方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程顺利进行。第四条第三方介入后的合同变更4.1合同变更条件：第三方介入后，如需要变更合同内容，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面变更协议。4.2合同变更程序：甲乙双方应按照原合同约定的变更程序进行。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额：第三方应对其参与施工的部分承担相应的质量、安全责任，但限额应符合双方约定。5.2第三方责任限制：第三方在其责任限额内承担责任，超出部分由甲乙双方协商解决。第六条第三方与甲乙方的沟通与协调6.1沟通与协调：第三方应主动与甲乙双方保持沟通，及时报告施工进度和质量情况。6.2问题解决：第三方应积极参与解决问题，确保工程顺利进行。第七条第三方违约处理7.1第三方违约：第三方未按照约定履行义务，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。7.2违约处理程序：甲乙双方应与第三方协商解决违约问题，必要时可依法采取措施。第八条第三方退出8.1第三方退出条件：第三方因故需退出项目，应提前通知甲乙双方，并协商解决后续问题。8.2第三方退出程序：第三方退出后，应按照约定办理相关手续，确保工程顺利进行。第九条第三方介入的合同解除9.1合同解除条件：第三方介入的合同解除应符合原合同约定的解除条件。9.2合同解除程序：甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面解除协议。第十条第三方与甲乙方的权益保护10.1权益保护：甲乙双方应共同保护第三方的合法权益，确保工程顺利进行。10.2权益侵害：如发生第三方权益侵害事件，甲乙双方应积极协助第三方维护权益。第十一条第三方介入的附加条款11.1附加条款：甲乙双方与第三方可根据实际情况，签订附加条款，补充本合同内容。11.2附加条款效力：附加条款与本合同具有同等效力。第十二条第三方介入后的合同修订12.1合同修订：本合同如有未尽事宜，甲乙双方应与第三方协商修订，并以书面形式补充。第十三条第三方介入的违约赔偿13.1违约赔偿：第三方未履行合同义务，造成甲乙双方损失的，应承担违约赔偿责任。13.2赔偿金额：赔偿金额应根据实际损失和第三方责任限额确定。第十四条第三方介入的争议解决14.1争议解决：第三方介入引起的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可按照原合同约定的争议解决方式解决。第十五条第三方介入的合同终止15.1合同终止：第三方介入的合同终止应符合原合同约定的终止条件。15.2终止程序：甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面终止协议。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸详细要求和说明：工程设计图纸应包括完整的施工图纸、设计说明、材料规格书等，需详细表明施工细节、材料品牌、颜色等。附件