全新外墙铝板安装工程劳务分包合同（2024版）

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME全新外墙铝板安装工程劳务分包合同（2024版）1本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3铝板1.4外墙铝板安装工程1.5劳务分包2.合同范围及工程内容2.1工程范围2.2工程内容2.3工程量3.合同价格及支付3.1合同价格3.2价格调整3.3支付方式3.4支付时间4.工期及进度4.1工期4.2进度计划4.3工期延误5.劳务要求5.1劳务人员5.2技能要求5.3管理制度5.4劳务人员更换6.质量及验收6.1质量标准6.2验收程序6.3质量问题处理7.安全及环境保护7.1安全生产7.2安全教育培训7.3环境保护8.违约责任8.1发包方违约8.2承包方违约8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼10.合同的变更与解除10.1合同变更10.2合同解除11.合同的终止与终止后事宜11.1合同终止11.2终止后事宜处理12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密违约13.合同的生效、修改和解除13.1合同生效13.2合同修改13.3合同解除14.其他条款14.1不可抗力14.2法律法规14.3合同附件14.4合同解除或终止后的权利义务第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指根据本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即外墙铝板安装工程的委托方。1.2承包方承包方是指根据本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即外墙铝板安装工程的承揽方。1.3铝板铝板是指用于外墙铝板安装工程的建筑材料，具体规格、型号、质量等详见附件一。1.4外墙铝板安装工程外墙铝板安装工程是指按照本合同约定的范围、内容、质量标准等进行的铝板安装工作。1.5劳务分包劳务分包是指承包方将其拥有的劳务人员分包给发包方，由发包方支付劳务费用，承包方负责管理和指挥劳务人员完成外墙铝板安装工程的行为。第二条合同范围及工程内容2.1工程范围本合同的工程范围包括：铝板的采购、运输、储存、加工、安装及拆除等工作。2.2工程内容本合同的工程内容包括：铝板的切割、加工、拼接、安装、调试及拆除等。2.3工程量第三条合同价格及支付3.1合同价格本合同的合同价格为人民币【】元（大写：【】元整），包括但不限于铝板的采购、加工、安装、拆除等费用。3.2价格调整合同价格在合同签订后，如遇材料价格变动、政策调整等因素，双方可协商进行价格调整。3.3支付方式本合同的支付方式为分期支付，具体支付方式如下：（1）合同签订后【】天内，发包方支付合同总价款的【】%；（2）工程进度达到【】%后，发包方支付合同总价款的【】%；（3）工程验收合格后，发包方支付合同总价款的【】%。3.4支付时间发包方应在合同约定的支付时间内，将款项支付给承包方。第四条工期及进度4.1工期本合同的工期为【】天，自合同签订之日起计算。4.2进度计划承包方应按照合同约定的工期制定进度计划，并报发包方批准。4.3工期延误如因承包方原因导致工期延误，承包方应按照合同约定向发包方支付违约金。第五条劳务要求5.1劳务人员承包方应按照本合同约定的工程内容提供足够的劳务人员，确保工程的顺利进行。5.2技能要求承包方提供的劳务人员应具备相应的技能和资格，能够胜任本合同约定的工作。5.3管理制度承包方应建立健全劳务人员管理制度，确保劳务人员的行为符合法律法规和合同约定。5.4劳务人员更换如劳务人员不符合本合同约定的要求，承包方应无条件更换，直至符合要求。第六条质量及验收6.1质量标准本合同约定的质量标准详见附件三。6.2验收程序工程验收按照附件三约定的程序进行。6.3质量问题处理如工程出现质量问题，按照附件三约定的方式进行处理。第八条违约责任8.1发包方违约如发包方未能按照本合同约定履行义务，应承担违约责任，向承包方支付违约金，违约金为合同总价款的【】%。8.2承包方违约如承包方未能按照本合同约定履行义务，应承担违约责任，向发包方支付违约金，违约金为合同总价款的【】%。8.3违约赔偿除违约金外，违约方还应赔偿因违约给对方造成的直接经济损失。第九条争议解决9.1争议解决方式（1）向【】仲裁委员会申请仲裁；（2）向【】人民法院提起诉讼。9.2仲裁如选择仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。9.3诉讼如选择诉讼，双方应提交至【】人民法院，诉讼费用由败诉方承担。第十条合同的变更与解除10.1合同变更合同的变更必须经双方协商一致，并书面确认。10.2合同解除合同解除必须经双方协商一致，并书面确认。第十一条合同的终止与终止后事宜11.1合同终止合同终止的条件如下：（1）工程验收合格，双方签署验收报告；（2）合同约定的工期届满；（3）双方协商一致终止合同。11.2终止后事宜处理合同终止后，承包方应按照发包方的要求，做好工程的交接工作，并按照本合同约定承担相应的违约责任。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。12.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或解除之日起【】年。12.3保密违约如一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十三条合同的生效、修改和解除13.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2合同修改合同的修改必须经双方协商一致，并书面确认。13.3合同解除合同的解除必须经双方协商一致，并书面确认。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。14.2法律法规本合同的签订、履行、变更、解除和终止，以及争议的解决，均适用中华人民共和国法律法规。14.3合同附件本合同附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。14.4合同解除或终止后的权利义务合同解除或终止后，双方仍应履行本合同约定的权利义务，直至事项处理完毕。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及责任1.1第三方定义第三方是指除甲乙方以外的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商等。1.2第三方责任第三方在本合同项下的责任以其与甲乙方之间的合同约定为准。第三方应承担与其提供的服务或产品相关的责任。1.3第三方权利第三方在本合同项下的权利以其与甲乙方之间的合同约定为准。第三方有权按照合同约定获得相应的报酬和服务。第二条第三方介入的程序2.1第三方选择甲乙方应共同协商选择合适的第三方，并签订相应的合同。2.2第三方介入时间第三方应在甲乙方约定的时间内介入工程，并按照约定的进度完成工作。2.3第三方工作内容第三方的工作内容应按照甲乙方的要求进行，确保工程的顺利进行。第三条第三方费用及支付3.1第三方费用第三方的费用包括但不限于服务费、材料费、人工费等，具体费用根据双方合同约定确定。3.2费用支付甲乙方应按照约定的时间和方式向第三方支付费用。第四条第三方责任限额4.1责任限额甲乙方应与第三方约定明确的责任限额，以确保甲乙方的权益不受损害。4.2责任限额的确定责任限额可根据第三方的工作内容、工程量、工程风险等因素进行确定。第五条第三方违约处理5.1第三方违约如第三方未能按照合同约定履行义务，应承担违约责任，向甲乙方支付违约金。5.2违约金计算违约金的计算方式可根据合同约定进行，一般为合同总价款的【】%。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方之间的合同关系独立于本合同，本合同不对第三方与甲乙方之间的合同关系产生影响。6.2第三方与甲乙方的权益划分第三方的权益划分应按照其与甲乙方之间的合同约定进行，本合同不做具体规定。第七条第三方介入对合同其他方的通知义务7.1通知义务甲乙方应在第三方介入前，将第三方的名称、介入时间、工作内容等通知其他合同方。7.2未通知的后果如甲乙方未按照本条约定通知其他合同方，导致其他合同方损失的，甲乙方应承担相应的赔偿责任。第八条第三方介入对合同其他方的影响8.1第三方介入对其他方的义务第三方介入不影响其他方按照本合同的约定履行义务。8.2第三方介入对其他方的权益影响第三方介入不得影响其他方在本合同项下的权益。第九条甲乙方的协调义务9.1协调义务甲乙方应负责协调第三方与其他合同方之间的关系，确保工程的顺利进行。9.2协调费用甲乙方应承担因协调产生的费用。第十条第三方介入的终止10.1第三方终止第三方介入可以根据甲乙方的要求或合同约定终止。10.2终止程序第三方终止应按照其与甲乙方之间的合同约定进行。第十一条第三方介入后的合同修改11.1合同修改如第三方介入导致本合同需要修改，甲乙方应协商一致，并书面确认。11.2修改后的合同生效修改后的合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第十二条第三方介入后的争议解决12.1争议解决方式（1）向【】仲裁委员会申请仲裁；（2）向【】人民法院提起诉讼。12.2仲裁如选择仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。12.3诉讼如选择诉讼，双方应提交至【】人民法院，诉讼费用由败诉方承担。第十三条第三方介入后的合同解除13.1合同解除合同的解除必须经双方协商一致，并书面确认。13.2解除后的责任承担合同解除后，甲乙方应按照本合同约定承担相应的责任。第十四条第三方介入后的其他条款14.1不可抗力如第三方因不可抗力导致无法履行合同，甲乙方应协商解决。14.2法律法规本合同的签订第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：铝板采购合同详细描述铝板的规格、型号、质量、数量、价格、交货时间等信息。附件二：工程量清单详细列出工程所需的铝板数量、尺寸、型号等信息。附件三：质量标准及验收程序详细描述工程的质量标准及验收程序，包括验收标准、验收时间、验收流程等。附件四：安全生产及环保措施详细描述安全生产及环保措施的要求，包括安全生产管理制度、环保措施等。附件五：劳务人员管理及培训计划详细描述劳务人员管理的要求，包括劳务人员的技能要求、管理制度、培训计划等。附件六：工程进度计划详细描述工程的进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间、工作内容等。附件七：支付凭证详细列出支付的时间、金额、方式等信息。附件八：违约金计算方式详细描述违约金的计算方式，包括计算公式、计算依据等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：（1）未能按照合同约定履行义务；（2）未能按照约定的时间完成工作；（3）提供的产品或服务不符合约定的质量标准；（4）泄露合同中的商业秘密；（5）违反合同中的其他约定。责任认定标准：违约责任的具体认定标准如下：（1）违约金的计算：按照合同约定的违约金计算方式进行计算，一般为合同总价款的【】%；（2）损失的赔偿：根据违约行为导致的实际损失进行赔偿，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失等；（3）迟延履行违约金：按照合同约