商场多功能厅装修设计与施工合同(2024年)2篇_第1页
商场多功能厅装修设计与施工合同(2024年)2篇_第2页
商场多功能厅装修设计与施工合同(2024年)2篇_第3页
商场多功能厅装修设计与施工合同(2024年)2篇_第4页
商场多功能厅装修设计与施工合同(2024年)2篇_第5页
已阅读5页,还剩33页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME商场多功能厅装修设计与施工合同(2024年)本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及定义1.2乙方名称及定义1.3丙方名称及定义2.合同项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目预算3.合同范围及内容3.1设计范围3.2施工范围3.3材料供应范围3.4服务范围4.合同价格及支付方式4.1合同总价4.2支付方式4.3进度付款4.4竣工付款4.5质保金支付5.合同工期5.1设计工期5.2施工工期5.3工期延误及违约金6.设计要求及标准6.1设计文件6.2设计变更6.3设计审批及验收7.施工要求及标准7.1施工方案7.2施工质量7.3施工安全7.4施工材料8.材料供应及验收8.1材料供应责任8.2材料验收标准8.3材料质量问题处理9.服务质量及保障9.1服务范围及内容9.2服务质量标准9.3服务保障措施10.合同的变更、解除与终止10.1合同变更10.2合同解除10.3合同终止11.违约责任及赔偿11.1违约行为及责任11.2赔偿计算及支付12.争议解决12.1争议解决方式12.2诉讼管辖13.合同的生效、修改与解除13.1合同生效条件13.2合同修改13.3合同解除14.其他条款14.1保密条款14.2知识产权保护14.3法律法规遵守14.4合同附件第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称及定义1.2乙方名称及定义1.3丙方名称及定义第二条合同项目概述2.1项目名称本项目名称为:(填写项目名称)。2.2项目地点本项目位于:(填写项目具体地址)。2.3项目规模本项目规模为:(填写项目规模,如面积、层数等)。2.4项目预算本项目预算为:(填写项目预算金额)。第三条合同范围及内容3.1设计范围乙方负责本项目的设计工作,包括但不限于:(填写设计内容,如方案设计、施工图设计等)。3.2施工范围乙方负责本项目施工工作,包括但不限于:(填写施工内容,如土建施工、装饰施工等)。3.3材料供应范围乙方负责本项目所需材料的供应,包括但不限于:(填写材料名称、品牌等)。3.4服务范围乙方提供本项目施工过程中的技术支持及售后服务,包括但不限于:(填写服务内容,如施工指导、维修保养等)。第四条合同价格及支付方式4.1合同总价本合同总价为:(填写合同总价)。4.2支付方式甲方支付乙方合同款项的方式为:(填写支付方式,如银行转账、现金等)。4.3进度付款本合同支付进度付款的方式为:(填写进度付款的具体条款,如按工程进度分阶段支付等)。4.4竣工付款本合同竣工付款的方式为:(填写竣工付款的具体条款,如工程验收合格后支付等)。4.5质保金支付本合同质保金支付的方式为:(填写质保金支付的具体条款,如工程验收合格后保留一定比例的质保金,质保期内无质量问题一次性支付等)。第五条合同工期5.1设计工期本项目的designperiodissetas(填写设计工期)。5.2施工工期本项目的constructionperiodissetas(填写施工工期)。5.3工期延误及违约金如乙方原因导致工期延误,应向甲方支付违约金,违约金计算方式为:(填写违约金计算方式)。第六条设计要求及标准6.1设计文件乙方应按照甲方的要求,提供完整的设计文件,包括但不限于:(填写设计文件名称,如设计方案、施工图纸等)。6.2设计变更乙方在设计过程中如有变更,应提前征得甲方同意,并按照甲方要求进行变更。6.3设计审批及验收乙方应按照相关法规及标准完成设计,并负责组织设计审批及验收工作。第八条材料供应及验收8.1材料供应责任乙方应按照设计文件和合同约定,向施工现场供应所需的材料。乙方应对所供材料的质量、数量和交付时间负责。8.2材料验收标准甲方或其指定的验收人员应在施工现场对乙方供应的材料进行验收,验收标准应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。8.3材料质量问题处理如乙方供应的材料存在质量问题,甲方有权要求乙方更换或修复,乙方应承担由此产生的费用。如甲方因使用乙方供应的材料导致损失,乙方应承担相应的赔偿责任。第九条服务质量及保障9.1服务范围及内容乙方应提供施工过程中的技术支持,包括施工方案的优化、施工进度的调整、质量问题的解决等。乙方还应提供工程验收后的售后服务,包括设备调试、维护保养等。9.2服务质量标准乙方应按照设计文件和合同约定,保证施工质量和工程安全。乙方应按照相关法律法规和行业标准,提供优质的服务。9.3服务保障措施乙方应建立完善的服务保障体系,确保甲方在施工和使用过程中遇到问题时能够及时得到解决。第十条合同的变更、解除与终止10.1合同变更合同变更应书面协议,并经甲乙双方签字盖章确认。变更内容应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。10.2合同解除合同解除应书面协议,并经甲乙双方签字盖章确认。解除原因应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。10.3合同终止合同终止应书面协议,并经甲乙双方签字盖章确认。终止原因应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。第十一条违约责任及赔偿11.1违约行为及责任违约方应承担因违约造成的损失赔偿责任,包括但不限于:直接损失、间接损失、预期利益等。11.2赔偿计算及支付赔偿金额应根据实际损失和违约方的违约程度计算,具体计算方式由甲乙双方协商确定。赔偿支付应在甲方提出赔偿要求后的30日内完成。第十二条争议解决12.1争议解决方式甲乙双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2诉讼管辖诉讼管辖地为合同签订地人民法院。第十三条合同的生效、修改与解除13.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。13.2合同修改合同修改应书面协议,并经甲乙双方签字盖章确认。修改内容应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。13.3合同解除合同解除应书面协议,并经甲乙双方签字盖章确认。解除原因应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。第十四条其他条款14.1保密条款甲乙双方应对在合同执行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。14.2知识产权保护乙方应确保施工过程中使用的材料、设计等不侵犯他人的知识产权。如因乙方原因导致甲方受到知识产权侵权指控,乙方应承担相应的法律责任。14.3法律法规遵守甲乙双方应遵守国家相关法律法规,不得以任何形式违反或规避法律法规。14.4合同附件本合同附件包括:设计文件、施工图纸、材料供应清单、验收标准等。附件应与合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义第三方指非甲乙方合同当事人,但为履行合同而参与合同执行过程的个体或实体。第三方包括但不限于中介方、监理方、施工分包方、材料供应商等。1.2第三方范围第三方范围包括但不限于:(列出第三方可能的类型和例子,如监理公司、分包商、材料供应商等)。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序甲方、乙方在合同执行过程中,如需第三方介入,应事先书面协商一致,并明确第三方介入的具体事项、范围、权限和责任。2.2第三方介入条件第三方介入应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。第三方介入的条件包括但不限于:(列出第三方介入的条件,如具备相关资质、经验等)。第三条第三方责任限额3.1第三方责任第三方在合同执行过程中造成甲方损失的,甲方有权向乙方请求赔偿,乙方在赔偿甲方后,有权向第三方追偿。3.2第三方责任限额第三方的责任限额应根据合同金额、第三方类型、风险评估等因素协商确定。甲方、乙方应在合同中明确第三方的责任限额。第四条第三方权利与义务4.1第三方权利第三方有权按照合同约定和法律规定,获得相应的权益,包括但不限于:(列出第三方的权利,如获得支付、索赔等)。4.2第三方义务第三方应按照合同约定和法律规定,履行相应的义务,包括但不限于:(列出第三方的义务,如提供合格服务、保障安全等)。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间的关系为合同履行关系。第三方应按照合同约定,向甲方提供服务或产品。5.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间的关系为委托关系。乙方应按照甲方的指示,协助第三方进行合同履行。第六条第三方介入的变更与解除6.1第三方介入变更甲方、乙方如需变更第三方的,应书面协议,并经甲乙双方签字盖章确认。变更内容应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。6.2第三方介入解除甲方、乙方如需解除第三方的,应书面协议,并经甲乙双方签字盖章确认。解除原因应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。第七条第三方违约责任及赔偿7.1第三方违约行为及责任第三方如违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于:直接损失、间接损失、预期利益等。7.2第三方赔偿计算及支付第三方违约赔偿金额应根据实际损失和违约程度计算,具体计算方式由甲乙双方协商确定。赔偿支付应在甲方提出赔偿要求后的30日内完成。第八条第三方争议解决8.1第三方争议解决方式甲乙双方与第三方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2第三方诉讼管辖诉讼管辖地为合同签订地人民法院。第九条第三方合同的生效、修改与解除9.1第三方合同生效条件第三方合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。9.2第三方合同修改第三方合同修改应书面协议,并经甲乙双方签字盖章确认。修改内容应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。9.3第三方合同解除第三方合同解除应书面协议,并经甲乙双方签字盖章确认。解除原因应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。第十条第三方其他条款10.1第三方保密条款甲乙双方与第三方应对在合同执行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。10.2第三方知识产权保护第三方应确保在合同执行过程中使用的材料、设计等不侵犯他人的知识产权。如因第三方原因导致甲方受到知识产权侵权指控,第三方应承担相应的法律责任。10.3第三方法律法规遵守甲乙双方与第三方应遵守国家相关法律法规,不得以任何形式违反或规避法律法规。10.4第三方合同附件第三方合同附件包括:第三方提供的服务或产品说明、验收标准等。附件应与合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:设计文件详细说明:设计文件应包括方案设计、施工图纸、材料清单等,需符合相关法律法规、行业标准和甲方要求。附件2:施工方案详细说明:施工方案应详细阐述施工步骤、工艺、安全措施等,需经甲方审批。附件3:材料供应清单详细说明:材料供应清单应详细列出所需材料的名称、品牌、规格、数量等信息,需符合甲方要求。附件4:验收标准详细说明:验收标准应包括工程质量、安全、环保等方面的要求,需符合相关法律法规、行业标准和甲方要求。附件5:服务范围及内容详细说明:服务范围及内容应详细描述乙方提供的技术支持、售后服务等事项,需符合甲方要求。附件6:第三方资质证明详细说明:第三方资质证明应包括第三方企业的营业执照、资质证书等,以证明其具备履行合同的能力。附件7:第三方服务或产品说明详细说明:第三方服务或产品说明应详细描述第三方提供的服务或产品的规格、性能、质量等信息,需符合甲方要求。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方未按约定支付合同款项。2.乙方未按约定完成设计或施工任务。3.乙方提供的材料不符合质量要求。4.第三方未按约定提供服务或产品。责任认定标准:1.甲方未按约定支付合同款项的,应支付违约金,违约金计算方式为逾期支付金额的每日千分之五。2.乙方未按约定完成设计或施工任务的,应承担违约责任,赔偿甲方因此造成的损失。3.乙方提供的材料不符合质量要求的,乙方应负责更换或修复,并承担因此造成的损失。4.第三方未按约定提供服务或产品的,第三方应承担违约责任,赔偿甲方因此造成的损失。示例说明:1.若甲方延迟支付合同款项,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金。2.若乙方未按约定完成设计任务,甲方有权要求乙方在规定时间内完成,并要求乙方承担因此造成的损失。3.若乙方提供的材料不符合质量要求,甲方有权要求乙方更换或修复,并要求乙方承担因此造成的损失。4.若第三方未按约定提供服务或产品,甲方有权要求第三方承担违约责任,并要求赔偿因此造成的损失。全文完。商场多功能厅装修设计与施工合同(2024年)2本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址(如有)2.合同范围及内容2.1装修设计范围2.2施工范围2.3服务范围3.合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4最终付款3.5支付时间及条件4.合同履行及时间安排4.1设计阶段4.2施工阶段4.3验收阶段4.4保修阶段4.5各阶段时间安排5.设计及施工要求5.1设计要求5.2施工要求5.3材料要求5.4质量标准6.变更及调整6.1变更条件6.2变更程序6.3变更费用7.违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任7.3丙方违约责任(如有)8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律途径9.解除及终止9.1解除条件9.2终止条件9.3解除及终止后的处理10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄露后果11.合同的生效、变更及解除11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同解除条件12.不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力后果12.3不可抗力应对措施13.合同附件13.1设计方案及施工图纸13.2材料及设备清单13.3付款凭证13.4其他相关文件14.其他条款14.1法律适用14.2争议管辖14.3语言版本14.4合同修改及补充14.5合同解除或终止后的权利义务处理第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称为:X商场,地址为:市区街道号。1.2乙方名称及地址乙方全称为:X装修设计有限公司,地址为:市区街道号。1.3丙方名称及地址(如有)丙方全称为:X建筑安装工程有限公司,地址为:市区街道号。第二条合同范围及内容2.1装修设计范围乙方负责甲方商场多功能厅的装修设计,包括但不限于:空间布局、装饰风格、颜色搭配、照明设计、家具配置等。2.2施工范围丙方负责甲方商场多功能厅的装修施工,包括但不限于:土建改造、水电布线、墙面装饰、地面铺设、家具安装等。2.3服务范围乙方和丙方应提供与装修设计施工相关的咨询服务、技术支持、现场管理等。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价本合同的总价为人民币万元整(大写:人民币玖拾玖万捌仟捌佰捌拾捌元整),其中包括设计费、施工费、材料费、管理费等。3.2支付方式甲方支付乙方和丙方的款项,可采用银行转账、支票等方式。3.3进度付款甲方按照乙方和丙方完成的工程进度,分阶段支付相应的款项。3.4最终付款工程验收合格后,甲方支付剩余的款项。3.5支付时间及条件具体支付时间及条件,详见附件《支付时间表》。第四条合同履行及时间安排4.1设计阶段乙方应在合同签订后X个工作日内,向甲方提交装修设计方案及施工图纸。4.2施工阶段丙方根据乙方提供的施工图纸进行施工,施工周期为X个月。4.3验收阶段工程完成后,甲方组织验收,乙方和丙方应配合完成验收工作。4.4保修阶段工程验收合格后,乙方和丙方应提供X年的免费保修服务。4.5各阶段时间安排具体时间安排,详见附件《工程进度时间表》。第五条设计及施工要求5.1设计要求乙方向甲方提供的装修设计方案,应符合甲方提出的功能需求、审美要求及相关法规标准。5.2施工要求丙方按照乙方提供的施工图纸进行施工,确保工程质量、安全、进度等方面的要求。5.3材料要求丙方应使用符合国家标准的材料和设备,并提供相关材料合格证明。5.4质量标准工程质量应符合国家相关法规、标准和甲方的要求。第六条变更及调整6.1变更条件合同执行过程中,如因甲方需求变更、政策调整等原因,导致合同内容需要变更时,各方可协商进行调整。6.2变更程序变更事项需经甲方、乙方、丙方协商一致,并签订书面变更协议。6.3变更费用因变更产生的额外费用,按双方协商确定的方式承担。第八条违约责任7.1甲方违约责任甲方如未按约定时间支付款项、提供场地、配合验收等,应承担违约责任,具体违约金按双方协商确定的比例计算。7.2乙方违约责任乙方如未按约定时间提交设计方案、施工图纸、施工进度等,应承担违约责任,具体违约金按双方协商确定的比例计算。7.3丙方违约责任(如有)丙方如未按约定时间完成施工、保证工程质量等,应承担违约责任,具体违约金按双方协商确定的比例计算。第九条争议解决8.1协商解决合同执行过程中发生的争议,甲乙丙三方应通过友好协商解决。8.2调解解决如协商不成,任何一方均可向甲方所在地的人民调解委员会申请调解。8.3仲裁解决如调解不成,任何一方均可向甲方所在地的人民法院申请仲裁。8.4法律途径如仲裁不成,任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十条保密条款9.1保密内容甲乙丙三方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以严格保密。9.2保密期限保密期限为合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。9.3泄露后果如甲乙丙三方中任何一方泄露对方保密信息,应承担相应的法律责任。第十一条合同的生效、变更及解除10.1合同生效条件本合同自甲乙丙三方签字(或盖章)之日起生效。10.2合同变更条件合同的变更需经甲乙丙三方协商一致,并以书面形式签订变更协议。10.3合同解除条件合同解除的条件详见附件《合同解除条款》。第十二条不可抗力11.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力后果如因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,甲乙丙三方均不承担违约责任。11.3不可抗力应对措施甲乙丙三方应立即采取措施,减少损失,并通知对方。第十三条合同附件12.1设计方案及施工图纸附件一:《多功能厅装修设计方案》附件二:《多功能厅施工图纸》12.2材料及设备清单附件三:《多功能厅装修材料及设备清单》12.3付款凭证附件四:《付款凭证》12.4其他相关文件附件五:《工程进度时间表》附件六:《支付时间表》附件七:《合同解除条款》第十四条其他条款13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。13.2争议管辖本合同争议的管辖法院为甲方所在地人民法院。13.3语言版本本合同的中文版本为最终解释版本,如有英文或其他语言版本,以中文版本为准。13.4合同修改及补充本合同的修改和补充,应经甲乙丙三方协商一致,并以书面形式签订。13.5合同解除或终止后的权利义务处理合同解除或终止后,甲乙丙三方应按照合同约定处理未履行完毕的事宜,包括但不限于工程结算、保修责任等。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入定义及范围1.1第三方定义第三方是指除甲方、乙方、丙方之外,参与本合同履行过程的的自然人、法人或其他组织。1.2第三方范围第三方包括但不限于:中介机构、咨询顾问、监管机构、材料供应商、施工分包商等。第二条第三方介入程序及条件2.1第三方介入程序第三方介入需经甲乙丙三方协商一致,并以书面形式签订补充协议。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于:专业咨询、技术支持、质量监督、进度协调等。第三条第三方责任及权益3.1第三方责任第三方应按照甲乙丙三方的要求,提供专业服务,并承担相应责任。3.2第三方权益第三方有权根据合同约定,获取相应的报酬和服务费用。3.3第三方责任限额第三方的责任限额详见附件《第三方责任限额》。第四条甲乙方对第三方的权益保障4.1甲乙方应确保第三方按照合同约定履行义务,否则甲乙方应承担相应责任。4.2甲乙方应负责协调第三方与甲乙丙三方之间的关系,确保合同顺利履行。4.3甲乙方应承担第三方介入产生的额外费用,并按约定支付第三方服务费用。第五条第三方与甲乙丙三方的关系5.1第三方与甲乙丙三方的关系为合同合作关系,各方独立承担合同责任。5.2第三方不视为甲乙丙三方的代理人、雇佣人或合作伙伴。5.3第三方与甲乙丙三方的合同,不影响甲乙丙三方之间的合同关系。第六条第三方介入后的合同修改及补充6.1第三方介入后的合同修改如第三方介入导致合同内容需要修改,甲乙丙三方应签订书面修改协议。6.2第三方介入后的合同补充如第三方介入导致合同范围需要补充,甲乙丙三方应签订书面补充协议。第七条第三方介入的解除及终止7.1第三方介入的解除第三方介入的解除需经甲乙丙三方协商一致,并以书面形式通知。7.2第三方介入的终止第三方介入终止的条件详见附件《第三方介入终止条件》。第八条第三方违约责任8.1第三方违约责任第三方如未按约定履行义务,应承担违约责任,具体违约金按双方协商确定的比例计算。8.2甲乙丙三方对第三方违约的责任甲乙丙三方对第三方违约不承担连带责任。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入的争议解决第三方介入产生的争议,甲乙丙三方应通过友好协商解决。9.2第三方介入争议的调解如协商不成,任何一方均可向甲方所在地的人民调解委员会申请调解。9.3第三方介入争议的仲裁如调解不成,任何一方均可向甲方所在地的人民法院申请仲裁。9.4第三方介入争议的法律途径如仲裁不成,任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十条第三方介入的保密条款10.1第三方保密内容第三方在合同执行过程中所获悉的甲方、乙方、丙方的商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以严格保密。10.2第三方保密期限第三方保密期限为合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。10.3第三方泄露后果如第三方泄露甲方、乙方、丙方的保密信息,应承担相应的法律责任。第十一条第三方介入的合同效力11.1第三方介入的合同效力第三方介入的合同,自甲乙丙三方签字(或盖章)之日起生效

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论