二零二四年度建设工程施工合同：甲方委托乙方进行建设工程施工乙方按照甲方要求完成工程并保证工程质量

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建设工程施工合同：甲方委托乙方进行建设工程施工，乙方按照甲方要求完成工程，并保证工程质量。1本合同目录一览第一条定义与术语1.1甲方1.2乙方1.3建设工程1.4工程质量第二条合同范围与工程内容2.1工程概述2.2施工范围2.3施工内容第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4最终付款第四条工期与进度4.1施工期限4.2施工进度计划4.3延期条款第五条工程质量与标准5.1质量要求5.2质量保证5.3质量验收第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料质量标准第七条施工安全与环境保护7.1安全措施7.2环境保护7.3安全事故处理第八条变更与调整8.1变更范围8.2变更程序8.3变更费用第九条违约责任9.1甲方违约9.2乙方违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2调解与仲裁10.3法律适用第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三条第三方受益13.1第三方权利13.2第三方义务13.3第三方违约第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律变更14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条定义与术语1.1甲方1.2乙方1.3建设工程1.4工程质量第二条合同范围与工程内容2.1工程概述工程概述包括工程的性质、规模、地点、用途等内容，具体详见附件一《工程概述》。2.2施工范围施工范围包括工程施工的全部工作，具体详见附件二《施工范围》。2.3施工内容施工内容包括工程施工的具体工作内容，具体详见附件三《施工内容》。第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式支付方式采用____期支付，具体支付方式和时间详见附件四《支付方式》。3.3进度付款进度付款是指按照工程施工进度，甲方按照合同约定的比例支付乙方工程款项，具体比例和时间详见附件四《支付方式》。3.4最终付款最终付款是指工程竣工验收合格后，甲方支付给乙方的剩余工程款项，具体金额和支付时间详见附件四《支付方式》。第四条工期与进度4.1施工期限施工期限是指乙方完成本合同规定的全部工程内容所需的时间，具体工期为____天。4.2施工进度计划施工进度计划是指乙方按照合同约定的工期，制定的工程施工进度安排，具体内容详见附件五《施工进度计划》。4.3延期条款延期条款是指由于不可抗力或其他特殊情况导致工程延期时的处理办法，具体内容详见附件六《延期条款》。第五条工程质量与标准5.1质量要求质量要求是指乙方完成工程应达到的质量标准，具体内容详见附件七《质量要求》。5.2质量保证质量保证是指乙方对工程质量的承诺和保证措施，具体内容详见附件八《质量保证》。5.3质量验收质量验收是指工程竣工后，甲方对工程质量的检查和评定，具体内容详见附件九《质量验收》。第六条材料与设备6.1材料供应材料供应是指乙方负责为工程提供所需的各种材料，具体内容详见附件十《材料供应》。6.2设备供应设备供应是指乙方负责为工程提供所需的各类设备，具体内容详见附件十一《设备供应》。6.3材料质量标准材料质量标准是指乙方提供的材料应满足的质量要求，具体内容详见附件十二《材料质量标准》。第八条变更与调整8.1变更范围变更范围包括工程施工的内容、规模、质量标准等方面的调整，具体内容详见附件十三《变更范围》。8.2变更程序变更程序是指甲方提出变更需求后，乙方应当按照约定的程序进行变更，具体程序详见附件十四《变更程序》。8.3变更费用变更费用是指因变更产生的额外费用，具体费用的计算和支付方式详见附件十四《变更程序》。第九条违约责任9.1甲方违约甲方违约是指甲方未按照合同约定履行义务的行为，具体违约责任详见附件十五《甲方违约责任》。9.2乙方违约乙方违约是指乙方未按照合同约定履行义务的行为，具体违约责任详见附件十六《乙方违约责任》。9.3违约赔偿违约赔偿是指因违约行为产生的损失赔偿责任，具体赔偿方式和金额详见附件十六《乙方违约责任》。第十条争议解决10.1争议解决方式争议解决方式是指当甲方和乙方发生争议时，双方可以选择协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决，具体方式详见附件十七《争议解决方式》。10.2调解与仲裁调解与仲裁是指当双方选择仲裁解决争议时，应按照约定的仲裁机构进行仲裁，具体程序和规则详见附件十七《争议解决方式》。10.3法律适用法律适用是指本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律，具体内容详见附件十七《争议解决方式》。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件合同生效条件是指本合同自双方签字盖章之日起生效，具体内容详见附件十八《合同生效条件》。11.2合同变更合同变更是指双方在合同有效期内，经协商一致对合同内容进行修改或补充，具体程序和方式详见附件十八《合同生效条件》。11.3合同终止合同终止是指合同约定的工程竣工验收合格后，本合同即告终止，具体内容详见附件十八《合同生效条件》。第十二条保密条款12.1保密内容保密内容是指双方在合同履行过程中获得的对双方有利的商业秘密、技术秘密、运营秘密等信息，具体内容详见附件十九《保密内容》。12.2保密期限保密期限是指双方对保密内容承担保密义务的时间期限，具体期限详见附件十九《保密内容》。12.3违约责任违约责任是指违反保密条款产生的法律责任，具体违约责任详见附件十九《保密内容》。第十三条第三方受益13.1第三方权利第三方权利是指本合同涉及的第三方对工程的权益，具体内容详见附件二十《第三方权利》。13.2第三方义务第三方义务是指本合同涉及的第三方应承担的义务，具体内容详见附件二十《第三方权利》。13.3第三方违约第三方违约是指本合同涉及的第三方未按照约定履行义务的行为，具体违约责任详见附件二十《第三方权利》。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，具体内容详见附件二十一《不可抗力》。14.2法律变更法律变更是指在合同履行期间，法律法规发生变更对合同产生影响的情况，具体内容详见附件二十一《不可抗力》。14.3合同附件合同附件是指本合同的补充文件和附件，具体内容详见附件二十二《合同附件》。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方是指除甲方和乙方之外，与本合同有关联的其他主体，包括但不限于中介方、设计方、监理方、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方介入是指第三方在合同履行过程中，根据合同约定或甲乙双方同意，参与合同的实施或监督。第二条第三方介入的方式与程序2.1第三方介入方式第三方介入方式包括但不限于提供专业意见、参与项目管理、质量监督、进度控制等。2.2第三方介入程序第三方介入程序包括甲方、乙方与第三方协商一致，签订书面介入协议，明确介入的范围、职责、权利等。第三条第三方责任与权益3.1第三方责任第三方应按照介入协议的约定，履行其职责，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。3.2第三方权益第三方依法享有合同约定的权益，包括但不限于合同款项的支付、违约赔偿等。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间的关系基于合同约定，第三方应服从甲方的管理和监督。4.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间的关系基于介入协议，第三方应按照协议约定履行义务。第五条第三方责任限额5.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方对因其介入行为导致的合同违约、侵权、损失等承担的最高赔偿责任金额。5.2第三方责任限额的确定第三方责任限额根据第三方介入的具体内容、风险评估、合同约定等因素确定，并在介入协议中明确。5.3第三方责任限额的调整第三方责任限额的调整需经甲方、乙方、第三方协商一致，并签订书面协议。第六条第三方违约处理6.1第三方违约第三方违约是指第三方未按照介入协议约定履行义务的行为。6.2违约处理甲方、乙方有权根据合同约定和介入协议的约定，要求第三方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。6.3违约责任限额第三方违约责任限额按照第五条的规定执行。第七条第三方权益保护7.1第三方权益保护甲方、乙方应尊重第三方的合法权益，不得侵犯第三方知识产权、商业秘密等。7.2第三方权益的维护第三方发现甲方、乙方侵犯其合法权益时，有权要求停止侵权行为，并依法索赔。第八条第三方退出8.1第三方退出第三方因合同约定或甲乙双方同意的原因，可以退出合同的履行。8.2退出程序第三方退出合同应提前通知甲方、乙方，并按照介入协议的约定办理相关手续。8.3退出后的责任第三方退出后，对其退出前的行为仍应承担相应的法律责任。第九条甲方、乙方与第三方的沟通协调9.1沟通协调机制甲方、乙方与第三方应建立有效的沟通协调机制，确保合同顺利履行。9.2沟通协调内容沟通协调内容包括工程进展、质量控制、变更处理、违约处理等。第十条附件10.1第三方介入协议第三方介入协议作为本合同的附件，具体约定第三方介入的细节、责任、权益等。10.2第三方责任限额证明第三方责任限额证明作为本合同的附件，具体证明第三方的责任限额。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程概述》详细描述工程的性质、规模、地点、用途等基本信息。附件二：《施工范围》明确乙方施工的范围，包括施工的具体工作内容。附件三：《施工内容》详细列出乙方需要完成的施工内容，包括工程的具体项目。附件四：《支付方式》规定合同价款的支付方式，包括进度付款和最终付款的具体安排。附件五：《施工进度计划》制定详细的施工进度计划，包括工程的起始日期和预计完成日期。附件六：《延期条款》规定工程延期的条件和处理方式。附件七：《质量要求》明确工程质量的标准和要求，包括质量验收的具体流程。附件八：《质量保证》描述乙方对工程质量的保证措施和责任。附件九：《质量验收》详细说明工程质量验收的流程和方法。附件十：《材料供应》列出乙方提供的材料种类、质量标准和要求。附件十一：《设备供应》明确乙方提供的设备种类、质量标准和要求。附件十二：《材料质量标准》具体说明材料质量的标准和要求。附件十三：《变更范围》规定合同变更的范围和程序。附件十四：《变更程序》详细描述合同变更的程序和要求。附件十五：《甲方违约责任》列举甲方违约的行为和相应的责任。附件十六：《乙方违约责任》列举乙方违约的行为和相应的责任。附件十七：《争议解决方式》明确争议解决的途径和方法，包括调解、仲裁或诉讼等。附件十八：《合同生效条件》规定合同生效的条件和前提。附件十九：《保密内容》详细描述双方需要保密的信息内容、期限和违约责任。附件二十：《第三方权利》明确第三方的权利和义务。附件二十一：《不可抗力》定义不可抗力的情况，并说明其对合同履行的影响。附件二十二：《合同附件》包括其他与合同有关的附件，如设计图纸、技术规范等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：甲方未按照合同约定支付价款、延期支付或无故终止合同等，均属于甲方违约。甲方违约应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿因违约产生的损失等。例如，如果甲方未按时支付进度付款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。2.乙方违约行为及责任认定：乙方未按照合同约定完成施工、未达到工程