电力工程施工合同范本

电力工程施工合同范本

电力工程施工合同范本「篇一」

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同

如下：

第一条工程概况

工程名称：教授新村箱变工程

工程地点：科技学院教授新村

工程内容：教授新村二期20#、21#、22#、23d24#、25#楼室外电力高低压

施工，包工包料・；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村

1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压

分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接；1250KVA箱变两个及所有分接箱有

甲方提供。其余材料采购有乙方购买。

承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程

（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压

出线

工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）

第二条工程总价

合同总价为（RMB）：100万元整含税（大写壹佰万元整），以最终决算价格

结算。

第三条付款方式

1、双方自正式签〃合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付

给乙方工程预付款（人民币）40%40,0000元整，（大写肆拾万元整）；

2、设备进厂甲方应支付工程款50席（人民币）50,0000元整（大写伍拾万元整）

3、工程验收通电合格后30天内付款10%（人民币）10,0000元整（大写壹拾万元

整）

4、双方盖章后合同开始生效。

第四条合同范围

1、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件）

2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包

完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或

变更项目得依原价或市场价办理加减账；

3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。

第五.条甲方职责

1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付;

3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电;

4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助；

5、向乙方提供配电房土建（包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程

等）。

第六条乙方职责

1、向供电局申请用电手续至业主送电完成；

2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电；

3、协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续；

4、自柜体到厂H起履行保固条款：

5、开具本合同价上的工程发票。

第七条技术规范

按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

第八条工程日期

1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电（要求外线工程要在合同

签订后一个月内竣工），如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后

果由甲方承担。

2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作

为甲方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的

一切损失均与乙方无关；

第一条工程概况

一、工程名称：—基础设施高压电力线路工程。

二、工程内容：从—集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压

分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容。

三、_L程地点：―汽车博览园。

四、工期：共计90天：20—年8月29日至20—年11月26日（施工期间

遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延）。

五、质量标准：达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标。

六、工程施工费用总造价为：玖拾万元整人民币（¥900000.00元）。

第二条甲乙方与施工方驻工地代表

一、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。

二、乙方项目负责人：___________________________

三、施工方项目负责人：___________________________

第三条各方工作

一、甲方工作：负责施工全过程工程质量检查。

二、乙方工作：

1、与乙方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲乙方管理人员对所有施工

工程的质量检查监督。

2、施工场地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前办理好安全监护、

安全交底等相关手续。

3、负责组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、

审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质

量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程

施工图进行施工前会审，设计交底。

三、施工方工作：

1、按照国家电力工程质量验评标准，担负该项目工程施工任务。

2、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方要求施工方必须无条件返工，确保

工程质量达到合同约定的验收标准。

3、己经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，

保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护T作。

5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有

关规定的损失和罚款。

第四条工程质量等级

一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部

分，甲方代表一经发现，可要求乙方的施工方返工，施工方应按甲方代表要求的时

间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费

用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

二、质量评定部门：—市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技

部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。

第五条验收

甲方根据乙方的施工方申请，组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司

东胜分公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工

项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返

工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

第六条工程预付款

本工程开工前不预时工程款。

第七条工程款支付

一、工程款支付方式：支票。

二、工程款支付和时间：工程为一次性包死价，无保修金，竣工后甲方一次性

付给乙方。

第八条其他

1、因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由鄂尔多斯市

仲裁委员会仲裁。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效

力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

甲方：_________________________

乙方：

一年一月—日

电力工程施工合同范本「篇三」

甲方（发包方）：湖南尚美尔投资有限公司

乙方（承包方）：湖南亨通电力有限公司

受甲方委托，乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程的施工，根据

《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲

乙双方协商一致，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。

一、工程概况：

1、工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。

2、工程地点：长沙市杉木冲东路旁。

3、工程内容：以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。

即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。

二、工程的承包及付款方式

1、经双方商定，该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电，所有

设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任

何费用。

2、T程造价：经双方协商，T程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整（¥1380000

元）（不含税），该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定，如有增补项

目，由乙方向甲方另行结算。

3、本协议签订之日起1天内，甲方一次性预付工程款1000000元，工程接近

尾声支付进度款300000元，余款在工程验收合格，送电后7日内付清。

三、工期

1、开工时间：乙方收到甲方预付款，工程具备施工条件，在取得长沙电业局

城南供电局的开工许可通知后，乙方正式进场施工，开始计算工期。工程竣工时间

为20xx年11月30日（天气情况除外）安装调试完毕，验收并具备受电条件。

2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时，以及其他不

可预见因素的影响等原因，则工期相应顺延。

四、工程质量及安全

1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家《工程施工及验收规范》规

定要求验收。

2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力

公司及长沙电业局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责

任，做好安全措施。

五、双方责任

甲方责任：

1、按本协议的要求支付此项工程款。

2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地，为乙方施工创造良好的施

工环境。

3、委派施工代表，监督乙方的施工质量，协同解决施工中有关问题并负责施

工中涉及的有关单位协调事宜。

4、本工程所涉及的红线划分、园林规划、市政道路、青苗补偿、施工场地协

调等手续和费用由建设单位自行办理。

5、负责配电房的建设和电缆沟的建设。

乙方责任；

1、依据协议、施工图纸施工，并按期完成此项工程。

2、工程质量按国家及地方现行规范进行施工验收。

3、施工期间，乙方应安全施工，防止安全事故的发生，如因乙方责任发生的

安全事故，其责任费用由乙方承担。

4、乙方应文明施工，交工前应清理现场。如因乙方原因造成的工期延误和工

程损失，应对甲方的损失给予赔偿。

六、其他约定

1、如因乙方原因使工期不能按时完成所发生的误工费用由乙方负责，但如因

不可抗力原因导致工期顺延，则乙方不承担延期责任。

2、甲方应按时支付工程款，如不能按期支付，甲方应承担违约责任。乙方如

不能按协议工期施工或施工质量达不到设计规范要求，则乙方承担相应责任。

3、中方对电缆通道可能引起的法律纠纷及经济纠纷承担全部责任。

4、合同履行过程中，任何一方不得擅自变更或解除合同。

5、双方在执行协议过程中，应本着实事求是、互相谅解、友好协商的原则解

决施工中的问题，本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

6、双方发生争议后，除出现下列情况的，双方都应继续履行协议，保持施工

连续，保护好已完工程：

A：合同确无法履行；

B：双方协议停止施工；

C：法院要求停止施工。

7、本合同附件具有同等法律效力。

8、本合同经双方签字盖章生效，一式肆份，甲乙双方各两份。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

电力工程施工合同范本「篇四」

甲方：

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，公司将大

庆油田供水销售公司室内装修的电路施工承包给乙方施工，为保证该工程按期、保

质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

第一条工程概况

一、工程名称：大庆油田供水销售公司办公楼装修电力施工

二、工程内容：办公楼装修的室内电力施工

三、工程地点：大庆油田供水销售公司

四、设计单位：

五、工期：

六、质量标准：按工程的合理要求和施工标准执行。

七、合同价款(工程总造价)：工程施工费用按每层建筑实际面积计算，共四

层，即每平米元计算，总造价为(¥)万元人民币，工程竣工后以工程

竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。

第三条甲乙方驻工地代表

一、甲方项目负责人：

二、乙方项目负责人：

三、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。

第四条甲方工作

一、施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好安全监

护、安全交底等相关手续。

二、负责大庆油田洪水销售公司、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程

进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

三、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施

工图进行施工前会审，没计交底。

第五条乙方工作

一、按照国家电力工程质量验评标准，负责大庆油田供水销售公司室内装修的

电力施工任务。按图纸施工，如施工完成后，甲方对图纸有变动产生的费用由甲方

负责。

二、与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工

程的质量检查监督。

三、在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行

工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。

四、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达

到合同约定的验收标准。

五、已经竣工的工程未交付甲方之前，甲乙方共同负责已完工程的成品保护工

作，保护期间发生损失的，按责任划分并自费修复。

六、做好施工现场地卜管线及邻近建筑物的保护，作。

第六条工程质量等级

一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部

分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直

至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予

顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。因材料和材料供应不及

时，后果由甲方负责。

第七条验收和重新检验

一、甲方根据乙方的申请，组织大庆油田供水销售公司生产技部、监理部、运

行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因

自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质

量要求。

二、检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出

的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条

件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，

甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。因甲方原因，由甲方负责。

三、隐蔽工程和中间验收。工程施工达到合同约定的隐蔽工程和中间验收时，

乙方应提前二天通知甲方进行验收，甲方应及时进行验收。验收合格后方可进行隐

蔽和继续施工，验收不合格，乙方应在限定时间内修改后重新验收。

第八条工程预付款

本工程开工前预付_____元工程款。

第九条工程款支付

一、工程款支付方式：现金，每完成一层下管和窜线后，甲方应付给乙方一层

总造价的50%,到整栋楼所有线路完成，开关和灯具安装完后付全款的30%。

二、工程款支付金额和时间：工程竣工决算后，扣除工程决算款5%做为保修

金，其余工程决算款付给乙方。

第十条保修条款

一、保修内容、范围：乙方施工的项目。

二、保修期限：一年，自，程验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，

乙方应在接到修理通知之内起3天内派人修理，否则，甲方可委托他人修理，因乙

方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。

第十一条合同的生效和份数

本合同自双方签字盖章之H起生效，本合同一式两份，具有同等法律效力，甲

乙双方各执一份。

第十二条附加条款

合同条款中未尽事宜，双方协商解决。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

_________年一月一日________年—月一日

电力工程施工合同范本「篇五」

甲方（全称）：__________________

乙方（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关

法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施

工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：_________

3、工程内容：

4、承包方式：

二、合同工期

1、工期：自签订合同之日起60天

三、质量标准：

以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求

竣工验收单位工程质量合格率为100%,优良率：安装工程为：85乐土建工程为

75%o

四、合同价款和支付方式：

1合同价款：________。

2、付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付20%合同款，款项合计元，其余

款项根据工程进度进行支付，留合同价款的5%为质保金，质保期满后付清。

五、其他约定：

1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要

设备材料价格上涨超过10%的则按照新价格执行。

2、乙方不能按合同工期完成交付使用，乙方应承担违约责任，乙方延误一天

工期须按合同价款0.2%向甲方支付违约金。

甲方：乙方：

一年一月—日—年一月一日

电力工程施工合同范本「篇六」

第一章双方一般权利与义务

第一条甲方代表

甲方派出代表或委吒代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责，如

隐蔽工程和中间检查验收，有关施工需要配合停电等。

第二条乙方代表

乙方委派驻施工现场代表，按照要求行使合同约定的权利和履行合同约定的职

责。

第三条甲方工作

1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条

件c开通施T场地内的主要道路,满足施T运输的需要，并保证施T期间的畅通c

2、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，并对资料的真实准确负

责。

3、办理施工许可证、10线路红线图及其他施工所需证件、批件和临时施工用

地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续。

4、组织乙方和设计单位进行施工图纸会审和设计交底，施工图设计或与工程

配套的设计费用由甲方承担。

5、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、古树名木等保护工作并承

担有关费用。

6、竣工工程交付给甲方后，由甲方负责保护工作，由于甲方保护不善发生损

坏或被盗的由甲方负责。

第四条乙方工作

1、按照合同所要求的工程规模、质量标准及设计图纸来组织材料供应和施

工。

2、按工程需要设置施工安全防护设施，并做好安全防护设施的维修。

3、乙方必须严格遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音及环境保

护等方面的管理规定，段规定办理有关手续，并以书面形式通知乙方，甲方承担由

此发生的费用，因乙方贲任造成的罚款除外。

4、向甲方提供年、季、月度工程进度计划和相应施工进度报表。

5、做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。

6、工程在未交付给甲方之前由乙方负责保护工作，保护不善发生损失的由乙

方负责。若施工场地在甲方地址内，乙方可以委托甲方进行保护，有关费用由乙方

承担，发生被盗或损坏的由甲方负责。

7、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，施工场地内工料尽场地

清，乙方承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

第二章工程验收

第五条隐蔽工程和中间验收

，程具备隐敝条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐敝或中

间验收前48小时以书面形式通知甲方验收，乙方准备验收记录，验收合格，由甲

方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。

第六条竣工验收

工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整

竣工资料及竣工验收报告，甲方负责组织供电等部门验收，乙方协助。甲方收到乙

方竣工验收报告后28天内不组织验收，视为竣工验收报告已被认可，甲方从第29

天起承担工程保管及一切意外责任。

第三章设计变更

第七条设计变更

甲方对原工程设计进行变更或同意乙方的变更设计申请，应按约定的期限送交

原设计单位审查、修改、补充，取得相应的图纸和说明，对于较大设计变更和重大

设计变更还应取得有关部门的批准，预算资金不足的追加投资后发给乙方设计变更

通知，否则乙方有权拒绝变更，因变更导致合同价款的增减及造成的一方损失由甲

方承担，延误的工期相应顺延。

第四章质量保修

第八条质量保修

保修期为两年，从工程实际竣工验收合格之日起计算，保修期内属乙方提供的

设备材料及安装质量问题，乙方应及时处理好，并承担费用，属甲方自己购买的设

备材料的质量问题，甲方不按操作规程使用、人为损坏以及不可抗拒的自然灾害等

原因造成的损失，由甲方负责并承担费用。

第五章争议、违约

第九条争议

一、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求，可通过协商或约定的单位、

人员调解。

二、协商、调解不成的，可向工程所在地的仲裁机构申请仲裁双方未达成仲裁

协议的，可向工程所在地的人民法院起诉。

第十条违约

任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定

要求的，应承担违约责任，向对方支付违约金。违约金数额为合同价款的20机

第六章其他

第十一条安全施工

一、乙方执行电力建设安全施工管理有关规定，认真采取安全防护措施，严防

事故。

二、乙方承担自身安全措施不力而出现事故的责任和因此发生的费用，施工过

程中发生的一切安全责任事故由乙方承担一切责任，非乙方责任造成的事故由责任

方承担责任及费用，发生重大伤亡事故，乙方应立即上报有关部门，并通知甲方代

表，按有关规定和政府有关部门的要求处理。

第卜二条工程停建和缓建

一、由于政策变化、甲乙双方之外原因导致导致工程停建或缓建，使合同不能

继续履行的，双方可签订协议变更、中止或解除合同，双方互不负违约的责任。甲

方应按合同约定支付乙方在合同变更、中止或解除之前已完工程的价款，以及已进

行或已履行的部分工作、服务费用等为完成整个工程所发生的开支，并赔偿乙方有

关损失。

二、由于任何一方原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行的，责任方

应承担违约责任，责任方除应赔偿对方为该工程所投入的设备材料费损失及人工

费。

第十三条合同的生效与终止

一、合同自双方签字盖章之日起生效。

二、在工程移交生产、甲方支付完工程款后除有关保修条款仍然生效外，其他

条款即告终止保修期满，有关保修条款终止。

第十四条合同份数

合同一式陆份，具有同等效力，由甲、乙双方各执叁份。

甲方：乙方：

地址：地址：

开户银行：________账号：_________法人代表：________委托代理：

电话：签订日期：

开户银行：账号：法人代表：委托代理人：

电话：签订日期

电力工程施工合同范本「篇七」

甲方（发包方）：

委托代理人：

乙方（承包方）：

委托代理人：

依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法

规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友

好协商达成共识，签订本合同。

一、工程概况：

工程名称：_____

工程地点：_____

二、工程范围：

三、材质要求:

四、技术要求:

五、工程说明:

六、施工方式：

包工包料、预留端口符合相关技术要求。

七、工程质量及要求

1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。

2、材料供应

（1）本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但

质量必须符合合同要求和现行国家标准。

（2）乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的

材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并对材料质量负责。

（3）乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，

并赔偿由此给甲方造成的损失。

八、工程工期

1、准备工期：个日历天。

2、安装工期:个日历天。

3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前3天通

知乙方，乙方必须在规定时间到达施工现场，开始施工。因天气不可抗拒因素工期

相应顺延。

九、工程价款与支付方式

1、工程总价：元整。大写0

2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。

3、合同生效后，甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款，剩余5%

作为质保金，验收合格经确认无质量问题，乙方出具同价款真实有效的增值税发票

后付清余款。

十、工程验收

1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向供电部门

和甲方提供完整竣工资料，并组织验收，依通过电力部门验收为准，但违法违规通

过验收的除外。

2、验收不合格的部分，乙方应采取修理、更换等补救措施。若工程达不到合

同要求，但不影响正常使用，可采取折价措施。若工程难以实现合同目的，乙方除

退还甲方已支付的工程款外，还应赔偿甲方相应损失。

十一、工程质保期

1、工程质保期为一年，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内乙方免

费维修及更换配件（因甲方操作或使用不当造成损坏除外）。

2、合同质保期满后的维修，由甲方购置材料，乙方负责维修、更换，发生费

用由双方协商解决。

十二、双方责任

1、甲方

（1）负责施工场地及场外线路通道的赔青、协调工作，满足安装施工条件。

（2）派驻现场工程师对工程进度、工程质量进行监督。

（3）负责用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项

手续办理。

2、乙方

（1）合同签订后3日内乙方应根据施工要求，与其他专业沟通做好预埋及施

工指导工作。

（2）负责施工场地的临时生活设施安排，材料进入工地后负责卸车和保管。

（3）在施工中乙方应经常进行安全施工教育，若发生工伤事故，由乙方自行

负责。

（4）及时向甲方提供开工通知书、施工进度表、竣工验收资料。

（5）现场工程材料和安装的设备在交付甲方使用之前负责保管，并清理好场

地。

（6）按照有关规定提供竣工验收资料•，办理竣工验收报告，并承担验收所发

生的一切费用。

（7）工程完工后免费对甲方的相关技术人员进行培训I。

（8）协助甲方办理用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储

蓄）四项手续。

十三、违约责任

1、因乙方的原因，工程延期交工，每日向甲方赔偿工程总造价万分之五的逾

期违约金。

2、其他违约本合同有约定的依照约定，无约定的按《合同法》执行，违约方

承担对方的经济损失。

十四、合同争议的解决方式

凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决。如不能

解决，双方同意通过仲裁委员会进行仲裁。该仲裁委员会作出的裁决是最终

的，甲乙双方均应受其约束，任何一方不得向法院或其它机关申请变更，除非仲裁

委员会指定。仲裁费由败诉方承担。

十五、附则

1、本合同双方签字盖章后牛效。

2、本合同一式份，乙方一份，甲方一份。

3、本合同履行地点：o

甲方：（公章）

委托代理人：

_____年—月_____日

乙方：（公章）

委托代理人：

_____年—月____日

电力工程施工合同范本「篇八」

工程名称：工程

发包单位：__________

承包单位：__________

甲方：海南电网公司

乙方：__________

工程项目名称：

工程项目地点：

计划工作时间：年月日至年

__________月__________日

作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立

劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发

生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：

一、甲方应承担的安全责任

1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的

《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方

具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核

发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工

简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全

施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。

2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交

底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电

力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人

员进行全面的安全技术交底。

3、甲方负贡审核工程项目施工负贡人、工程技术人员和工人的技术素质。审

核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。

4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域

作业要求事先制订安全措施。

5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号

令）和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中

的落实、执行情况。

6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。重点

检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。特别是查

看现场的安全情况，针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的

问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。

7、应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对项目部及

施工现场管理等进行检查评价，对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相

应的评断。

8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。

二、乙方应承担的安全责任

1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、

条例和制度，并根据实际情况制定实施细则，但不得与上级规定相抵触，不得降低

安全标准。

2、乙方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构，落实岗

位安全生产责任制。

3、招收录用和转换岗位的工人必须经过三级安全教育、紧急救护培训和专业

技术培训，并经考试合格记录在案，经甲方审查认可后方可进入其生产现场工作。

乙方应对施工人员进行安全技术交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术。

国家规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培训，持有政府主

管部门颁发操作证方可上岗。

4、项目部和施工现场应参照南方电网《电网建设工程安全和环境管理设施规

范应用手册》中的规定进行布置，制定各种安全文明施工管理制度和应急预案，要

求乙方配备足够的安全用具和安全书籍。施工现场必须设置明显的标牌，应标明施

工许可证批准文号、工程项目名称、各参建单位名称、项目管理组织机构图、工程

建设（安全、质量、工期）目标以及主要管理制度等。现场作业区有明显的标志、

设立了专门的施工器具放置处、材料堆放站和废料堆放点。施工单位负责施工现场

标牌的保护工作。

5、遵守现场劳动纪律和规章制度，进入施工现场必须严格执行有关规定，凡

进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡，以证明其身份，确保安全施工。乙方应

该保证施工现场安全防投设施完备，安全警示标志齐全。

6、针对施工实际情况，乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、防触电、防

高空坠落等，安全措施要到位。

7、乙方应根据国家有关安全生产、劳动保护的法规和卫生的有关规定，制订

相关的劳动保护用品发放标准；为施工人员配备符合本工种安全、卫生要求的个人

劳保用品；按不同岗位的生产特点配备安全防护用品和安全用具，并指导、监督和

检查使用情况。施工现场的'各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和

维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

8、进入施工现场的所有人员着装必须符合《电业安全工作规程》和《电力建

设安全工作规程》之规定。施工人员要按要求佩带各种安全防护工具。

9、安全用具、安全防护设施、手持电动工器具、电气设备等的使用管理必须

严格执行国家、行业的有关规定，必须有出厂合格证明，经试验合格后方可使用，

并应建立发放、使用、管理制度和台账。

10、乙方要应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对工

程项目部及施工现场、班组管理等进行自检查自评。

11、乙方与甲方是劳务合同关系，严禁乙方将施工项目转包。

12、对所提供的一切证件、资料的真实性承担法律责任。

13、协议中规定由乙方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。

三、甲、乙双方共同遵守的规定

甲、乙双方在签订施工安全协议后，均必须严格遵守国家各项法律、法规，严

格遵守电力行业各项规程、规定和电力企业有关基建安装等规定。共同遵守原电力

工业部部颁的《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》和《建设工程安

全生产管理条例》（国务院第393号令），共同遵守中国南方电网公司颁发的《安

全生产工作规定》、《安全生产奖惩规定》、《安全生产监督规定》、《输变电工

程安全文明施工规范要求》、《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》和

《电网建设工程安全健康和环境管理设施规范应用手册》、《外包工程、劳务分包

队伍和临时工安全管理规定》等有关规定。

四、违约处理

在协议签订的有效期内，如有违反上述任一条款造成安全事故或安全隐患者，

将严格按照海南电网公司关于《关于印发海南电网公司输变电工程施工现场管理规

定的通知》（海南电网建1）168号）加《海南电网公司电网建设工程

奖惩办法（试行）的通知》（海南电网建（）175号）文件要求及国

家、行业有关条款，加强考核力度，对施工单位违反现场安全管理或造成工程质量

事故的情况，严格执行奖惩制度。奖罚情况报海南电网公司备案。

五、其他

1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利的施工条件。

2、在施工中，如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时，甲方应以人道主义

精神尽力协助伤员及处于危险境地人员，但所需全部费用由乙方承担。

3、根据双方签订的《单相计量装置轮换改造工程承发包合同书》，乙方应按

单项工程（或一次性）缴纳3千元的安全文明施工保证金。保证金建立专户管理，

甲方对乙方违反现场安全规定者进行处罚，处罚以书面通知形式告知