2024版建筑工程施工合同模板

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑工程施工合同模板2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程师1.4施工场地1.5工程内容1.6工程量第二条合同价格2.1合同总价2.2工程变更价格2.3价格调整2.4支付方式第三条工程进度与交付3.1施工期限3.2工程进度计划3.3工程交付3.4工程接收第四条工程质量与标准4.1工程质量要求4.2工程标准4.3质量检验4.4质量问题处理第五条材料与设备5.1材料供应5.2设备供应5.3材料质量要求5.4设备质量要求第六条施工安全与环保6.1施工安全规定6.2安全事故处理6.3环保要求6.4文物保护第七条知识产权与保密7.1知识产权保护7.2保密条款第八条违约责任8.1发包人违约8.2承包人违约8.3工程师违约第九条争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼管辖9.3仲裁第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同终止第十一条合同附件11.1工程图纸11.2技术说明书11.3施工方案第十二条其他条款12.1不可抗力12.2法律、法规变化12.3税收政策变化第十三条合同的修订与补充13.1修订条件13.2补充协议第十四条合同的份数与保管14.1合同份数14.2合同保管第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指与承包人签订本合同，并按照本合同约定支付合同价款，享有合同约定的权利，承担合同约定的义务的自然人、法人或其他组织。1.2承包人承包人是指与发包人签订本合同，并按照本合同约定完成工程建设的自然人、法人或其他组织。1.3工程师工程师是指由发包人或承包人指定，负责工程施工现场的技术管理和质量监督的人员。1.4施工场地施工场地是指本合同约定的承包人进行工程建设活动的地点。1.5工程内容工程内容是指本合同约定的承包人应完成的工程建设项目的各项内容。1.6工程量工程量是指本合同约定的承包人应完成的工程建设项目的各项工程量。第二条合同价格2.1合同总价本合同总价是指承包人按照本合同约定完成工程建设项目的全部工程量，并达到合同约定的质量标准所需的价款。2.2工程变更价格工程变更价格是指由于工程变更导致的合同价的调整。2.3价格调整价格调整是指由于合同履行过程中发生的不可抗力等特殊情况，导致合同价款发生变动的情况。2.4支付方式支付方式是指发包人按照本合同约定的时间和方式，向承包人支付合同价款的方式。第三条工程进度与交付3.1施工期限施工期限是指承包人按照本合同约定完成工程建设项目的期限。3.2工程进度计划工程进度计划是指承包人按照本合同约定制定的工程建设项目的施工进度计划。3.3工程交付工程交付是指承包人按照本合同约定，将完成的工程建设项目交付给发包人的行为。3.4工程接收工程接收是指发包人按照本合同约定，对承包人完成的工程建设项目进行接收的行为。第四条工程质量与标准4.1工程质量要求工程质量要求是指本合同约定的工程建设项目的质量标准和要求。4.2工程标准工程标准是指本合同约定的工程建设项目的各项技术规范和标准。4.3质量检验质量检验是指对工程建设项目的质量进行检验、检测和评价的行为。4.4质量问题处理质量问题处理是指对工程建设项目中出现的质量问题进行处理的行为。第五条材料与设备5.1材料供应材料供应是指承包人按照本合同约定，向施工场地提供建设所需材料的行为。5.2设备供应设备供应是指承包人按照本合同约定，向施工场地提供建设所需设备的行为。5.3材料质量要求材料质量要求是指本合同约定的工程建设项目中所需材料的质量标准和要求。5.4设备质量要求设备质量要求是指本合同约定的工程建设项目中所需设备的质量标准和要求。第六条施工安全与环保6.1施工安全规定施工安全规定是指本合同约定的施工场地安全管理制度和要求。6.2安全事故处理安全事故处理是指对施工场地发生的安全事故进行处理的行为。6.3环保要求环保要求是指本合同约定的施工场地环境保护的制度和要求。6.4文物保护文物保护是指在施工过程中对施工场地内的文物进行保护的行为。第八条违约责任8.1发包人违约发包人违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成承包人损失的，发包人应当承担违约责任。8.2承包人违约承包人违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成发包人损失的，承包人应当承担违约责任。8.3工程师违约工程师违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成发包人或承包人损失的，工程师应当承担违约责任。第九条争议解决9.1争议解决方式本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以按照本合同约定的方式解决争议。9.2诉讼管辖本合同纠纷提起的诉讼，由合同签订地人民法院管辖。9.3仲裁双方同意将本合同履行过程中发生的争议提交仲裁委员会进行仲裁。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字或者盖章之日起生效。10.2合同变更合同履行过程中，双方可以通过书面形式变更本合同。经双方协商一致，变更本合同的，变更内容取代原合同相应内容。10.3合同终止本合同履行完毕，或者双方协商一致终止的，合同即行终止。第十一条合同附件11.1工程图纸本合同附件包括工程图纸，是本合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。11.2技术说明书本合同附件包括技术说明书，是本合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。11.3施工方案本合同附件包括施工方案，是本合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。第十二条其他条款12.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的，双方根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。12.2法律、法规变化本合同履行过程中，如遇法律、法规发生变化，影响合同履行，双方应根据变化情况协商调整合同内容。12.3税收政策变化本合同履行过程中，如遇税收政策发生变化，导致合同价款发生变动的，双方应根据变化情况协商调整合同内容。第十三条合同的修订与补充13.1修订条件本合同履行过程中，如遇特殊情况需要修订合同的，双方可以协商修订。13.2补充协议本合同履行过程中，如遇需要补充的事项，双方可以签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条合同的份数与保管14.1合同份数本合同一式肆份，发包人和承包人各执贰份，具有同等法律效力。14.2合同保管双方应妥善保管本合同及其附件，未经对方同意，不得对外泄露或者转让。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙方以外的自然人、法人或其他组织参与合同的履行，包括但不限于中介方、监理方、审计方等。1.2第三方范围第三方范围包括但不限于中介方、监理方、审计方、贷款银行、保险公司等，以及其他在合同履行过程中可能涉及的第三方主体。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序第三方介入应遵循合同约定的程序，包括但不限于甲乙双方的同意、签订补充协议、明确第三方职责等。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：（1）甲乙双方书面同意第三方介入；（2）第三方具备相应的资质和能力；（3）第三方与甲乙双方不存在利益冲突；（4）第三方介入不会损害甲乙双方的合法权益。第三条第三方的主要职责与义务3.1第三方职责（1）监督合同的履行，确保工程质量、进度和安全；（2）协调甲乙双方的关系，解决合同履行过程中的争议；（3）对工程进行审计、检验和评估，确保工程符合合同约定的质量标准；（4）其他合同约定的职责。3.2第三方义务（1）遵守法律法规和合同约定，依法履行职责；（2）保持独立客观，公正公平地处理合同履行过程中的事务；（3）对甲乙双方的商业秘密和个人信息进行保密；（4）不得利用介入合同的机会谋取不正当利益。第四条第三方介入的法律责任4.1第三方责任第三方在履行合同过程中，因故意或过失导致合同无法履行或造成损失的，应承担相应的法律责任。4.2第三方与甲乙方的责任划分第三方在履行合同过程中，如因甲乙双方的原因导致损失的，第三方不承担责任。第三方在履行合同过程中，如因自身原因导致损失的，应承担相应责任。4.3第三方责任限额第三方的责任限额应根据合同约定和法律法规的规定确定。甲乙双方可以在补充协议中明确第三方的责任限额。第五条第三方介入的合同变更与终止5.1第三方介入的变更合同履行过程中，如需变更第三方介入的内容或职责，甲乙双方应签订补充协议，明确变更事项。5.2第三方介入的终止合同履行完毕或第三方职责终止后，第三方介入即告终止。甲乙双方应按照合同约定和法律法规的规定，处理与第三方相关的后续事宜。第六条第三方介入的争议解决6.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以按照本合同约定的方式解决争议。6.2诉讼管辖本合同纠纷提起的诉讼，由合同签订地人民法院管辖。6.3仲裁双方同意将本合同履行过程中发生的争议提交仲裁委员会进行仲裁。第七条合同的生效、变更与终止7.1合同生效条件本合同自双方签字或者盖章之日起生效。7.2合同变更合同履行过程中，双方可以通过书面形式变更本合同。经双方协商一致，变更本合同的，变更内容取代原合同相应内容。7.3合同终止本合同履行完毕，或者双方协商一致终止的，合同即行终止。第八条合同附件8.1第三方介入协议本合同附件包括第三方介入协议，是本合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。8.2第三方资质证明本合同附件包括第三方资质证明，是本合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。第九条其他条款9.1不可抗力本合同履行过程中，如遇不可抗力导致合同无法履行或造成损失的，双方根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。9.2法律、法规变化本合同履行过程中，如遇法律、法规发生变化，影响合同履行，双方应根据变化情况协商调整合同内容。9.3税收政策变化本合同履行过程中，如遇税收政策发生变化，导致合同价款发生变动的，双方应根据变化情况协商调整合同内容。第十条第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸工程图纸是本合同的有效组成部分，包括所有施工图、设计图、立面图、剖面图、细部图等，用以指导承包人进行施工。图纸应符合国家相关标准和规定，具备详细的设计说明和施工要求。附件二：技术说明书技术说明书是本合同的有效组成部分，包括工程所用材料、构件、设备的技术性能、使用方法、维护保养等信息，用以指导施工和保证工程质量。附件三：施工方案施工方案是本合同的有效组成部分，包括施工工艺、施工进度计划、安全措施、环境保护措施等，用以指导承包人的施工行为。附件四：第三方介入协议第三方介入协议是本合同的有效组成部分，明确了第三方的职责、权利、义务以及介入的范围和条件。附件五：第三方资质证明第三方资质证明是本合同的有效组成部分，包括第三方的营业执照、资质证书、专业人员资格证书等，用以证明第三方的合法性和能力。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人未按约定时间支付合同价款，或支付的价款不符合合同约定。2.承包人未按约定时间完成工程，或工程质量不符合合同约定。3.工程师未按约定进行工程监督和质量检验，导致工程质量问题。4.第三方未按约定履行职责，或未达到合同约定的质量标准。违约责任认定标准：1.发包人违约：按照未支付