版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版三亚安置房购房协议(个人)本合同目录一览第一条协议主体及定义1.1甲方(出卖人)1.2乙方(买受人)1.3安置房1.4购房协议第二条安置房基本信息2.1项目名称2.2项目地址2.3房屋坐落2.4房屋结构2.5房屋面积2.6房屋用途第三条购买价格及支付方式3.1购房总价3.2付款方式3.3付款时间3.4税费承担第四条交付及验收4.1交付时间4.2交付条件4.3验收程序4.4质量争议的处理第五条产权及过户5.1产权归属5.2产权证办理5.3过户费用5.4过户时间第六条售后服务6.1保修范围6.2保修期限6.3维修责任第七条合同的变更和解除7.1变更条件7.2解除条件7.3变更和解除的程序第八条违约责任8.1甲方违约8.2乙方违约8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁机构9.3诉讼管辖第十条合同的生效、终止和解除10.1生效条件10.2终止条件10.3解除条件第十一条附加条款11.1甲方声明11.2乙方声明11.3其他约定第十二条合同附件12.1房屋平面图12.2付款凭证12.3产权证复印件第十三条合同的修订和补充13.1修订条件13.2补充内容13.3修订和补充的程序第十四条其他事项14.1信息保密14.2法律适用14.3合同文本14.4合同生效日期第一部分:合同如下:第一条协议主体及定义第二条安置房基本信息2.1项目名称:三亚市安置房项目。2.2项目地址:位于三亚市区路号。2.3房屋坐落:栋单元号。2.4房屋结构:住宅,结构类型为。2.5房屋面积:建筑面积为平方米,套内面积为平方米。2.6房屋用途:住宅。第三条购买价格及支付方式3.1购房总价:人民币元整(大写:人民币元整)。3.2付款方式:乙方采取如下第3.2.1条至第3.2.4条所约定的付款方式向甲方支付购房款。3.2.1首付款:乙方应在本协议签订之日起X个工作日内,向甲方支付购房总价的30%作为首付款,即人民币元整(大写:人民币元整)。3.2.2贷款:乙方应在本协议签订之日起X个工作日内,向甲方提交贷款申请,并将贷款银行的审批结果通知甲方。如乙方贷款申请未获批准,乙方应在本协议签订之日起X个工作日内,一次性支付购房款的剩余70%,即人民币元整(大写:人民币元整)。3.2.3甲方在收到乙方支付的首付款后X个工作日内,与乙方签订《个人住房借款合同》。3.2.4乙方按照《个人住房借款合同》的约定,按时向贷款银行支付贷款本息。3.3付款时间:乙方应按照本协议约定的付款方式,在规定的时间内向甲方支付购房款。3.4税费承担:办理房屋权属转移登记手续时产生的税费,按照法律法规的规定由甲乙双方承担。第四条交付及验收4.1交付时间:甲方应在办理完毕房屋权属转移登记手续后,将安置房交付给乙方使用。4.2交付条件:甲方交付安置房时,应符合下列条件:4.2.1安置房已通过竣工验收,并取得相关政府部门核发的竣工验收合格证书;4.2.2安置房已取得房屋所有权证,并办理完毕房屋权属转移登记手续;4.2.3甲方已按照本协议约定,将安置房交付给乙方使用。4.3验收程序:乙方应在收到安置房时,对房屋进行查验。如乙方发现房屋存在质量问题,应在接收房屋后X个工作日内,向甲方提出书面异议。甲方应在收到乙方异议后X个工作日内,对存在的问题进行核实并采取措施予以解决。4.4质量争议的处理:如甲方在收到乙方异议后X个工作日内,未对存在的问题进行核实并采取措施予以解决,乙方有权向有关部门投诉或者申请仲裁、提起诉讼。第五条产权及过户5.1产权归属:甲方保证安置房的所有权归甲方所有,不存在任何权属纠纷。5.2产权证办理:甲方应在本协议签订之日起X个工作日内,向相关政府部门申请办理安置房的产权证。甲方应在取得安置房产权证后X个工作日内,将产权证办理完毕并交付给乙方。5.3过户费用:办理安置房产权过户手续时产生的费用,由甲乙双方按照法律法规的规定承担。5.4过户时间:甲方应在取得安置房产权证后X个工作日内,与乙方共同到相关政府部门办理安置房产权过户手续。第六条售后服务6.1保修范围:甲方对安置房提供的保修范围包括:6.1.1地基基础工程;6.1.2主体结构工程;6.1.3屋面防水工程;6.1.4给排水及采暖工程;6.1.5第八条违约责任8.1甲方违约:甲方违反本协议的约定,导致乙方遭受损失的,甲方应承担违约责任,向乙方支付违约金,违约金为本协议购房总价的1%。8.2乙方违约:乙方违反本协议的约定,导致甲方遭受损失的,乙方应承担违约责任,向甲方支付违约金,违约金为本协议购房总价的1%。8.3违约赔偿:除本协议另有约定外,违约方应承担因违约所产生的直接经济损失的赔偿责任。第九条争议解决9.1争议解决方式:双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁机构:如双方同意仲裁解决争议,应向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。9.3诉讼管辖:如双方同意诉讼解决争议,应向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、终止和解除10.1生效条件:本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。10.2终止条件:本协议在履行完毕全部义务后终止。10.3解除条件:除本协议另有约定外,双方同意解除本协议的,本协议解除。第十一条附加条款11.1甲方声明:甲方保证本协议项下的安置房不存在任何权利瑕疵,包括但不限于土地使用权、房屋所有权等。11.2乙方声明:乙方已充分了解安置房的情况,并同意购买。11.3其他约定:本协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。第十二条合同附件12.1房屋平面图:本协议附件一,用于示意安置房的布局和结构。12.2付款凭证:本协议附件二,用于记录乙方的付款情况。12.3产权证复印件:本协议附件三,用于证明安置房的产权情况。第十三条合同的修订和补充13.1修订条件:本协议在履行过程中,如因法律法规变化、政策调整等原因,需要对协议内容进行修订的,双方均可提出修订意见。13.2补充内容:双方就修订事项达成一致意见的,应以书面形式签订补充协议。13.3修订和补充的程序:补充协议与本协议具有同等法律效力。第十四条其他事项14.1信息保密:双方在签订本协议及履行过程中知悉的对方商业秘密、个人隐私等,应予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。14.2法律适用:本协议适用中华人民共和国法律。14.3合同文本:本协议一式两份,甲乙双方各执一份。14.4合同生效日期:本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义及责任1.1第三方:指在本合同履行过程中,除甲乙双方外,涉及到的其他各方,包括但不限于中介方、贷款银行、物业公司、政府部门等。1.2第三方责任:第三方应按照相关法律法规及各自的服务协议,对甲乙双方提供服务,并承担相应的责任。1.3第三方权利:第三方依据本合同及各自的服务协议,享有相应的权利,包括但不限于收取服务费、享有合同约定的权益等。第二条第三方介入的程序及条件2.1中介方介入:中介方在本合同签订前,应向甲乙双方提供真实、准确、完整的房屋交易信息,并协助双方完成合同签订及后续手续。2.2贷款银行介入:贷款银行在本合同签订后,应按照双方的贷款申请,及时审批贷款,并在审批通过后,与甲方签订《个人住房借款合同》。2.3物业公司介入:物业公司在甲方交付安置房后,应提供物业管理服务,包括但不限于物业维修、公共设施维护等。2.4政府部门介入:政府部门在本合同签订及履行过程中,应依法履行房屋权属转移登记、产权证办理等职责。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额:第三方对甲乙双方的赔偿责任,以其在本合同及各自服务协议中约定的责任限额为准。3.2第三方责任限额的确定:第三方责任限额可根据第三方提供的服务内容、服务标准、行业惯例等因素,由甲乙双方与第三方协商确定。3.3第三方责任限额的变更:如甲乙双方与第三方协商一致,可对本合同第三条约定的第三方责任限额进行变更。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙双方的关系:第三方在本合同履行过程中,应独立承担责任,与甲乙双方形成合同关系。4.2第三方之间的关系:如本合同涉及多方第三方,各方第三方之间应相互配合,确保合同履行顺利。4.3第三方与政府的关系:第三方在本合同履行过程中,应遵守法律法规,接受政府的监督和管理。第五条第三方介入的额外条款及说明5.1中介方额外条款:中介方应保证其提供信息的真实性、准确性、完整性,并承担因信息不实导致的法律责任。5.2贷款银行额外条款:贷款银行应按照约定的时间、金额、利率向乙方提供贷款,并承担贷款风险。5.3物业公司额外条款:物业公司应提供合格的物业管理服务,确保甲乙双方的物业权益。5.4政府部门额外条款:政府部门应依法及时办理房屋权属转移登记、产权证办理等手续,确保甲乙双方的合法权益。第六条第三方介入后的争议解决6.1争议解决方式:如本合同履行过程中,甲乙双方与第三方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2第三方作为被告:如第三方作为被告,甲乙双方应提供充分的证据,证明第三方的违约行为。6.3第三方作为原告:如第三方作为原告,甲乙双方应按照本合同的约定,履行相应的合同义务。第七条第三方介入后的合同修订和补充7.1修订条件:本合同履行过程中,如因法律法规变化、政策调整等原因,需要对合同内容进行修订的,甲乙双方均有权提出修订意见。7.2补充内容:甲乙双方就修订事项达成一致意见的,应以书面形式签订补充协议。7.3修订和补充的程序:补充协议与本合同具有同等法律效力。第八条第三方介入后的合同解除和终止8.1解除条件:除本合同另有约定外,甲乙双方同意解除本合同的,本合同解除。8.2终止条件:本合同在履行完毕全部义务后终止。第九条第三方介入后的合同效力9.1合同效力:本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效,对本合同当事人具有法律约束力。9.2第三方协议效力:第三方与甲乙双方签订的服务协议,独立于本合同,具有法律效力。第十条第三方介入后的信息保密10.1信息保密:甲乙双方与第三方在签订本合同及履行过程中知悉的对方商业秘密、个人隐私等,应予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。第十一条第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:房屋平面图详细要求:本附件应清晰展示安置房的布局、结构、房间尺寸等信息,以便乙方了解安置房的实际情况。附件二:付款凭证详细要求:本附件应记录乙方的付款情况,包括付款时间、付款金额、付款方式等。附件三:产权证复印件详细要求:本附件应为本合同涉及的安置房的产权证复印件,以证明安置房的产权情况。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定:违约行为示例:甲方未按照本合同约定,按时交付安置房。责任认定标准:甲方应承担违约金,违约金为本协议购房总价的1%。2.乙方违约行为及责任认定:违约行为示例:乙方未按照本合同约定,按时支付购房款。责任认定标准:乙方应承担违约金,违约金为本协议购房总价的1%。3.第三方违约行为及责任认定:违约行为示例:中介方提供虚假信息,导致乙方遭受损失。责任认定标准:中介方应承担违约责任,向乙方支付违约金,违约金为损失金额的100%。4.贷款银行违约行为及责任认定:违约行为示例:贷款银行未按照约定的时间、金额、利率向乙方提供贷款。责任认定标准:贷款银行应承担违约责任,向乙方支付违约金,违约金为贷款金额的1%。5.物业公司违约行为及责任认定:违约行为示例:物业公司未提供合格的物业管理服务,导致甲乙双方遭受损失。责任认定标准:物业公司应承担违约责任,向甲乙双方支付违约金,违约金为损失金额的100%。6.政府部门违约行为及责任认定:违约行为示例:政府部门未依法及时办理房屋权属转移登记、产权证办理等手续。责任认定标准:政府部门应承担违约责任,向甲乙双方支付违约金,违约金为损失金额的100%。全文完。2024版三亚安置房购房协议(个人)1本合同目录一览第一条:定义与术语解释1.1安置房1.2购房者1.3购房协议第二条:房源与购房条件2.1房源情况2.2购房资格2.3购房数量限制第三条:购房价格与支付方式3.1购房价格3.2付款方式3.3付款时间第四条:交付与入住4.1交付时间4.2入住手续4.3交付标准第五条:产权与土地使用5.1产权归属5.2土地使用年限5.3产权转移登记第六条:配套设施与公共服务6.1配套设施6.2公共服务6.3配套设施与公共服务的维护与管理第七条:物业管理7.1物业管理公司7.2物业管理费用7.3物业管理服务内容第八条:合同的变更与解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更与解除的程序第九条:违约责任9.1购房者违约9.2开发商违约9.3违约赔偿方式第十条:争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁机构10.3法律适用第十一条:隐私保护与信息安全11.1隐私保护11.2信息安全11.3隐私与信息安全泄露的赔偿责任第十二条:合同的生效与终止12.1生效条件12.2终止条件12.3合同终止后的处理第十三条:特殊条款13.1不可抗力13.2法律政策变化13.3其他特殊条款第十四条:其他约定14.1双方的其他约定14.2附件14.3合同修订历史记录第一部分:合同如下:第一条:定义与术语解释1.1安置房:指由政府或者开发商为解决特定区域内居民住房问题而建设的,用于安置原居民的住房。1.2购房者:指购买安置房的购房人,本协议中购房者特指自然人。1.3购房协议:指购房者与开发商之间,就购买安置房的事宜达成的书面协议。第二条:房源与购房条件2.1房源情况:本次购房的安置房位于三亚市区路号,房屋结构、面积、户型等具体信息详见附件。2.3购房数量限制:每户家庭在本次购房活动中仅限购买一套安置房。第三条:购房价格与支付方式3.1购房价格:安置房的总价为人民币元整(大写:人民币元整),该价格包含房屋本身价值、附属设施价值以及土地使用费等。3.2付款方式:购房者可以选择一次性付款或者按揭付款。一次性付款的,购房者应在签署购房协议之日起5个工作日内,将房款支付至开发商指定的账户;按揭付款的,购房者应向开发商提交按揭申请,并按照银行审批的贷款额度支付房款。3.3付款时间:一次性付款的购房者,应在购房协议签订之日起5个工作日内支付房款;按揭付款的购房者,应在银行审批通过后按照约定的时间支付房款。第四条:交付与入住4.1交付时间:开发商承诺在签署购房协议之日起X年内将安置房交付给购房者。具体交付时间以开发商发出的书面通知为准。4.2入住手续:购房者应在收到开发商的入住通知后,按照约定的时间办理入住手续。入住手续包括但不限于:(1)提供身份证明、户口簿等有效证件;(2)签署入住确认书;(3)支付物业费、水电费等相关费用。4.3交付标准:安置房的交付标准应符合国家关于住宅建筑设计、施工和验收的相关规定,以及三亚市关于安置房建设的相关要求。第五条:产权与土地使用5.1产权归属:购房者购买的安置房,其房屋产权归购房者所有,开发商承诺在办理产权登记时,无任何权利瑕疵。5.2土地使用年限:安置房所在土地的使用年限为年,自安置房交付之日起计算。5.3产权转移登记:购房者应在安置房交付后X个月内,向三亚市房地产交易中心申请办理产权转移登记手续。开发商应积极配合购房者办理产权转移登记,并承担相关费用。第六条:配套设施与公共服务6.1配套设施:安置房小区内配备有电梯、消防设施、停车位等必要的配套设施。6.2公共服务:开发商承诺为购房者提供物业服务、公共设施维护、社区管理等公共服务。第二部分:其他条款第七条:物业管理7.1物业管理公司:开发商指定物业管理公司为安置房小区的物业管理公司。7.2物业管理费用:物业管理费用按平方米计算,每月每平方米元,购房者应按期支付物业管理费用。7.3物业管理服务内容:物业管理公司应提供包括但不限于绿化养护、清洁卫生、安全保卫、设施设备维护等物业管理服务。第八条:合同的变更与解除8.1变更条件:在合同履行过程中,如需变更合同内容,应由双方协商一致,并签订书面变更协议。8.3变更与解除的程序:购房者要求变更或解除合同时,应向开发商提出书面申请,并提供相关证据。开发商应在收到申请后X个工作日内回复购房者。如双方达成一致,应签订书面协议;如双方未能达成一致,购房者有权向人民法院提起诉讼。第九条:违约责任9.1购房者违约:如购房者未按约定时间支付房款,视为违约。违约责任如下:(1)逾期付款的,每逾期一日,应支付购房款总额的0.05%作为违约金;(2)逾期超过X个月的,开发商有权解除合同,并要求购房者支付购房款总额的20%作为违约金。9.2开发商违约:如开发商未按约定时间交付安置房,或交付的安置房不符合合同约定的质量标准,视为违约。违约责任如下:(1)开发商应按照购房者要求的时间交付符合质量标准的安置房;(2)如开发商未能在规定时间内交付符合质量标准的安置房,购房者有权解除合同,并要求开发商支付购房款总额的20%作为违约金。9.3违约赔偿方式:违约方应承担因违约所产生的直接经济损失,并支付相应的违约金。如违约方未能履行违约赔偿责任,守约方有权向人民法院提起诉讼。第十条:争议解决10.1争议解决方式:双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向三亚市仲裁委员会申请仲裁,或向人民法院提起诉讼。10.2仲裁机构:三亚市仲裁委员会。10.3法律适用:本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决,均适用中华人民共和国法律。第十一条:隐私保护与信息安全11.1隐私保护:双方在签订和履行合同过程中,应对对方的商业秘密和个人隐私予以保密,不得泄露给第三方。11.2信息安全:双方应采取适当措施,确保合同相关信息的安全,防止未经授权的访问、使用、披露或损坏。11.3隐私与信息安全泄露的赔偿责任:如一方违反本条第1款或第2款的约定,导致对方的商业秘密或个人隐私泄露,泄露方应承担相应的赔偿责任。第十二条:合同的生效与终止12.1生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。12.2终止条件:本合同在购房者按约定支付全部房款,开发商按约定交付安置房后终止。12.3合同终止后的处理:合同终止后,双方应按照合同约定履行后续义务,包括但不限于办理产权转移登记手续、支付物业管理费用等。第十三条:特殊条款13.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方均不承担违约责任。不可抗力包括但不限于自然灾害(如地震、洪水等)、社会事件(如战争、罢工等)。13.2法律政策变化:如因法律、政策变化导致本合同无法履行或部分履行,双方应协商变更或解除合同。13.3其他特殊条款:如双方在签订合同时另有约定,应以书面形式附在本合同后,作为本合同的组成部分。第十四条:其他约定14.1双方的其他约定:如双方在签订合同时另有约定,应以书面形式附在本合同后,作为本合同的组成部分。14.2附件:本合同附件包括安置房房源情况、购房款支付凭证、物业管理服务内容等。14.3合同修订历史记录:本合同自签订之日起,如有修订,应以书面形式记录,并由双方签字(或盖章)确认。第二部分:第三方介入后的修正第一条:第三方定义与责任1.1第三方:本合同中的第三方指除甲乙方之外,参与本合同履行过程的其他各方,包括但不限于中介机构、金融机构、物业管理公司等。1.2第三方责任:第三方应按照合同约定履行相应义务,如第三方未能履行义务或导致合同无法履行,第三方应承担相应责任。第二条:第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序:当甲乙方根据本合同需要第三方介入时,应与第三方签订书面协议,明确双方的权利义务。第三条:第三方责任限额3.1第三方责任限额:第三方对甲乙方的责任限额,应根据第三方介入的具体内容和性质进行界定。具体责任限额由甲乙方与第三方在书面协议中约定。第四条:第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方的关系:第三方介入后,成为甲乙方与第三方之间的合同当事人。第三方应按照合同约定履行义务,并承担相应责任。4.2第三方与甲乙方的划分:第三方应独立承担其履行合同过程中的义务和责任,甲乙双方不直接对第三方承担责任。第五条:第三方违约处理5.1第三方违约:如第三方未能按照合同约定履行义务,甲乙方有权要求第三方承担违约责任。5.2第三方违约处理程序:甲乙方要求第三方承担违约责任时,应向第三方提出书面申请,并提供相关证据。第三方应在收到申请后X个工作日内回复甲乙方。如双方达成一致,应签订书面协议;如双方未能达成一致,甲乙方有权向人民法院提起诉讼。第六条:第三方权益保护6.1第三方权益保护:甲乙方应尊重第三方的合法权益,不得损害第三方的利益。6.2第三方权益保障措施:甲乙方应按照合同约定履行义务,确保第三方权益的实现。如甲乙方违约导致第三方权益受损,甲乙方应承担相应责任。第七条:合同的变更与解除涉及第三方7.1变更与解除条件:当合同履行过程中需要变更或解除合同时,涉及第三方权益的,甲乙方应与第三方协商一致。7.2变更与解除程序:甲乙方与第三方协商一致后,应签订书面变更协议或解除协议。变更协议或解除协议应明确双方的权利义务。第八条:第三方介入对合同履行影响8.1第三方介入影响:第三方介入可能对合同履行产生影响。甲乙方应与第三方充分沟通,确保合同顺利履行。8.2第三方介入后的合同履行:甲乙方与第三方应按照合同约定履行义务,确保合同的顺利实施。第九条:第三方信息的披露与保密9.1第三方信息披露:甲乙方应按照合同约定向第三方披露相关信息。9.2第三方信息保密:甲乙方应保守第三方提供的商业秘密和个人隐私,不得泄露给无关方。第十条:争议解决涉及第三方10.1争议解决方式:当合同履行过程中发生争议,涉及第三方权益的,甲乙方应与第三方协商解决;协商不成的,可以向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。10.2第三方参与争议解决:第三方作为合同当事人,应参与争议解决过程。甲乙方与第三方应共同提交仲裁申请或起诉至法院。第十一条:第三方介入的合同效力11.1第三方介入合同效力:第三方介入的合同,对甲乙方与第三方具有法律约束力。第十二条:第三方介入的合同修改与补充12.1合同修改与补充:甲乙方与第三方可以协商修改或补充本合同。修改或补充的内容,应以书面形式附在本合同后,作为本合同的组成部分。第十三条:第三方退出的条件与程序13.2第三方退出程序:甲乙方与第三方协商一致后,应签订书面退出协议。退出协议应明确双方的权利义务。第十四条:其他与第三方有关的约定14.1甲乙方与第三方其他约定:如甲乙方与第三方另有约定,应以书面形式附在本合同后,作为本合同第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.安置房房源情况:包括房屋结构、面积、户型、位置等详细信息。2.购房款支付凭证:包括银行转账记录、支票等支付凭证。3.物业管理服务内容:包括物业管理公司提供的服务范围、服务标准等。4.产权转移登记手续:包括产权转移登记所需的文件、手续等。5.合同修订历史记录:记录合同的修改、补充情况及修订日期。6.第三方介入协议:包括第三方与甲乙方的权利义务、责任等。7.争议解决相关文件:包括仲裁申请书、起诉状等。8.违约行为及责任认定:包括各种违约行为的责任认定标准及示例说明。9.其他相关文件:包括甲乙方与第三方签订的协议、合同履行过程中的其他重要文件等。说明二:违约行为及责任认定:1.购房者违约:未按约定时间支付房款、未提供真实身份证明等。责任认定:按照第九条第1款的约定,逾期付款的,每逾期一日,应支付购房款总额的0.05%作为违约金;逾期超过X个月的,开发商有权解除合同,并要求购房者支付购房款总额的20%作为违约金。2.开发商违约:未按约定时间交付安置房、交付的安置房不符合合同约定的质量标准等。责任认定:按照第九条第2款的约定,开发商应按照购房者要求的时间交付符合质量标准的安置房;如开发商未能在规定时间内交付符合质量标准的安置房,购房者有权解除合同,并要求开发商支付购房款总额的20%作为违约金。3.第三方违约:第三方未能按照合同约定履行义务。责任认定:按照第五条的约定,如第三方未能按照合同约定履行义务,甲乙方有权要求第三方承担违约责任。具体责任限额由甲乙方与第三方在书面协议中约定。4.购房者未履行配套设施与公共服务的维护与管理职责:购房者未按时支付物业管理费用等。责任认定:按照第六条第2款的约定,购房者应按期支付物业管理费用。如购房者未按约定支付物业管理费用,视为违约,应按照第九条第1款的约定承担违约责任。5.开发商未履行配套设施与公共服务的维护与管理职责:开发商未按时支付物业管理费用等。责任认定:按照第六条第2款的约定,开发商应负责安置房小区内配套设施与公共服务的维护与管理。如开发商未履行该职责,视为违约,应按照第九条第2款的约定承担违约责任。全文完。2024版三亚安置房购房协议(个人)2本合同目录一览1.购房人信息1.1购房人姓名1.2购房人身份证号码1.3购房人联系方式2.安置房信息2.1安置房项目名称2.2安置房地址2.3安置房户型2.4安置房面积2.5安置房单价2.6安置房总价3.购房款项3.1购房首付款3.2购房贷款金额3.3购房尾款3.4付款时间及方式4.交付及验收4.1安置房交付时间4.2购房人验收方式4.3验收发现问题处理方式5.产权及办理5.1安置房产权性质5.2购房人办理产权证所需材料5.3购房人办理产权证时间及费用6.配套设施及交付6.1安置房配套设施情况6.2配套设施交付时间7.物业管理7.1物业管理公司名称7.2物业管理费用7.3物业管理服务内容8.合同变更8.1合同变更条件8.2合同变更程序9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序10.违约责任10.1购房人违约责任10.2开发商违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.法律适用及合同效力12.1法律适用12.2合同效力13.其他约定13.1购房人及开发商双方的其他权利义务13.2购房人及开发商双方的其他约定14.合同附件14.1附件一:安置房规划设计图纸14.2附件二:购房人身份证明文件14.3附件三:付款凭证14.4附件四:交付及验收确认书14.5附件五:物业管理服务协议第一部分:合同如下:第一条购房人信息1.1购房人姓名:1.2购房人身份证号码二条安置房信息2.1安置房项目名称:三亚市安置房项目2.2安置房地址:三亚市区路号2.3安置房户型:三室两厅一厨两卫2.4安置房面积:120平方米2.5安置房单价:8000元/平方米2.6安置房总价:960,000元第三条购房款项3.1购房首付款:人民币肆拾万元整(¥400,000元)3.2购房贷款金额:人民币伍拾万元整(¥500,000元)3.3购房尾款:人民币陆拾万元整(¥600,000元)3.4付款时间及方式:3.4.1首付款于本合同签订之日起五个工作日内支付完毕;3.4.2贷款金额由购房人自行申请并承担贷款相关责任;3.4.3尾款在办理产权证过户手续完成后七个工作日内支付。第四条交付及验收4.1安置房交付时间:自双方签订本合同之日起,开发商按照约定的进度安排交付安置房;4.2购房人验收方式:购房人应按照合同约定的时间,对安置房进行验收,并将验收结果以书面形式通知开发商;4.3验收发现问题处理方式:如购房人在验收过程中发现任何问题,应立即通知开发商,开发商应在接到通知后七个工作日内采取整改措施,确保安置房符合约定的交付标准。第五条产权及办理5.1安置房产权性质:住宅用地,70年产权;5.2购房人办理产权证所需材料:5.2.1身份证明文件;5.2.2婚姻状况证明;5.2.3户口本;5.2.4购房合同;5.2.5购房款支付凭证;5.2.6其他法律法规规定的材料;5.3购房人办理产权证时间及费用:5.3.1购房人应在本合同约定的交付安置房之日起两年内办理产权证;5.3.2办理产权证所需费用由购房人承担。第六条配套设施及交付6.1安置房配套设施情况:包括但不限于供水、供电、排水、供暖、通讯、有线电视等;6.2配套设施交付时间:与安置房交付时间一致。第八条物业管理7.1物业管理公司名称:三亚市物业管理有限公司7.2物业管理费用:人民币每月每平方米2元,从入住之日起计算;7.3物业管理服务内容:包括但不限于房屋及设施设备的维护、保洁、绿化、保安等。第九条合同变更8.1合同变更条件:8.1.1双方协商一致;8.1.2法律法规规定的情形。8.2合同变更程序:8.2.1双方签订书面变更协议;8.2.2变更协议经双方签字盖章后生效。第十条合同解除9.1合同解除条件:9.1.1双方协商一致;9.1.2开发商未按约定时间交付安置房;9.1.3开发商严重违约,影响购房人居住使用;9.1.4法律法规规定的情形。9.2合同解除程序:9.2.1购房人向开发商提出解除合同的书面申请;9.2.2双方协商确定解除合同的具体事宜,包括但不限于退还已支付款项、赔偿损失等;9.2.3双方签订书面解除协议;9.2.4解除协议经双方签字盖章后生效。第十一条违约责任10.1购房人违约责任:10.1.1购房人未按约定时间支付购房款项的,应支付迟延履行违约金,违约金为应付款项的0.5%;10.1.2购房人未按约定时间办理产权证的,应支付迟延办理违约金,违约金为应付款项的0.5%。10.2开发商违约责任:10.2.1开发商未按约定时间交付安置房的,应支付迟延交付违约金,违约金为已付款项的0.5%;10.2.2开发商未按约定标准交付安置房的,购房人有权要求开发商承担修复责任,并支付修复费用;10.2.3开发商未履行本合同约定的其他义务的,应承担相应的违约责任。第十二条争议解决11.1争议解决方式:协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构:中华人民共和国人民法院。第十三条法律适用及合同效力12.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。12.2合同效力:本合同自双方签字盖章之日起生效,对双方具有法律约束力。第十四条合同附件14.1附件一:安置房规划设计图纸14.2附件二:购房人身份证明文件14.3附件三:付款凭证14.4附件四:交付及验收确认书14.5附件五:物业管理服务协议第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同所称第三方,是指除甲乙方之外的,与本合同有关联的个体或组织,包括但不限于中介方、评估机构、物业管理公司、贷款机构等。第二条第三方介入条件2.1第三方介入的条件包括但不限于:2.1.1甲乙方无法通过协商解决争议时;2.1.2需要第三方专业意见或服务时;2.1.3法律法规规定必须第三方介入的情形。第三条第三方选择3.1甲乙方应共同协商选择合适的第三方机构或个人;3.2第三方应具备相应的资质和能力,必要时需提供相关证明文件;第四条第三方责任4.1第三方应按照甲乙方的约定,提供专业服务,并遵守相关法律法规;4.2第三方应保持独立客观,公正公平地处理相关事务;4.3第三方应对其提供的服务结果承担责任,并依法赔偿因过错造成的损失。第五条第三方费用5.1第三方费用由甲乙方共同承担,除非有其他约定;5.2第三方费用包括但不限于评估费、鉴定费、律师费等;5.3甲乙方应在第三方提供服务前,明确费用金额和支付方式。第六条第三方介入程序6.1甲乙方应与第三方签订书面协议,明确双方的权利义务;6.2第三方介入时,甲乙方应提供必要的文件和资料;6.3第三方完成介入事务
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论