电力工程承包合同范本（14篇）

电力工程承包合同范本（14篇）

电力工程承包合同范本（精选14篇）

电力工程承包合同范本篇1

甲方：

乙方：

某某公司因生产需要安装kVA配电变压器台以及架设等

级线路kmo根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规

定，本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲乙双方协商

决定，甲方将此受电工程以包死形式承包给乙方并达成本协议，

双方共同遵守。

第一条工程名称：

第二条工程地点：

第三条工程内容：

第四条施工期限：年月日至年月日确因不可抗力或

民事工作影响而被迫停工时，工期顺延。

第五条合同价款

合同价款总额（大写）（人民币），（小写）

¥（元。）

第六条付款方式：甲方于合同签订后两日内向乙方支付合同

价款的80%；工程结束，验收合格送电前结清剩余工程款。

第七条甲方责任

1、甲方负责本工程的青苗赔偿、树木砍伐、附着物的拆迁

和赔偿以及保证施工正常进行而采取的地方性行政协调工作，负

责为线路

施工所跨越的公路、电力线、通讯线、河流办理相应的审批

手续。若因甲方协调工作未及时处理，而导致乙方的怠工，甲方

应承担相应误工费用C

2、甲方按合同规定拨付工程款。

3、甲方负责监督乙方的施工进度与工程质量。

第八条乙方责任

1、按照施工图和有关规范要求组织文明施工，服从甲方代

表的'监督。

2、按照施工工艺保质、保量、按期完成施工任务，并负责

竣工验收等事宜。

3、严格执行《电力安全工作规程》、《电力建设工作规程》，

依据有关规程要求组织施工。乙方在施工中因违反安全工作规定

和现场工作要求，以及由于个人违章所造成的人员、设备、工程

质量等方面的事故，均由乙方自行承担，与甲方无关。

4、乙方承包工程范围内的项目，必须自行组织施工，不得

转包、分包，否则甲方有权停止其转、分包施工，由此发生的全

部经济损失由乙方承担。

第九条验收及移交

1、工程验收：工程竣工验收由乙方书面通知甲方，由甲方

会同验收单位按施工图纸及《电力建设施工、验收及质量验评标

准汇编》作为质量评定和验收标准。在验收中发现属乙方施工质

量问题，乙方应及时无偿返工处理，如造成工程延期每日按已收

工程款的千分之三向甲方支付违约金。（如因设计和材料存在问

题，由乙方负责。）

2、工程移交：工程竣工验收合格后交付甲方。

第十条质量保修

本工程所使用材料质量保修期为个月，保修期起始E自工

程竣工验收交付之日计算。保修期内因材料质量出现问题，由乙

方无偿进行返修。因甲方原因造成的维修，相关费用由甲方承

担。

第十一条争议解决

因履行合同所发生的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。

如协商不能解决争议，则应将争议提交合同签订地法院进行裁

决。除非法院另有裁定，诉讼费用应由败诉一方承担。在法院诉

讼期间，除诉讼部分之外的其他合同条款应继续履行。

第十二条附则

1、本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同一式两

份，双方各执一份，效力均等，完成合同规定的全部内容后终

止。

2、本合同条款的任何变更，须经双方协商一致并签订书面

协议，该协议作为本合同的附件。

甲方（盖章）乙方（盖章）

委托人：委托人：

时间：时间：

电力工程承包合同范本篇2

甲方：公司

乙方：__________________

工程项目名称：__________________

工程项目地点：__________________

计划工作时间：年月

0至年月

日

甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施

具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安

全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商

同意并达成如下协议：

一、甲方应承担的安全责任

1、根据南方巨网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南

电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规

定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全

资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营

业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、

施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的

配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时

给乙方发放安全施工资质合格证。

2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行

全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底

按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规

定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全

面的安全技术交底。

3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工

人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人

资格。

4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危

险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。

5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》（国

务院第393号令）和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作

规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。

6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进

行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等

现场安全管理与安全措施最新电力工程施工合同范本最新电力工

程施工合同范本。特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的

问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知

单并进行相应的经济处罚。

7、应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价

体系》对项目部及施工现场管理等进行检查评价，对乙方的安全

健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。

8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事

宜。

二、乙方应承担的安全责任

1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫

生的法律、法规、条例和制度，并根据实际情况制定实施细

则，但不得与上级规定相抵触，不得降低安全标准。

2、乙方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全

管理机构，落实岗位安全生产责任制。

3、招收录用和转换岗位的工人必须经过三级安全教育、紧

急救护培训和专业技术培训，并经考试合格记录在案，经甲方审

查认可后方可进入其生产现场工作最新电力工程施工合同范本文

章最新电力工程施工合。乙方应对施工人员进行安全技术交底、

安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。

国家规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业

培训，持有政府主管部门颁发操作证方可上岗。

4、项目部和施工现场应参照南方电网《电网建设工程安全

和环境管理设施规范应用手册》中的规定进行布置，制定各种安

全文明施工管理制度和应急预案，要求乙方配备足够的安全用具

和安全书籍。施工现场必须设置明显的标牌，应标明施工许可证

批准文号、工程项目名称、各参建单位名称、项目管理组织机构

图、工程建设（安全、质量、工期）目标以及主要管理制度等。现

场作业区有明显的标志、设立了专门的施工器具放置处、材料堆

放站和废料堆放点。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。

5、遵守现场劳动纪律和规章制度，进入施工现场必须严格

执行有关规定，凡进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡，以

证明其身份，确保安全施工。乙方应该保证施工现场安全防护设

施完备，安全警示标志齐全。

6、针对施工实际情况，乙方应做到防风防汛、防暑降温、

防火、防触电、防高空坠落等，安全措施要到位。

7、乙方应根据国家有关安全生产、劳动保护的法规和卫生

的有关规定，制订相关的劳动保护用品发放标准；为施工人员配

备符合本工种安全、卫生要求的个人劳保用品；按不同岗位的生

产特点配备安全防护用品和安全用具，并指导、监督和检查使用

情况最新电力工程施工合同范本

施工现场的各种安全设施和劳动俣护器具，必须定期进行检

杳和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

8、进入施工现场的所有人员着装必须符合《电业安全工作

规程》和《电力建设安全工作规程》之规定。施工人员要按要求

佩带各种安全防护工具。

9、安全用具、安全防护设施、手持电动工器具、电气设备

等的使用管理必须严格执行国家、行业的有关规定，必须有出厂

合格证明，经试验合格后方可使用，井应建立发放、使用、管理

制度和台账。

10、乙方要应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标

准评价体系》对工程项目部及施工现场、班组管理等进行自检查

自评。

甲方：_________________

年月日

乙方：__________________

年月0

电力工程承包合同范本篇3

发包人（全称）：

承包人（全称）：___________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用

的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程地点：厂内—

工程内容：—配电柜安装工程—

资金来源：―自筹

二、工程承包范围

承包范围：包工包料

三、合同工期：

合同工期总日历天数—15—天

四、质量标准

工程质量标准：—合格

五、合同价款（构成见附表）

金额（大写）：壹万圆整（人民币）

¥：10000.00元

六、合同约定其它内容

1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境

保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。

2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交接

前由承包人保护并承担费用，交接后由发包人保护及承担费用。

3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因

乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任C

4、工程结算支付方式：

工程竣工验收合格后一个月内，一次性付清。

5、延期工程的违约责任：承包人未按本合同约定日期竣

工，延误工期的，每天支付违约金100元，因雨天或其他原因不

能施工的工期顺延。

6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。

7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同

价款及其他应支付的款项。

8、工程竣工结算支付工程款时，承包人需提正式发票。

七、合同份数：肆份，发包人、承包人各两份。

八、合同生效：

合同双方约定：双方代表签字并加盖公章后生效。

九、补充条款

1、承包人须与发包人积极配合，服从发包方的安排指挥，

不配合发包方管理的.，发包方有权撤销及更换，更不得以任何

理由停工或降低施工标准，否则有承包人承担全部责任。

2、承包方收到款项时首先提供同等额数的发票。

3、承包方做到现场安全、文明施工，确保工程质量，所发

生的一切安全、质量事故全部有承包人承担所有损失及责任。

4、其他未尽喜宜，双方另行协商°

发包人：（公道）承包人：（公章）

法定代表人：法定代表人：

委托人：委托人：

年月日

电力工程承包合同范本篇4

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

根据电网公司批复的供电局第一

批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定

将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

一、工程内容及承包方式

1、工程内容：

2、工程安装费万元（具体明细见附表）：

具体金额为：子项中标价设计方案的工程量

3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：从年月日至

年月日。

二、工程价款的支付方式

5、工程价款的支付方式：

5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付

合同工程安装费的%

5.2.工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格

后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费

用和%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工

程安装费的%o

5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合

格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲

方即向乙方付清质量保证金。

5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电

网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村居网建

设与改造技术原则》、《省电力公司县城中、低压配

电网改造技术导则》、《省农村电网建设与改造的基

本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规

范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔

偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议

内容履行各自的安全责任°

9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三

措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负

责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的

%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安

全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承

担一切经济损失和法律责任。

四、设备、材料供应与清理

13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分

（县）局签单到指定的地点领取主材。

14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再

使用的旧材料、设备及设施全部拆除井将现场清理干净。

15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办

理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲

方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备

依据。

五、违约责任

16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙

方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济

损失和法律责任。

17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣

减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工

费中扣减。

18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方

的经济损失。

19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造

成的经济损失。

六、争议及其它

20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应

及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自

双方签章之日起生效。

22、未尽事宜，双方另行协商。

23、附则：

甲方（签章）乙方（签章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人（签名）：委托代理人（签名）：

年月日年

月日

需要包含工程的基本内容、工程价款以及价款的支付方式

等，为了避免出现纠纷，还需要确定解决争议的办法，各方违约

责任的承担方式。在合同拟定，双方签署自己的名字后，该合同

即会发生法律效力。

电力工程承包合同范本篇5

甲方：甲方法定代表人：注册

地址：__________

电力工程承包发包合同

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

根据电网公司批复的供电局第一

批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定

将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

一、工程内容及承包方式

1、工程内容：____________

2、工程安装费万元（具体明细见附表）：

具体金额为：子项中标价设计方案的工程量

3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：从年月日至

年月Bo

二、工程价款的支付方式

5、工程价款的支付方式：

5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付

合同工程安装费的%

5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格

后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费

用和%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工

程安装费的%O

5.3,保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合

格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲

方即向乙方付清质量保证金。

5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电

网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村弓网建

设与改造技术原则》、《省电力公司县城中、低压配

电网改造技术导则》、《省农村电网建设与改造的基

本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术现

范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔

偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议

内容履行各自的安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三

措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负

责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的

%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安

全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承

担一切经济损失和法律责任。

四、设备、材料供应与清理

13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分

（县）局签单到指定的地点领取主材。

14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再

使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办

理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲

方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备

依据。

五、违约责任

16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙

方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济

损失和法律责任。

17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣

减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工

费中扣减。

18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方

的经济损失。

19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造

成的经济损失。

六、争议及其它

20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应

及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自

双方签章之日起生效。

22、未尽事宜，双方另行协商。

23、附则：

甲方（签章）乙方（签章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人（签名）：委托代理人（签名）：

年月日年

月日

需要包含工程的基本内容、工程价款以及价款的支付方式

等，为了避免出现纠纷，还需要确定解决争议的办法，各方违约

责任的承担方式。在合同拟定，双方签署自己的名字后，该合同

即会发生法律效力。乙方：性别—居民身份证号

出生日期年月日家庭住址

________________________邮政编码__________________________

户口所在地—省（市）—（县）乡根据《中华人民共和国

劳动法》和有关规定，甲乙双方经平笔协商一致，自愿签订本合

同，共同遵守本合同所列条款。一、劳动合同期限第一条本合同

为期限劳动合同。本合同于年

月日生效，其中试用期至年月日

止。本合同于终止。二、

工作内容第二条乙方同意根据甲方工作需要，担任

岗位（工种）工作，甲方应提供必要的生产（工

作）条件。第三条乙方工作应达到

标准，按照甲方关于本岗位工作

任务和责任制要求完成规定的工作任务。三、劳动保护和劳动条

件第四条甲方安排乙方执行工时制度。执行不

定时工作制的，在保证完成甲方工作任务情况下，乙方自行安排

工作和休息时间。第五条甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动

工具，建立健全生产工艺流程，制定操作规程、工作范围和劳动

安全卫生制度。第六条甲方负责对乙方进行职业道德、业务技

术、劳动安全、劳动纪律和甲方规章制度的教育。四、劳动报酬

第七条

甲方每月日前以货币形式支付乙方工资，月工资为

_____元或按执行。乙方在试用期间的工资

________________________________________________________o甲乙双方对工资的其他约定

—第八条甲方生产工作任务不足使乙方待工的，甲方支付乙方

的月生活费为元或按执行。五、保险

福利待遇第九条甲乙双方按国家规定参加社会保险。甲方为乙方

办理有关社会保险手续。第十条乙方患病或非因工负伤的医疗待

遇按国家有关规定执行。第十一条乙方患职业病或因工负伤的待

遇按国家的有关规定执行。六、劳动纪律第十二条甲方根据生产

经营需要，依法制定规章制度和劳动纪律乙方违反劳动纪律和甲

方的规章制度，甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合

同。第十三条

乙方应遵守劳动纪律的规章制度，遵守劳动安全卫生、生产

工艺、操作规程和工作规范；爱护甲方的财产，遵守职业道德;积

极参加甲方组织的培训，提高自身素质。七、劳动合同的变更、

解除第十四条有下列情形之一的，甲乙双方应变更劳动合同并及

时办理变更合同手续：（一）甲乙双方协商一致的；（二）订立本合

同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行

的；（三）订立本合同所依据的法律、法规、规章发生变化的。第

十五条

当事人依据第十四条第（二）项的约定，一方要求变更本合同

的，应将变更要求书面通知另一方，另一方应在15日内（含15

日）书面答复对方;15日内未答复的视为同意终止本合同。第十

六条经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。第十七条乙方有下

列情形之一，甲方可以解除本合同：（一）在试用期间被证明不符

合录用条件的；（二）严重违反劳动纪律或者甲方规章制度，按照

甲方单位规定或者本合同约定可以解除劳动合同的；（三）严重失

职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；（四）被依法追究刑

事责任的。第十八条有下列情形之一的，甲方可以解除本合同，

但应当提前30日以书面形式通知乙方：（一）乙方患病或者非因

工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由甲方另行安

排的工作或者不符合国家和本市从事有关行业、工种岗位规定，

甲方无法另行安排工作的；（二）乙方不能胜任工作，经过培训或

者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（三）本合同订立时所依据

的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经甲乙双方协

商不能就变更劳动合同达成协议的。第十九条

甲方有下列情形之一，确需裁减人员的，应当提前30日向

全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见，经向劳动和社会

保障部门报告后，可以解除合同：（一）濒临破产进行法定整顿期

间的；（二）因防治工业污染源搬迁的；（三）生产经营状况发生严重

困难的。甲方：

乙方：

电力工程承包合同范本篇6

建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法

规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本安装工

程施工事项协商一致，以明确施工过程中双方的权利、义务、责

任和合法权益而订立本合同°第一条工程概况

一、工程名称：开闭所到环网柜320米线路敷设及接火送电

二、工程承包范围：320米电缆敷设（详见《安装工程预算

书》）

三、合同价款：

本工程包干总造价：贰拾陆万陆仔贰佰零陆元柒角柒分

（266206.77元）

第二条工程期限

一、工程的施工时间为乙方收到甲方工程款始计，至工程安

装完毕具备验收条件共60个工作日。

二、在施工过程中，如遇下列情况之一，双方应及时进行协

商，并以书面形式确定顺延期限。

（一）天灾或人力不能抗拒的原因；

（二）因甲方提出更变计划或变更施工图纸的原因；

（三）供电局批准的停电时间不在合同期限内等原因；

（四）与第三方关系协调不妥而使施工无法继续；

（五）其他非乙方原因引起的施工中断。

第三条施工准备

乙方在开工前应组织工程技术管理人员进行工程设计交底，

并负责编制施工方案。

第四条物资供应

本合同采用由双方确定的工程总造价结算的包材料、包安

装、包工期、包质量、包运输、包安全等全包方式承包。

第五条结算方式

原设计图纸如有下列变更，即施工方案不能实施，则按实际

发生的工程量结算：

一、电缆敷设路径走向、长度变更；

二、10kV线路走向、长度变更；

三、主要材料、数量或规格变化；

四、其他材料及施工费合计金额超过贰仟元。

第六条付款方式

合同签订后三日内，甲方按《安装工程预算书》总造价向乙

方支付工程预付款60%,计壹拾伍万玖仟柒佰贰拾肆元整（¥：

159724.00元），以便乙方购置材料，方能进行施工；安装完毕并

经甲方及供电部门验收合格，甲方按总造价向乙方支付工程进度

款30%,计柒万玖仟捌佰陆拾贰元整（79862.00元）通电运行后七

天内，甲方再支付乙方工程款项8虬计贰万壹仟贰佰玖拾陆整

（21296.00元）,剩余2%（5324.77元）留作质保金，质保期满七

个工作日内付清。

第七条双方责任

一、甲方责任

（一）甲方应按本合同中的约定及时向乙方支付工程款，如未

能按时交付工程款，则不享有乙方提供的任何服务。

（二）在工作现场积极配合乙方施工，提供必需的施工条件。

（三）公路、人行道开挖高压电缆沟、直埋沟开挖、过路顶管、电

缆分接箱安装用地、经过的土地由甲方负责与城建及其他相关部

门协调解决;涉及到的任何青苗砍伐、青苗赔偿全部由甲方负

责。若因上述原因造成工期延误乙方不负任何责任。

（四）有权或委托第三方在施工现场监督该项工程建设。（五）

甲方在乙方安装、调试完毕并具备竣工验收条件后，甲方收到乙

方验收通知之日起三个工作日内不验收的，视为乙方提供的材料

及相关施工质量是合格的，是符合本协议约定要求的。

二、乙方责任

（一）乙方承担甲方工程所需安装材料的购置，并负责工程设

备安装和调试。

（二）协助甲方协调本次工程内容范围内的外线产权方关

系。（三）乙方负责将工程材料安全运抵甲方现场交付验收，并保

证设备的原厂随机资料齐全，运输途中的风险由乙方承担。

（四）该工程经乙方协调供电局有关部门验收后，乙方必须有

完整的竣工资料移交甲方。

（五）在施工、安装、调试和保修期间，应按有关规定严格遵

守操作规程，发生的人身和其它意外事故，由乙方自身原因造成

的，责任由乙方自负。

（六）乙方负责自身工作层面安全措施及完工后的清场工作，

积极消除事故隐患。

第八条工程质量及工程验收

一、乙方应严格按照设计图纸施工，执行中华人民共和国行

业标准的有关规定，并执行现行的国家施工验收规范和质量检验

标准。

二、验收依据

乙方提交有关的测试报告，经当地供电部门检测合格，甲方

予以认可。

三、质保期:

本工程质保期为两年，如因质量问题造成的损坏，乙方保修

包换（人为和自然灾害造成的损坏不在质保范围）。第九条合同

有效期限及其它

一、本合同自双方签订之日起生效。

二、本合同一式肆份，均为正本，双方各执贰份。

三、本合同未尽事宜由双方友好协商后另签补充协议，补充

协议与本合同具有同等的法律效力。

甲方名称：（盖章）

乙方名称：

代表人：（签字）开户银行：银行帐号：

代表人：（签字）开户银行：银行帐号：

签订日期：

电力工程承包合同范本篇7

甲方：

乙方：

某某公司因生产需要安装_kVA配电变压器台以及架设等级

线路km。根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，

本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲乙双方协商决

定，甲方将此受电工程以包死形式承包给乙方并达成本协议，双

方共同遵守。

第一条工程名称：

第二条工程地点：

第三条工程内容：

第四条施工期限：年月日至年月日确因不可抗力或戋事工

作影响而被迫停工时，工期顺延。

第五条合同价款

合同价款总额（大写）（人民币），（小写）

¥（元。）

第六条付款方式：甲方于合同签订后两日内向乙方支付合同

价款的80%；工程结束，验收合格送电前结清剩余工程款。

第七条甲方责任

1、甲方负责本工程的青苗赔偿、树木砍伐、附着物的拆迁

和赔偿以及保证施工正常进行而采取的地方性行政协调工作，负

责为线路

施工所跨越的公路、电力线、通讯线、河流办理相应的审批

手续。若因甲方协调工作未及时处理，而导致乙方的怠工，甲方

应承担相应误工费用。

2、甲方按合同规定拨付工程款。

3、甲方负责监督乙方的施工进度与工程质量。

第八条乙方责任

1、按照施工图和有关规范要求组织文明施工，服从甲方代

表的监督。

2、按照施工工艺保质、保量、按期完成施工任务，并负责

竣工验收等事宜。

3、严格执行《电力安全工作规程》、《电力建设工作规程》，

依据有关规程要求组织施工。乙方在施工中因违反安全工作规定

和现场工作要求，以及由于个人违章所造成的人员、设备、工程

质量等方面的事故，均由乙方自行承担，与甲方无关C

4、乙方承包工程范围内的项目，必须自行组织施工，不得

转包、分包，否则甲方有权停止其转、分包施工，由此发生的全

部经济损失由乙方承担。

第九条验收及移交

1、工程验收：工程竣工验收由乙方书面通知甲方，由甲方

会同验收单位按施工图纸及《电力建设施工、验收及质量验评标

准汇编》作为质量评定和验收标准。在验收中发现属乙方施工质

量问题，乙方

应及时无偿返工处理，如造成工程延期每日按已收工程款

的.千分之三向甲方支付违约金。（如因设计和材料存在问题，由

乙方负责。）

2、工程移交：工程竣工验收合格后交付甲方。

第十条质量保修

本工程所使用材料质量保修期为个月，保修期起始日自工

程竣工验收交付之日计算。保修期内因材料质量出现问题，由乙

方无偿进行返修。因甲方原因造成的维修，相关费用由甲方承

担。

第十一条争议解决

因履行合同所发生的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。

如协商不能解决争议，则应将争议提交合同签订地法院进行裁

决。除非法院另有裁定，诉讼费用应由败诉一方承担。在法院诉

讼期间，除诉讼部分之外的其他合同条款应继续履行。

第十二条附则

1、本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同一式两

份，双方各执一份，效力均等，完成合同规定的全部内容后终

止。

2、本合同条款的任何变更，须经双方协商一致并签订书面

协议，该协议作为本合同的附件。

甲方（盖章）乙方（盖章）

委托人：委托人：

电力工程承包合同范本篇8

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

经甲、乙双方共同协商签订此建设工程承包合同，其具体条

款如下：

一、工程项目

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包工程范围及工程量：

4、承包期限：年月月日竣工0

5、工程承包费用

6、乙方必须投入的工种及人数

二、工程结算

工程竣工经甲、乙双方共同验收合格后，甲方一次性支付工

程款。

三、工程质量

甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行验收，乙方应按

照施工图纸及建设单位要求组织施工，保证工程质量，如不符合

质量标准必须返工修理，其工料费损失由乙方承担；如乙方工程

质量低劣且无法挽救，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

四、安全生产

1、乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守

安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方

可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙

方负责。

2、劳保用品及施工中属于个人使用的工具由乙方自行解

决。

2、施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事

故由乙方负责。

五、材料供应

甲方设专人工程材料，乙方应按照甲方提供的质量要求和材

料配合施工。乙方施工中浪费及不合理的超出限额部分，±1乙方

负担。

六、施工机具

1、大型机具由甲方负责，保证使用需要。

2、施工中使用的手工操作工具，由乙方自带。

3、对甲方提供的工具，乙方应认真保管使用，如丢失或损

坏

乙方负责赔偿。

七、现场管理

1、甲、乙双方要严格遵守现场管理制度，在甲方现场负责

人的统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料等工作双方应

密切配合，保证施工顺利进行。

2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产

的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如

有违反现场管理制度的不法行为甲方有权采取必要的措施，乙方

应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

八、违约责任

1、乙方承包的工程项目不得再行分包。在施工中经检验达

不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合

同，造成返工的损失乙方应予赔偿。

2、合同签订后，未经双方协商，任何一方不得随意变更或

解除。

3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求交工，如乙方不

能按期交工则按每超一天扣1000元计算，甲方可从工程款中扣

除作为违约金。

九、附则

1、本合同如有未尽事宜，甲、乙双方及时协商，协商不成

可向仲裁委员会申请仲裁，或向当地人民法院提起诉讼。

2、本合同自签订之日起生效。本合同一式两份，甲、乙双

方各执一份。

甲方签字：乙方签字:

签订日期：签订日期：

电力工程承包合同范本篇9

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

按照《中华人民共和国合同法》和《电力安装工程承包合

同条例》的原则，结合本工程具体情况，为明确双方经济责任，保

质、保量、保工期、安全顺利完成工程任务，甲、乙双方经相互

协商，特签定以下合同，以便共同遵守执行。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围：设计以甲方图纸为准，甲方配电工程线路

架设施工（米）。

四、开竣工时间：年月日至年月日。

五、配电工程线路架设总造价为人民币元整（¥元），经

甲、乙方双方协商，本工程承包方式为包干制，乙方负责本工程

所需材料及施工。

六、工程款支付方式：甲方于年月日一次性支付乙方前

期施工材料款：¥元，乙方收到款后，日内组织施工，施工完

毕验收合格后付全部工程款。

七、技术资料:

凡是乙方施工承担工程，必须做到资料齐全，手续完备。

八、损失责任：工程开工后，乙方严格按图施工，工程项目

变更影响结构的.必须经甲方同意，凡擅自变更项目或质量事故

不合格项目均由乙方承担全部经济损失。

九、安全生产：

工程开工前，乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二

级安全教育。施工中做好每道工序的安全交底工作，乙方必须严

格实行安全操作规程，安全岗、安全帽、安全标牌、警牌、安全

施工日记等不许齐。本工程的安全事故均由乙方承担，包含国家

强制规范要求、人身伤害保险费用，甲方不负责。

十、违约责任：

按《电力工程施工合同》示范文本通用条款的有关规定执

行。

H^一、保修条款：

以国家电力部门出台的保修周期一年为准，因施工质量造成

的一切损失均由乙方承担，不可抗拒的因素除外。

十二、合同以双方签字之日起生效。

本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，自双方签字盖章之

日起生效，工程验收决算完毕一年后失效。

合同签订日期:

甲方（签章）:

乙方（签章）:

电力工程承包合同范本篇10

甲方：______

乙方:______

根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条

例》，州水务局将______县结古镇禅古新村0.4kv〜10kv

线路工程承包给水电工程局有限责任公司施工，为保证该

工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协

议。

第一条工程概况：0.4kv〜10kv线路工程、变台安装及下户

线路安装

一、工程名称：县禅古新社区水利配套基础设施（供

电）工程

二、工程内容：0.4kv〜10kv线路工程、变台安装及下户线

路安装工程

三、工程地点：县结古镇禅古新村

四、设计单位：水电勘探设计院五、工期：20_年月

日至20_年月日五、质量标准：按电力行业优质工程执行，符

合设计及规范标准六、合同价款（工程总造价）：工程施工费用总

造价暂定（¥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为唯，甲

方需要增加的项目部分以设计变更为准。

第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律

一、合同语言：汉语

二、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。

三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力

工程质量验评标准。

第三条甲乙方驻工地代表

一、甲方项目负责人：

二、乙方项目负责人：

三、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。

四、监理工程师代表：第四条甲方工作

一、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨，给

施工单位提供施工的便利条件。

二、甲方负责组织相关部门，对工程实施监督，对质量不合

格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

三、开、竣工时间由甲方确定。

四、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部

门及乙方对工程施工图进行施工前会审，技术交底。

五、甲方可向施工项目部在本地区提供生活费和材料及机械

使用费。

第五条乙方工作一按照国家电力工程质量验评标准，担负

______县结古镇禅古新村建设0.4kv〜10kv线路工程、变台安装

及下户线路安装施工任务。

二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人

员对所有施工工程的质量检查监督。

三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同

意后，方可进行工程施工C

工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工

验收工作。

四对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，

确保工程质量达到合同约定的验收标准。

五提供施工的工程进度计划。

六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通管理规定和其它

施工单位的相互配合。

七已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的

成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

八做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

九保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要

求。

十积极配合甲方的工作，承担相应的重建保电工作。

第六条工程质量

一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。

乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求

乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条

件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期

不予顺延。

返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任C

二、质量评定部门：由甲方确定。

第七条验收和重新检验一甲方根据乙方的申请，组织青海

电力公司生技部、供电所对工程进行竣工验收。

对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导

致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至

符合质量要求。

二检查和返工。

乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出

的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检

查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、

修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响

乙方正常的施工进行。

第八条工程预付款本工程开工前预付工程款造价的30%o

第九条工程款支付一工程款支付方式：转账或支票二工程款

支付金额和时间：按工程进度支付工程款。

第十条竣工决算一竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需

修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验

收的日期。

二乙方在工程竣工验收合格后向甲方提交决算报告。

第十一条保修条款一保修内容、范围：乙方施工的项目及乙

方提供的相关材料的质量证明文件。

二保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计

算。

第十一条争议因执行本合同发生争议，有争议双方协商解

决，协商不成，有州仲裁委员会仲裁。

第十二条安全施工在工程施工中，乙方确保工程施工科学、

安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙

方承担责任，甲方概不负责；由于乙方施工原因造成他人财产、

人身损害的由乙方承担赔偿责任。

第十三条合同的生效和份数本合同自双方签字盖章之日起生

效，本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，

由双方各自分送相关部门。

第十五条附加条款合同条款中未尽事宜，双方协商解决。

甲方：乙方：

—年月日

电力工程承包合同范本篇11

劳务发包人：

劳务承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用

的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

一、劳务承包工作对象及劳务内容

工程名称：

工程地点：

分包范围：

质量标准：质量评定等级为合格

二、工作期限

开始工作日期：年月日；

结束工作日期：年月日；

总日历天数为：天。

三、劳务价款

1、本工程的劳务价款采用下列方式计算：

根据20—年《省安装工程计价表》，按实际完成的工程量清

单计算，采用人工定额基价为37元/工日，取机械费定额总

价的50%o

2、劳务价款的支付

(1)合同生效即支付预付款30000元；

(2)进度款支付：

每月根据本月完成的工程量计算价款，支付本月完成价款

的60%；

(3)最终支付：

工程竣工验收后，根据劳务结算总价款，支付至劳务结算

总价款的95%;劳务结算总价款的5%作为质量保修金，质量保修

期(竣工验收起一年)满后7天内，付清(质量保证金不计利息)。

四、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

(1)本合同；

(2)本合同附件(施工图纸、补充协议)；

(3)本工程施工总承包合同；

(4)本工程施工专业承包合同。

五、图纸

劳务发包人应在劳务承包人现场开工3天前，向劳务承包

人提供图纸2套。六、劳务发包人义务

1、成立与工程相适应的项目管理机构，组织实施施工管理

的各项工作，对工程的工期和质量向劳务承包人进行交底；

2、除非本合同另有约定，劳务发包人应完成施工前期的下

列工作并承担相应费用：

(1)在施工前向劳务承包人交付具备本合同项下劳务作业开

工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求；

(2)在施工前完成水、电、通讯等施工管线和施工道路，并

满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通

的时间和质量要求；

(3)在施工前向劳务承包人提供相应的地下管网线路资料；

(4)在施工前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、

规费，但涉及劳务承包人自身的手续除外)；

(6)在施工前向劳务承包人提供生产、生活临时设施：满足

生产生活要求，劳务承包人对其设施进行妥善保管；

3、统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生

活临时设施、工作用水、用电及施工场地；

4、及时提供相应的施工图纸，及时交付应供材料、设备，

所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；

5、按本合同约定，及时向劳务承包人支付劳动报酬；

6、负责与总包方、监理、设计及有关部门联系，协调现场

工作关系。

七、劳务承包人义务

1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包人负

责，组织具有熟练技术的工人投入工作；未经劳务发包方授权或

允许，不得擅自与工程总包方及有关部门建立工作联系；自觉遵

守法律法规及有关规章制度；

2、劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月

底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计

划，经劳务发包人批准后严格实施；

3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施

工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学

安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教

育，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;严格执

行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管

理规定，做到文明施工；

4、自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和桧查；接

受劳务发包人随时检查其设备、材料俣管、使用情况，及其操作

人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照

顾全局；搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

5、劳务承包人须服从劳务发包人转发的总包方及工程师的

指令。

八、工程量及点工的确认

1、现场实际完成的工程量按确认的工程量计算劳务报酬

的，由劳务承包人按月将完成的工程量报劳务发包人，由劳务发

包人确认，作为进度款的支付依据；

2、发生的现场点工按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务

承包人及时将提供劳务点工数报劳务发包人，由劳务发包人确

认，作为工程款的结算依据；

3、全部工作完成，经劳务发包人认可后14天内，劳务承包

人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计

价方式，进行劳务报酬的最终支付。

九、争议解决

合同双方在履行合同时发生争议，采取以下方式解决：

(1)双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁；

(2)向有管辖权的人民法院起诉。

十、因不可抗力事件导致的费用和工期延误由双方协商解

决。

十一、合同份数

本合同正本肆份，具有同等效力，由双方各执二份。

十二、补充条款

十三、合同生效

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

本合同双方约定签字、盖章后生效。

劳务发包人：（公章）劳务承包人：（公章）

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

电力工程承包合同范本篇12

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条

例》，州水务局将—县结古镇禅古新村0.4kv〜10kv线路工程承

包给水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完

成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

第一条工程概况：0.4kv〜lOkv线路工程、变台安装及下

户线路安装

、工程名称：—县禅古新社区水利配套基础设施（供电）工

程

二、工程内容：0.4kv〜10kv线路工程、变台安装及下户

线路安装工程

三、工程地点：—县结古镇禅古新村

四、设计单位：水电勘探设计院

五、工期：年月日至年月日

五、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范

标准

六、合同价款（工程总造价）：工程施工费用总造价暂定

（¥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要

增加的项目部分以设计变更为准。

第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律

一、合同语言：汉语

二、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。

三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电

力工程质量验评标准。

第三条甲乙方驻工地代表

一、甲方项目负责人：

二、乙方项目负责人：

三、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。

四、监理工程师代表：

第四条甲方工作

一、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨，给

施工单位提供施工的便利条件。

二、甲方负责组织相关部门，对工程实施监督，对质量不合

格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

三、开、竣工时间由甲方确定C

四、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部

门及乙方对工程施工图进行施工前会审，技术交底。

五、甲方可向施工项目部在本地区提供生活费和材料及机械

使用费。

第五条乙方工作

一按照国家巨力工程质量验评标准，担负—县结古镇禅古

新村建设0.4kv〜10kv线路工程、变台安装及下户线路安装施

工任务。

二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理

人员对所有施工工程的质量检查监督。

三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方

同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申

请，配合甲方做好工程竣工验收工作。

四对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返

工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

五提供施工的工程进度计划。

六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通管理规定和其

它施工单位的相互配合。

七已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程

的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

八做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

九保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合

要求。

十积极配合甲方的'工作，承担相应的重建保电工作。

第六条工程质量

一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不

到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方

应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因

达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工

后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

二、质量评定部门：由甲方确定。

第七条验收和重新检验

一甲方根据乙方的申请，组织青海电力公司生技部、供电

所对工程进行竣工验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙

方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新

组织人员验收，直至符合质量要求。

二检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求

以