防水工程设计与施工劳务分包合同（2024年度）2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME防水工程设计与施工劳务分包合同（2024年度）1本合同目录一览1.总则1.1分包工程的范围与内容1.2分包人的资质与条件1.3合同的生效与终止2.设计与施工2.1设计要求与标准2.2施工方案与进度2.3质量控制与验收3.劳务分包3.1劳务人员的要求与配置3.2劳务人员的工资与福利3.3劳务人员的管理与培训4.材料与设备4.1材料的供应与质量4.2设备的选用与维护4.3材料与设备的验收与保管5.费用与支付5.1工程款的支付方式与时间5.2工程变更与调整5.3违约责任与赔偿6.安全保障6.1安全生产的责任与措施6.2职业健康的保护与培训6.3安全事故的处理与报告7.信息沟通与协调7.1项目协调的组织与职责7.2工程信息的交流与处理7.3争议的解决与协调8.合同的变更与解除8.1合同变更的条件与程序8.2合同解除的条件与后果9.违约责任9.1分包人的违约行为9.2发包人的违约行为9.3违约责任的赔偿方式与限额10.争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁的程序与规则10.3法院诉讼的管辖与程序11.一般规定11.1合同的适用法律与解释11.2合同的附件与补充11.3合同的有效期与保密12.合同的签订与备案12.1合同签订的程序与时间12.2合同备案的程序与要求13.其他约定13.1技术交流与培训13.2参观考察与推广14.附件14.1设计文件与施工图纸14.2工程量清单与报价单14.3分包人提供的其他文件与资料第一部分：合同如下：第一条：总则1.1分包工程的范围与内容本合同分包的工程为防水工程，包括但不限于：屋面防水、地下室防水、卫生间防水、厨房防水等。分包人应按照合同约定完成分包工程的设计、施工、验收等全部工作。1.2分包人的资质与条件分包人应具备国家规定的防水工程专业承包资质，且具有与本工程相适应的技术、资金、人员等条件。1.3合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期满或分包工程验收合格后终止。第二条：设计与施工2.1设计要求与标准分包人应根据发包人的要求，按照国家标准、行业标准和地方标准进行设计，并提交设计文件。设计文件应包括设计说明书、施工图纸、材料清单等。2.2施工方案与进度分包人应根据设计文件，制定详细的施工方案，并按照合同约定的工期完成施工。施工过程中，分包人应确保工程质量，遵守安全生产、职业健康等相关规定。2.3质量控制与验收分包人应建立健全质量管理体系，对分包工程的质量进行控制。工程验收合格后，分包人应将工程资料交付发包人，并承担后续保修责任。第三条：劳务分包3.1劳务人员的要求与配置分包人应按照工程需要，配置足够的劳务人员，并确保劳务人员具备相应的技能和资质。3.2劳务人员的工资与福利分包人应按时足额支付劳务人员的工资，并依法为劳务人员缴纳社会保险。3.3劳务人员的管理与培训分包人应加强对劳务人员的安全教育和管理，定期进行技能培训，确保劳务人员的安全和素质。第四条：材料与设备4.1材料的供应与质量分包人应按照设计文件和合同约定，采购合格的材料，并保证材料的质量。4.2设备的选用与维护分包人应选用合适的设备进行施工，并负责设备的维护和保养。4.3材料与设备的验收与保管分包人应按照合同约定，对材料和设备进行验收，并妥善保管。第五条：费用与支付5.1工程款的支付方式与时间工程款分为三次支付：合同签订后支付30%，工程进度达到50%时支付30%，工程验收合格后支付40%。5.2工程变更与调整工程变更或调整应签订补充协议，并按照补充协议约定的方式支付。5.3违约责任与赔偿分包人未按照合同约定完成工程，应承担违约责任。发包人未按照约定支付工程款，应承担赔偿责任。第六条：安全保障6.1安全生产的责任与措施分包人应遵守国家安全生产法律法规，负责分包工程的安全生产。6.2职业健康的保护与培训分包人应关注劳务人员的职业健康，定期进行安全培训。6.3安全事故的处理与报告发生安全事故时，分包人应立即报告发包人和相关部门，并按照有关规定处理。第八条：合同的变更与解除8.1合同变更的条件与程序合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、范围、时间、费用等。8.2合同解除的条件与后果合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议应明确解除的原因、时间、后果等。第九条：违约责任9.1分包人的违约行为分包人未按照合同约定完成工程、未按照约定时间支付工程款、未按照约定提供材料和设备等，均视为违约。9.2发包人的违约行为发包人未按照约定时间支付工程款、未按照约定提供施工场地和条件、未按照约定提供设计文件等，均视为违约。9.3违约责任的赔偿方式与限额违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。损失赔偿额应包括直接损失和间接损失。具体赔偿方式和限额按照双方约定和法律规定执行。第十条：争议解决10.1争议的解决方式（1）提交合同约定的仲裁委员会仲裁；（2）向合同约定的法院提起诉讼。10.2仲裁的程序与规则仲裁应按照双方约定的仲裁委员会的规定进行。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.3法院诉讼的管辖与程序双方可以选择合同签订地、工程所在地或者其他有管辖权的法院提起诉讼。诉讼程序按照法院的规定进行。第十一条：一般规定11.1合同的适用法律与解释本合同适用中华人民共和国法律。合同条款的解释按照合同文件的顺序、条款的内容及其通常含义进行。11.2合同的附件与补充本合同附件包括：设计文件、施工图纸、工程量清单、报价单等。附件与合同具有同等法律效力。11.3合同的有效期与保密本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。双方应对合同内容保密，未经对方同意不得向第三方披露。第十二条：合同的签订与备案12.1合同签订的程序与时间合同签订应由双方授权代表签字并加盖公章。合同签订后，双方应按照约定时间向相关部门备案。12.2合同备案的程序与要求合同备案应按照国家和地方有关部门的规定进行。备案过程中，双方应积极配合，提供所需材料。第十三条：其他约定13.1技术交流与培训双方应积极开展技术交流与培训，提高工程质量和管理水平。13.2参观考察与推广双方应相互参观考察，相互学习，共同推广先进的技术和管理经验。第十四条：附件14.1设计文件与施工图纸附件中应包括设计文件、施工图纸等，以供双方查阅、使用。14.2工程量清单与报价单附件中应包括工程量清单、报价单等，以供双方查阅、使用。14.3分包人提供的其他文件与资料分包人应按照合同约定，提供其他文件与资料，以供发包人查阅、使用。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的定义与范围1.1第三方介入是指在本合同执行过程中，除甲乙方之外的单位或个人，根据合同约定或经甲乙方同意，参与合同的履行、监督、协调等活动。1.2第三方包括但不限于：中介机构、监理机构、检测机构、审计机构、金融机构等。第二条：第三方的责任与义务2.1第三方应按照合同约定或甲乙方的要求，履行相应的职责，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。2.2第三方应遵守国家法律法规，严格按照行业标准和合同约定进行工作，并对工作中获取的信息保密。2.3第三方应承担因自身原因导致的损失，对于甲乙方之间的纠纷，第三方不承担责任。第三条：第三方的权利与利益3.1第三方根据合同约定，有权获得相应的报酬和服务费用。3.2第三方在合同履行过程中，有权要求甲乙方提供必要的协助和支持。3.3第三方在合同履行过程中，有权对甲乙方的行为进行监督和评价。第四条：第三方介入的程序与时间4.1甲乙方应在合同中明确第三方介入的时间、范围和职责。4.2甲乙方应在第三方介入前，与第三方签订书面协议，明确双方的权利和义务。4.3甲乙方应按照合同约定，及时通知第三方介入，并提供必要的信息和资料。第五条：第三方介入的费用与支付5.1甲乙方应按照合同约定，支付第三方的费用。5.2第三方费用的支付方式、时间和条件，应在合同中明确。5.3甲乙方支付第三方费用后，第三方应及时提供相应的服务和支持。第六条：第三方介入的变更与解除6.1第三方介入的变更或解除，应由甲乙方协商一致，并签订书面协议。6.2变更或解除第三方介入，应遵循合同约定和法律法规的规定。6.3因变更或解除第三方介入导致的损失，由甲乙方按照合同约定承担。第七条：第三方介入的争议解决7.1第三方介入引起的争议，应通过友好协商解决。（1）提交合同约定的仲裁委员会仲裁；（2）向合同约定的法院提起诉讼。7.3仲裁或诉讼的管辖地点，应在合同中明确。第八条：第三方介入的保密与信息安全8.1第三方应遵守国家的保密法律法规，对在合同履行过程中获取的甲乙方商业秘密和个人信息予以保密。8.2第三方应采取必要的信息安全措施，保护甲乙方的信息和数据安全。8.3第三方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿甲乙方的损失。第九条：第三方介入的合同效力9.1本合同及其附件的效力，不受第三方介入的影响。9.2第三方介入不影响甲乙方之间的权利和义务。9.3第三方介入不影响本合同的解除、终止和违约责任。第十条：其他约定10.2甲乙方应监督第三方的工作，确保第三方按照合同约定履行义务。10.3甲乙方应按照合同约定，及时支付第三方介入的费用，避免因延迟支付导致的损失。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件与施工图纸设计说明书施工图纸材料清单施工工艺流程图施工组织设计2.工程量清单与报价单工程量清单材料设备报价单人工费用报价单施工机具报价单3.分包人提供的其他文件与资料分包人资质证明文件分包人人员配置表分包人施工方案分包人安全防护措施计划4.甲乙方签订的补充协议设计变更通知施工进度调整协议材料设备更换协议安全防护措施变更协议5.第三方介入的相关文件第三方介入协议第三方服务费用支付协议第三方工作范围与职责说明第三方保密协议说明二：违约行为及责任认定：1.分包人违约行为未按照设计文件和施工图纸施工未按照约定的时间完成工程提供的材料和设备不符合质量标准未按照约定支付工程款2.发包人违约行为未按照约定时间支付工程款未提供约定的施工场地和条件未提供完整的设计文件未履行合同约定的监督职责3.第三方违约行为未按照合同约定履行职责未遵守国家法律法规和行业标准泄露甲乙方商业秘密或个人信息未按照约定时间提供服务或支持4.违约责任认定标准违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。损失赔偿额应包括直接损失和间接损失。具体赔偿方式和限额按照双方约定和法律规定执行。违约方应在违约行为发生后一定时间内采取补救措施，减轻损失。5.违约责任示例说明分包人未按照约定时间完成工程，导致发包人遭受延误损失，分包人应赔偿发包人因此产生的直接经济损失。发包人未按照约定时间支付工程款，导致分包人施工进度受到影响，分包人可要求发包人支付逾期付款的利息。第三方未按照合同约定提供服务，导致工程质量问题，第三方应承担相应的修复费用。全文完。防水工程设计与施工劳务分包合同（2024年度）2本合同目录一览1.定义与术语解释1.1防水工程1.2设计与施工劳务分包1.3合同主体2.工程概述2.1工程地点2.2工程规模2.3工程内容3.分包范围与职责3.1分包范围3.2分包职责3.3分包工程的验收与保修4.设计与施工要求4.1设计要求4.2施工要求4.3质量标准5.合同价格与支付5.1合同总价5.2支付方式5.3价款调整6.工期与进度6.1工期要求6.2进度计划6.3延期违约责任7.劳务分包队伍管理7.1分包队伍组成7.2分包队伍管理职责7.3分包队伍人员管理8.安全生产与环保8.1安全生产要求8.2环保要求8.3安全事故处理9.违约责任与赔偿9.1违约责任9.2赔偿方式9.3损失赔偿计算10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点与机构10.3法律适用11.合同的变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3变更与解除的程序12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密责任13.合同的生效、终止与解除13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件14.其他条款14.1不可抗力14.2合同的转让14.3附件说明第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1防水工程防水工程指按照设计要求，采用相应的防水材料和施工工艺，对建筑物、构筑物等进行防水处理，以达到防止水分渗透和保护结构安全的工程。1.2设计与施工劳务分包设计与施工劳务分包指分包人根据合同约定，向承包人提供防水工程的设计方案和施工劳务，并按照合同约定的质量标准、工期要求等完成分包工程的作业。1.3合同主体合同主体指承包人和分包人。其中，承包人是指具有防水工程专业资质，承担防水工程设计与施工的企业；分包人是指具备相应施工能力，承担分包工程的单位或个人。第二条工程概述2.1工程地点工程地点指合同约定的防水工程实施的具体地理位置，包括建筑物的名称、地址等。2.2工程规模工程规模指防水工程的总面积、建筑物的高度、结构类型等，以及合同约定的其他相关技术参数。2.3工程内容工程内容指防水工程的具体施工内容，包括防水层的设计、施工、验收等，以及合同约定的其他相关工作。第三条分包范围与职责3.1分包范围分包范围指分包人根据合同约定，应完成的防水工程施工内容，包括施工图纸的解读、材料的采购、施工工艺的执行、工程验收等。3.2分包职责分包职责指分包人应承担的职责，包括按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成分包工程，对分包工程的质量、安全负责，并接受承包人的监督和管理。3.3分包工程的验收与保修分包工程的验收与保修指分包人应按照合同约定的质量标准完成分包工程，并在工程验收合格后，对分包工程进行一定期限的保修。第四条设计与施工要求4.1设计要求设计要求指分包人应根据承包人提供的技术要求和现场条件，制定合理的防水工程设计方案，并提交给承包人审批。4.2施工要求施工要求指分包人应按照经承包人审批的设计方案和施工图纸，采用合格的材料和施工工艺，严格遵循施工操作规程，确保分包工程的质量、安全。4.3质量标准质量标准指分包人应按照合同约定的质量要求，完成分包工程。工程质量应符合国家相关标准和行业规范，确保工程的使用功能和安全性能。第五条合同价格与支付5.1合同总价合同总价指承包人应支付给分包人的分包工程总价款，包括但不限于施工费用、材料费用、管理费用等。5.2支付方式支付方式指承包人应按照合同约定的时间和比例，向分包人支付合同总价款。支付方式可以采用进度付款、验收合格后付款等方式。5.3价款调整价款调整指合同执行过程中，因政策调整、市场变化等原因，导致合同总价发生变动时，双方应按照合同约定的方式进行价款调整。第六条工期与进度6.1工期要求工期要求指承包人应按照合同约定的时间节点，完成分包工程的施工。分包人应确保工程按期完工，如有延期，应承担相应的违约责任。6.2进度计划进度计划指分包人应根据合同约定的工期要求，制定详细的施工进度计划，并提交给承包人审批。6.3延期违约责任延期违约责任指分包人未按照合同约定的工期要求完成分包工程，应承担的违约责任。具体包括但不限于违约金、赔偿损失等。第八条劳务分包队伍管理8.1分包队伍组成分包队伍组成指分包人应根据合同约定的施工内容，组建相应的施工队伍，包括技术负责人、施工人员、管理人员等。8.2分包队伍管理职责分包队伍管理职责指分包人应负责对分包队伍的管理和培训，确保施工队伍具备相应的技能和素质，遵守施工规范和安全生产规定。8.3分包队伍人员管理分包队伍人员管理指分包人应按照合同约定的工程规模和进度要求，确保施工队伍的人员配备充足、稳定，并负责施工人员的工资、福利等事项。第九条安全生产与环保9.1安全生产要求安全生产要求指分包人应遵守国家有关安全生产的法律、法规和行业标准，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全生产。9.2环保要求环保要求指分包人应遵守国家有关环境保护的法律、法规和行业标准，采取必要的环保措施，确保施工过程中的环境保护。9.3安全事故处理安全事故处理指分包人在施工过程中发生安全事故时，应立即采取措施防止事故扩大，并及时报告承包人，共同处理安全事故的善后工作。第十条违约责任与赔偿10.1违约责任违约责任指分包人未履行合同约定的义务，应承担的违约责任。具体包括但不限于违约金、赔偿损失等。10.2赔偿方式赔偿方式指分包人应按照合同约定的方式，对因违约行为导致的损失进行赔偿。赔偿方式可以采用支付违约金、赔偿损失等形式。10.3损失赔偿计算损失赔偿计算指分包人应根据违约行为导致的实际损失，计算赔偿金额。赔偿金额应包括直接损失和间接损失。第十一条争议解决11.1争议解决方式争议解决方式指当合同各方在履行合同过程中发生争议时，应采取的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。11.2仲裁地点与机构仲裁地点与机构指当合同各方选择仲裁解决争议时，应确定的仲裁地点和仲裁机构。11.3法律适用法律适用指合同各方在履行合同过程中，应遵守的法律和法规。第十二条合同的变更与解除12.1合同变更条件合同变更条件指合同各方在履行合同过程中，因特殊情况需要变更合同时，应满足的条件和程序。12.2合同解除条件合同解除条件指合同各方在履行合同过程中，因特殊情况需要解除合同时，应满足的条件和程序。12.3变更与解除的程序变更与解除的程序指合同各方在履行合同过程中，进行合同变更或解除的具体程序和步骤。第十三条保密条款13.1保密内容保密内容指合同各方在履行合同过程中，应保密的信息和资料，包括但不限于技术秘密、商业秘密等。13.2保密期限保密期限指合同各方应承担保密义务的期限，自合同签订之日起至合同终止或解除之日止。13.3违约保密责任违约保密责任指合同各方违反保密义务时，应承担的违约责任和赔偿责任。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力指合同各方在履行合同过程中，因不可抗力原因导致不能履行或部分履行合同的情况。14.2合同的转让合同的转让指合同各方在履行合同过程中，经对方同意，可以将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。14.3附件说明附件说明指合同各方在履行合同过程中，对附件的内容、效力等进行的说明和约定。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念与责权利界定1.1第三方概念第三方指在本合同执行过程中，除甲乙方之外的参与方，包括但不限于中介方、监理方、材料供应商、施工队伍等。1.2第三方责任第三方在合同执行过程中，应承担与其角色和职责相应的责任。第三方应按照合同约定的标准和要求，完成其分内工作，并确保工程质量和安全。1.3第三方权利第三方在合同执行过程中，享有与其角色和职责相应的权利，包括但不限于按照合同约定的时间和方式获得付款、提出意见和建议等。2.第三方介入的额外条款与说明2.1第三方介入条件第三方介入条件指在合同执行过程中，第三方介入的具体条件和情况，包括但不限于第三方应具备的资质、经验、信誉等。2.2第三方选择与委托第三方选择与委托指甲乙双方在合同执行过程中，选择和委托第三方进行特定工作时的程序和要求，包括但不限于选择标准、委托方式、合同签订等。2.3第三方工作协调与管理3.第三方责任限额的明确3.1第三方责任限额的概念第三方责任限额指甲乙双方在合同中明确第三方在工程执行过程中应承担的责任范围和限额，以保护甲乙双方的利益。3.2第三方责任限额的确定第三方责任限额的确定指甲乙双方在合同中根据第三方的角色、职责和工程特点，合理设定第三方的责任范围和限额。3.3第三方责任限额的调整第三方责任限额的调整指在合同执行过程中，甲乙双方根据实际情况变化，对第三方责任限额进行合理的调整。4.第三方与其他各方的关系划分4.1第三方与甲乙方的关系划分第三方与甲乙方的关系划分指明确第三方在合同执行过程中，与甲乙方的权利、义务和责任界限。4.2第三方与分包方的关系划分第三方与分包方的关系划分指明确第三方在合同执行过程中，与分包方的权利、义务和责任界限。4.3第三方与其他参与方的关系划分第三方与其他参与方的关系划分指明确第三方在合同执行过程中，与其他参与方的权利、义务和责任界限。5.第三方介入后的合同变更与解除5.1第三方介入后的合同变更第三方介入后的合同变更指在第三方介入后，甲乙双方根据实际情况需要对合同内容进行变更的程序和条件。5.2第三方介入后的合同解除第三方介入后的合同解除指在第三方介入后，甲乙双方根据实际情况需要解除合同的条件和程序。6.第三方介入后的争议解决6.1第三方介入后的争议解决方式第三方介入后的争议解决方式指在第三方介入后，甲乙双方发生争议时应采取的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。6.2第三方介入后的仲裁地点与机构第三方介入后的仲裁地点与机构指在第三方介入后，甲乙双方选择仲裁解决争议时，应确定的仲裁地点和仲裁机构。6.3第三方介入后的法律适用第三方介入后的法律适用指在第三方介入后，甲乙双方在履行合同过程中应遵守的法律和法规。7.第三方介入后的其他条款与说明7.1第三方介入后的不可抗力第三方介入后的不可抗力指在第三方介入后，合同各方在履行合同过程中因不可抗力原因导致不能履行或部分履行合同的情况。7.2第三方介入后的合同转让第三方介入后的合同转让指在第三方介入后，合同各方在履行合同过程中，经对方同意，可以将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。7.3第三方介入后的附件说明第三方介入后的附件说明指在第三方介入后，合同各方在履行合同过程中，对附件的内容、效力等进行的说明和约定。第三部分：