二零二四年度城市综合体设计与施工合同3篇_第1页
二零二四年度城市综合体设计与施工合同3篇_第2页
二零二四年度城市综合体设计与施工合同3篇_第3页
二零二四年度城市综合体设计与施工合同3篇_第4页
二零二四年度城市综合体设计与施工合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩45页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度城市综合体设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1设计方主体1.2施工方主体1.3综合体项目定义第二条合同范围与内容2.1设计范围2.2施工范围2.3材料供应范围第三条合同价格与支付3.1设计费用3.2施工费用3.3材料供应费用3.4支付方式与时间第四条设计与施工进度4.1设计进度计划4.2施工进度计划4.3进度变更及其处理第五条质量标准与要求5.1设计质量标准5.2施工质量标准5.3材料质量标准第六条合同的履行与验收6.1设计方义务6.2施工方义务6.3验收程序与标准第七条合同变更与解除7.1变更条件7.2解除条件7.3变更与解除的程序第八条违约责任8.1设计方违约8.2施工方违约8.3材料供应方违约第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼地点9.3仲裁或诉讼适用法律第十条合同的生效、失效与终止10.1合同生效条件10.2合同失效条件10.3合同终止条件第十一条保密条款11.1保密信息的定义11.2保密义务与期限11.3保密违约责任第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力的处理12.3不可抗力后果的承担第十三条税费13.1税费承担主体13.2税费支付程序13.3税费争议处理第十四条其他条款14.1合同的翻译14.2合同的副本14.3合同的修改与补充第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1设计方主体designatingpartyreferstothelegalentitythatprovidesthedesignservicesfortheproject.1.2施工方主体constructionpartyreferstothelegalentitythatisresponsiblefortheconstructionandinstallationoftheproject.1.3综合体项目定义第二条合同范围与内容2.1设计范围2.2施工范围2.3材料供应范围第三条合同价格与支付3.1设计费用Thedesignfeeshallbepaidtheclienttothedesignatingpartyinaccordancewiththedesigncontract,andshallbepaidininstallmentsasthedesignworkprogresses.3.2施工费用Theconstructionfeeshallbepaidtheclienttotheconstructionpartyinaccordancewiththeconstructioncontract,andshallbepaidininstallmentsastheconstructionworkprogresses.3.3材料供应费用Thematerialsupplyfeeshallbepaidtheclienttothematerialsupplierinaccordancewiththematerialsupplycontract,andshallbepaidininstallmentsasthematerialsaredelivered.3.4支付方式与时间Thepaymentmethodshallbecashorbanktransfer,andthepaymenttimeshallbeasagreedinthecontract.第四条设计与施工进度4.1设计进度计划4.2施工进度计划4.3进度变更及其处理Intheeventofanychangestothedesignorconstructionschedule,theaffectedpartyshallnotifytheotherpartyandtheclientinatimelymanner,andshallmakenecessaryadjustmentstotheschedule.第五条质量标准与要求5.1设计质量标准Thedesignatingpartyshallensurethatthedesigndocumentsmeettherelevantnationalandindustrystandards,andshallberesponsibleforanydesignerrorsoromissionsthatresultinadditionalcostsordelays.5.2施工质量标准5.3材料质量标准第六条合同的履行与验收6.1设计方义务6.2施工方义务6.3验收程序与标准Theclientshallcarryouttheacceptanceofthedesignandconstructionworkinaccordancewiththerelevantnationalandindustrystandards,andshallissueanacceptancecertificateuponsatisfactionofthework.第八条违约责任8.1设计方违约Ifthedesignatingpartyfailstoperformitsobligationsunderthedesigncontract,itshallbeliablefortheresultingadditionalcosts,losses,ordamagesincurredtheclient.8.2施工方违约Iftheconstructionpartyfailstoperformitsobligationsundertheconstructioncontract,itshallbeliablefortheresultingadditionalcosts,losses,ordamagesincurredtheclient.8.3材料供应方违约Ifthematerialsupplierfailstoperformitsobligationsunderthematerialsupplycontract,itshallbeliablefortheresultingadditionalcosts,losses,ordamagesincurredtheclient.第九条争议解决9.1争议解决方式Anydisputesarisingoutoforinconnectionwiththiscontractshallberesolvedthroughnegotiationfirst,ifnegotiationfails,thenarbitrationinaccordancewiththerulesoftheChinaInternationalEconomicandTradeArbitrationCommission(CIETAC),andifarbitrationfails,litigationatthepeople'scourtwithjurisdictionoverthecontract.9.2仲裁或诉讼地点Theplaceofarbitrationorlitigationshallbethecitywherethecontractissigned.9.3仲裁或诉讼适用法律TheapplicablelawforarbitrationorlitigationshallbethelawofthePeople'sRepublicofChina.第十条合同的生效、失效与终止10.1合同生效条件10.2合同失效条件Thiscontractshallbedeemednullandvoidifanyofthefollowingconditionsoccur:(1)Theexpirationofthecontractperiod;(3)Themutualagreementofbothpartiestoterminatethecontract;(4)Theoccurrenceofanyeventofforcemajeurethatmakesitimpossibleforeitherpartytoperformitsobligationsunderthecontract;(5)Thedissolutionofeitherparty.10.3合同终止条件第十一条保密条款11.1保密信息的定义Confidentialinformationreferstoalltheinformationthatisnotpubliclyknownandisrelatedtothebusiness,technology,andotheraspectsofeitherpartyortheproject,includingbutnotlimitedtotechnicaldata,businessplans,andpersonnelinformation.11.2保密义务与期限Bothpartiesshallkeepeachother'sconfidentialinformationsecretduringthetermofthecontractandforaperiodoffiveyearsaftertheterminationorexpirationofthecontract.11.3保密违约责任Ifeitherpartybreachestheconfidentialityobligation,itshallbeliablefortheresultingdamagesandlossesincurredtheotherparty.第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义Forcemajeurereferstoeventsthatarebeyondthecontrolofeitherparty,suchasnaturaldisasters,war,andotherunforeseeableanduncontrollablecircumstancesthatmakeitimpossibleforeitherpartytoperformitsobligationsunderthecontract.12.2不可抗力的处理Intheeventofforcemajeure,theaffectedpartyshallpromptlynotifytheotherpartyinwriting,andtakenecessarymeasurestomitigatetheimpactoftheforcemajeure.12.3不可抗力后果的承担Thepartyaffectedtheforcemajeureshallnotbeheldliableforthenonperformanceordelayinperformanceofitsobligationsunderthecontractresultingfromtheforcemajeure,providedthatithastakennecessarymeasurestomitigatetheimpactoftheforcemajeureandhaspromptlynotifiedtheotherparty.第十三条税费13.1税费承担主体Thetaxliabilitiesarisingoutoftheperformanceofthiscontractshallbebornethepartythatislegallyresponsibleforthepaymentoftaxes.13.2税费支付程序Thepartythatisrequiredtopaytaxesshallprovidetherelevanttaxpaymentcertificatestotheotherpartyandsettlethetaxpaymentsinaccordancewiththeapplicabletaxlawsandregulations.13.3税费争议处理Intheeventofanydisputesarisingoutofthetaxliabilities,thepartiesshallresolvethedisputesthroughnegotiationfirst,andifnegotiationfails,arbitrationorlitigationinaccordancewiththeapplicablelawsandregulations.第十四条其他条款14.1合同的翻译Thiscontractmaybetranslatedintootherlanguages,buttheChineseversionshallbethecontrollingversion.14.2合同的副本Eachpartyshallreceiveacopyofthiscontract,andtheoriginalshallbekeptthepartythatpreparesthecontract.14.3合同的修改与补充Thiscontractmaybeamendedorsupplemented第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念与分类1.1第三方指的是除甲方和乙方之外的任何个人、公司或机构,包括但不限于中介方、咨询顾问、分包商、材料供应商等。1.2第三方可以根据其在合同执行过程中的角色和职责进行分类,包括但不限于技术咨询第三方、质量监督第三方、进度监管第三方等。第二条第三方介入的条件和程序2.1甲方和乙方根据合同执行的需要,可以协商决定是否引入第三方。2.2甲方和乙方应在合同中明确第三方的介入条件和程序,包括但不限于第三方的选择标准、评估方法、介入时间点等。2.3甲方和乙方应与第三方签订书面协议,明确第三方的职责、权利和义务。第三条第三方的主要责任和义务3.1第三方应按照合同约定履行其职责,确保合同的顺利执行。3.2第三方应对其提供的服务或产品的质量、安全、合规性负责。3.3第三方应遵守合同中的保密条款,保护甲方和乙方的商业秘密和技术秘密。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方和乙方是独立的主体,彼此之间不存在直接的合同关系。4.2甲方和乙方不应将第三方的行为或违约视为对方的行为或违约。4.3第三方不应介入甲方和乙方之间的合同争议,除非合同另有约定。第五条第三方责任限额5.1甲方和乙方应与第三方明确约定其责任限额,包括但不限于赔偿限额、责任范围等。5.2第三方责任限额应在合同中明确表述,以便在发生争议时有所依据。第六条第三方违约处理6.1如第三方未能履行其合同义务,甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。6.2甲方和乙方应与第三方协商解决违约问题,如协商无果,可依法采取仲裁或诉讼等方式解决。第七条第三方退出合同7.1第三方在合同执行过程中有权退出合同,但应提前通知甲方和乙方。7.2第三方退出合同后,应将其未履行完毕的义务转移给甲方和乙方同意的第三方。第八条第三方与甲方和乙方的沟通与协调8.2甲方和乙方应定期与第三方召开会议,讨论合同执行情况、解决问题等。第九条第三方介入对合同价格和支付的影响9.1第三方介入不应影响合同的价格和支付条款。9.2甲方和乙方应与第三方明确约定支付方式和支付时间,确保合同的顺利执行。第十条第三方介入对设计和施工进度的影响10.1第三方介入可能对设计和施工进度产生影响,甲方和乙方应与第三方协商解决。10.2甲方和乙方应与第三方明确约定设计和施工进度的要求和标准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计合同:详细规定设计方的主体、设计范围、设计费用、设计进度计划、设计质量标准等。2.施工合同:详细规定施工方的主体、施工范围、施工费用、施工进度计划、施工质量标准等。3.材料供应合同:详细规定材料供应方的主体、材料供应范围、材料供应费用、材料质量标准等。4.设计进度计划:详细规定设计各阶段的时间安排和责任分配。5.施工进度计划:详细规定施工各阶段的时间安排和责任分配。6.设计费用支付时间表:详细规定设计费用的支付方式和时间节点。7.施工费用支付时间表:详细规定施工费用的支付方式和时间节点。8.材料供应费用支付时间表:详细规定材料供应费用的支付方式和时间节点。9.设计质量标准和要求:详细规定设计文件和成果的质量标准和要求。10.施工质量标准和要求:详细规定施工工作的质量标准和要求。11.材料质量标准和要求:详细规定材料供应的质量标准和要求。12.设计变更协议:详细规定设计变更的条件、程序和责任分配。13.施工变更协议:详细规定施工变更的条件、程序和责任分配。14.材料变更协议:详细规定材料变更的条件、程序和责任分配。15.保密协议:详细规定保密信息的定义、保密义务和期限、保密违约责任等。16.不可抗力条款:详细规定不可抗力的定义、处理方式、不可抗力后果的承担等。17.税费支付协议:详细规定税费承担主体、税费支付程序、税费争议处理等。说明二:违约行为及责任认定:1.设计方违约行为及责任认定:设计方未能按时交付设计文件,需承担相应的违约责任,例如支付违约金或承担因此产生的额外费用。设计方设计成果不符合质量标准,需承担相应的违约责任,例如重新设计或承担因此产生的额外费用。2.施工方违约行为及责任认定:施工方未能按时完成施工工作,需承担相应的违约责任,例如支付违约金或承担因此产生的额外费用。施工方施工质量不符合标准,需承担相应的违约责任,例如重新施工或承担因此产生的额外费用。3.材料供应方违约行为及责任认定:材料供应方未能按时供应材料,需承担相应的违约责任,例如支付违约金或承担因此产生的额外费用。材料供应方供应的材料不符合质量标准,需承担相应的违约责任,例如重新供应材料或承担因此产生的额外费用。4.甲方违约行为及责任认定:甲方未能按时支付设计、施工或材料供应费用,需承担相应的违约责任,例如支付违约金或承担因此产生的额外费用。甲方未能提供必要的工作条件和协助,导致设计和施工进度延误,需承担相应的违约责任,例如支付违约金或承担因此产生的额外费用。5.乙方违约行为及责任认定:乙方未能按时交付设计成果或未能达到设计质量标准,需承担相应的违约责任,例如重新设计或承担因此产生的额外费用。乙方未能按时完成施工工作或未能达到施工质量标准,需承担相应的违约责任,例如重新施工或承担因此产生的额外费用。全文完。二零二四年度城市综合体设计与施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表1.2乙方名称及代表1.3丙方名称及代表1.4合同相关术语定义第二条设计与施工内容2.1设计范围2.2施工范围2.3设计及施工标准第三条合同价格3.1合同总价3.2设计费用的支付3.3施工费用的支付3.4价格调整机制第四条设计与施工时间安排4.1设计周期4.2施工周期4.3延期条款第五条设计与施工质量要求5.1设计质量标准5.2施工质量标准5.3质量验收程序第六条变更与调整6.1变更范围6.2变更程序6.3变更费用及时间调整第七条违约责任7.1甲方违约7.2乙方违约7.3丙方违约7.4违约赔偿金额及方式第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3诉讼管辖法院第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3泄密责任第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件第十一条法律适用与解释11.1合同适用的法律11.2合同解释权归属第十二条其他条款12.1不可抗力12.2合同的附件12.3合同的修改与补充第十三条合同的签署与备案13.1合同签署日期13.2合同签署地点13.3合同备案程序第十四条联系方式14.1甲方联系方式14.2乙方联系方式14.3丙方联系方式第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表甲方全称为“城市综合体开发有限公司”,甲方代表为法定代表人或授权代表。1.2乙方名称及代表乙方全称为“建筑设计研究院”,乙方代表为法定代表人或授权代表。1.3丙方名称及代表丙方全称为“建筑施工集团有限公司”,丙方代表为法定代表人或授权代表。1.4合同相关术语定义(1)城市综合体:指集购物、餐饮、娱乐、文化、休闲等多种功能于一体的综合性建筑群。(2)设计:指根据甲方需求,乙方进行的建筑方案设计、施工图设计等工作。(3)施工:指丙方根据乙方提供的施工图纸及施工技术要求,进行的建筑施工活动。第二条设计与施工内容2.1设计范围乙方负责完成城市综合体的整体设计,包括概念设计、方案设计、施工图设计及相关的设计咨询服务。2.2施工范围丙方负责按照乙方提供的施工图纸及施工技术要求,进行城市综合体的施工建设。2.3设计及施工标准乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行设计,丙方应按照乙方提供的施工图纸及施工技术要求进行施工。第三条合同价格3.1合同总价本合同的设计费为X万元,施工费为X万元,合计X万元。3.2设计费用的支付甲方应在乙方完成设计工作后,按照双方约定的比例分阶段支付设计费用。3.3施工费用的支付甲方应在丙方完成施工工作后,按照双方约定的比例分阶段支付施工费用。3.4价格调整机制如遇市场行情变化,双方可协商调整合同价格,并签订补充协议。第四条设计与施工时间安排4.1设计周期乙方应在本合同签订后X个月内完成设计工作。4.2施工周期丙方应在本合同签订后X个月内完成施工工作。4.3延期条款如因不可抗力等因素导致乙方或丙方无法按时完成工作,双方可协商延期。第五条设计与施工质量要求5.1设计质量标准乙方应保证设计质量符合国家标准、行业标准及甲方的要求。5.2施工质量标准丙方应保证施工质量符合国家标准、行业标准及乙方提供的施工图纸及施工技术要求。5.3质量验收程序双方应共同参与城市综合体的质量验收,验收合格后方可投入使用。第六条变更与调整6.1变更范围合同执行过程中,如甲方需求发生变更,乙方和丙方应根据变更情况进行相应的设计与施工调整。6.2变更程序甲方提出变更需求后,乙方和丙方应进行评估,如有必要,双方可签订补充协议。6.3变更费用及时间调整变更导致的额外费用及时间调整,双方可协商确定。第八条违约责任8.1甲方违约甲方未按约定支付费用、提供场地或违反合同其他约定的,应支付违约金,违约金为合同总价款的X%。8.2乙方违约乙方未按约定完成设计工作、提供设计成果或违反合同其他约定的,应支付违约金,违约金为设计费用的X%。8.3丙方违约丙方未按约定完成施工工作、提供施工成果或违反合同其他约定的,应支付违约金,违约金为施工费用的X%。8.4违约赔偿金额及方式违约方应按照守约方的实际损失支付赔偿金,赔偿金最高不超过违约金数额。第九条争议解决9.1争议解决方式(1)向合同签订地人民法院提起诉讼;(2)提交X仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构如选择诉讼,甲方所在地人民法院有管辖权;如选择仲裁,X仲裁委员会负责审理。9.3诉讼管辖法院甲方所在地人民法院。第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件合同履行完毕,双方权利义务终止。10.3合同解除条件合同执行过程中,如发生不可抗力等法定解除事由,双方可协商解除合同。第十一条法律适用与解释11.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。11.2合同解释权归属本合同的解释权归甲方所有。第十二条其他条款12.1不可抗力不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。12.2合同的附件本合同附件包括:设计委托书、施工委托书、设计方案、施工方案等。12.3合同的修改与补充本合同执行过程中,如双方需修改或补充合同内容的,应签订书面补充协议。第十三条合同的签署与备案13.1合同签署日期本合同签署日期为年月日。13.2合同签署地点本合同签署地点为。13.3合同备案程序合同签署后,双方应按照法律规定进行合同备案。第十四条联系方式14.1甲方联系方式联系人:X联系电话:X电子邮箱:X14.2乙方联系方式联系人:X联系电话:X电子邮箱:X14.3丙方联系方式联系人:X联系电话:X电子邮箱:X第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方定义本合同中所指的第三方,包括但不限于中介机构、评估机构、监管机构、咨询机构等,以及本合同执行过程中可能涉及的其他非甲方、乙方、丙方的组织或个人。1.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不仅限于设计、施工、质量监督、验收等阶段,具体介入范围和职责由甲方、乙方、丙方协商确定。第二条第三方选择的程序与标准2.1第三方选择程序甲方、乙方、丙方应共同协商选择第三方,并在合同中明确第三方的选择标准、程序和责任。2.2第三方选择标准第三方应具备相关资质、良好信誉和专业能力,能够独立公正地进行相关工作。第三条第三方的主要职责与义务3.1第三方职责第三方应按照合同约定,独立、公正地完成介入阶段的工作,并对其结果负责。3.2第三方义务第三方应遵守相关法律法规,保守合同保密信息,不得泄露甲乙方和丙方的商业秘密。第四条第三方介入的费用与支付4.1第三方费用第三方介入的费用由甲方承担,具体费用根据第三方的工作内容和难度确定。4.2第三方费用支付甲方应在第三方完成工作后,按照双方约定的比例分阶段支付第三方费用。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方因违约、过失或违法行为给甲方、乙方、丙方造成的损失,第三方应承担的最高赔偿额度。5.2第三方责任限额的确定第三方责任限额根据第三方的资质、信誉、专业能力等因素协商确定,并在合同中明确规定。5.3第三方责任限额的调整如第三方因特殊情况无法承担原定责任限额,甲方、乙方、丙方可协商调整第三方责任限额。第六条第三方违约处理6.1第三方违约第三方未按合同约定履行义务,或因第三方原因导致合同无法正常履行的,第三方应承担违约责任。6.2第三方违约处理甲方、乙方、丙方应共同协商处理第三方违约事宜,必要时可解除合同。第七条第三方与甲乙方、丙方的关系7.1第三方与甲乙方、丙方的关系定义第三方与甲乙方、丙方为合同关系,第三方独立于甲乙方、丙方之外,不改变甲乙方、丙方之间的合同关系。7.2第三方与其他各方的划分说明第三方在合同执行过程中,应明确自己的职责和义务,不得干涉甲乙方、丙方的内部管理事务。第八条第三方介入对合同其他条款的影响8.1第三方介入不影响合同其他条款的执行第三方介入不影响本合同其他条款的执行,甲乙方、丙方应继续履行合同约定的义务。8.2第三方介入的补充条款如本合同因第三方介入需要补充或修改,甲乙方、丙方应签订书面补充协议,并明确第三方介入的相关内容。第九条第三方介入的合同备案与公示9.1第三方介入的合同备案第三方介入的合同备案程序按照法律规定进行,甲乙方、丙方应提供相关材料。9.2第三方介入的公示第三方介入的相关信息应在合同签订后进行公示,接受社会监督。第十条联系方式10.1第三方联系方式联系人:X联系电话:X电子邮箱:X第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件本合同自甲乙方、丙方及第三方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件合同履行完毕,甲乙方、丙方及第三方的权利义务终止。11.3合同解除条件合同执行过程中,如发生不可抗力等法定解除事由,甲乙方、丙方及第三方可协商解除合同。第十二条其他条款12.1不可抗力不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。12.2合同的附件本合同附件包括:第三方选择标准、第三方责任限额协议等。12.3合同的修改与补充本合同执行过程中,如甲乙方、丙方需修改或补充合同内容的,应签订书面补充协议。第十三条合同的签署与备案13.1合同签署日期本合同签署日期为年月第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:设计委托书详细说明设计委托书的格式、内容、签字盖章要求等。附件2:施工委托书详细说明施工委托书的格式、内容、签字盖章要求等。附件3:设计方案详细说明设计方案应包含的内容、格式、签字盖章要求等。附件4:施工方案详细说明施工方案应包含的内容、格式、签字盖章要求等。附件5:第三方选择标准详细说明选择第三方时应考虑的标准和criteria,包括资质要求、信誉评估、专业能力等。附件6:第三方责任限额协议详细说明第三方责任限额的定义、确定方式、调整机制等。附件7:合同履行过程中的变更协议详细说明变更协议的格式、内容、签字盖章要求等。附件8:违约行为及责任认定标准详细列举各种违约行为,并明确违约责任认定标准和处理流程。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定如甲方未按约定支付费用、提供场地或违反合同其他约定,视为甲方违约。甲方应支付违约金,违约金为合同总价款的X%。示例:如果甲方未能在约定期限内支付设计费用,则构成违约,应按照合同约定支付违约金。2.乙方违约行为及责任认定如乙方未按约定完成设计工作、提供设计成果或违反合同其他约定,视为乙方违约。乙方应支付违约金,违约金为设计费用的X%。示例:如果乙方未能在约定期限内完成设计工作,则构成违约,应按照合同约定支付违约金。3.丙方违约行为及责任认定如丙方未按约定完成施工工作、提供施工成果或违反合同其他约定,视为丙方违约。丙方应支付违约金,违约金为施工费用的X%。示例:如果丙方未能在约定期限内完成施工工作,则构成违约,应按照合同约定支付违约金。4.第三方违约行为及责任认定如第三方未按合同约定履行义务,或因第三方原因导致合同无法正常履行,视为第三方违约。第三方应承担违约责任。示例:如果第三方未能在约定期限内完成质量监督工作,则构成违约,应按照合同约定承担违约责任。全文完。二零二四年度城市综合体设计与施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址第二条设计与施工内容2.1设计范围2.2施工范围2.3工程量清单第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式第四条设计进度与施工期限4.1设计进度计划4.2施工期限4.3延期条款第五条设计与施工质量标准5.1设计质量标准5.2施工质量标准5.3质量验收程序第六条乙方与丙方的责任与义务6.1乙方的责任与义务6.2丙方的责任与义务第七条变更与调整7.1变更程序7.2变更费用第八条违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3丙方违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点与机构第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同解除条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限第十二条法律法规与标准规范12.1适用法律法规12.2标准规范第十三条其他条款13.1不可抗力13.2附件13.3签字盖章第十四条合同的份数与保管14.1合同份数14.2合同保管责任第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称:×××城市综合体开发有限公司地址:×××市×××区×××路×××号1.2乙方名称:×××建筑设计有限公司地址:×××市×××区×××路×××号1.3丙方名称:×××施工集团有限公司地址:×××市×××区×××路×××号第二条设计与施工内容2.1设计范围:包括但不限于场地分析、概念设计、方案设计、施工图设计、设计文件审查及后续服务等工作。2.2施工范围:包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林景观工程等。2.3工程量清单:详见附件一《工程量清单》。第三条合同价格3.1合同总价:人民币××亿元(大写:玖拾捌亿柒仟捌佰万元整)。3.2价格调整机制:合同总价在合同签订后,如遇材料价格、人工费用等变动,按照双方约定的价格调整机制进行调整。3.3支付方式:甲方按照乙方提交的进度款申请,分期支付合同款项。具体支付方式详见附件二《支付方式》。第四条设计进度与施工期限4.1设计进度计划:乙方根据工程实际情况,制定设计进度计划,并报甲方审批。设计进度计划详见附件三《设计进度计划》。4.2施工期限:丙方根据施工图纸及工程量清单,制定施工计划,并报甲方审批。施工计划详见附件四《施工计划》。4.3延期条款:如因不可抗力等特殊情况导致工程延期,按照双方约定的延期条款处理。具体条款详见附件五《延期条款》。第五条设计与施工质量标准5.1设计质量标准:乙方应按照甲方提供的技术要求和标准进行设计,确保设计文件符合国家法律法规、行业标准和甲方要求。5.2施工质量标准:丙方应按照设计图纸和施工规范进行施工,确保工程质量符合国家法律法规、行业标准和甲方要求。5.3质量验收程序:工程完工后,乙方组织甲方、丙方进行联合验收,验收合格后方可交付使用。具体验收程序详见附件六《质量验收程序》。第六条乙方与丙方的责任与义务6.1乙方的责任与义务:按照合同约定完成设计工作,并保证设计质量;协助甲方办理相关审批手续;提供技术支持和咨询服务。6.2丙方的责任与义务:按照合同约定完成施工工作,并保证施工质量;遵守施工现场的安全生产规定;按照甲方要求提供工程进度和质量报告。第八条违约责任8.1甲方违约责任:甲方未按照约定支付合同款项,应支付违约金,违约金为应付款项的1%。8.2乙方违约责任:乙方未按照约定完成设计工作,应支付违约金,违约金为合同总价的1%。8.3丙方违约责任:丙方未按照约定完成施工工作,应支付违约金,违约金为合同总价的1%。第九条争议解决9.1争议解决方式:双方发生合同争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点与机构:如双方同意仲裁解决争议,仲裁地点为×××市,仲裁机构为×××仲裁委员会。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序:合同变更应由双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。10.3合同解除条件:合同解除应由双方协商一致,并签订解除协议。第十一条保密条款11.1保密内容:双方在合同执行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。11.2保密期限:自合同生效之日起至合同解除或终止之日起两年。第十二条法律法规与标准规范12.1适用法律法规:本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2标准规范:本合同的履行应遵守国家、行业和地方的相关法律法规、标准规范。第十三条其他条款13.1不可抗力:因不可抗力导致一方不能履行合同的,该方应立即通知对方,并在合理时间内提供相关证明文件。13.2附件:本合同的附件包括《工程量清单》、《支付方式》、《设计进度计划》、《施工计划》、《延期条款》、《质量验收程序》等。13.3签字盖章:本合同一式肆份,甲乙丙三方各执壹份,具同等法律效力,签字盖章后生效。第十四条合同的份数与保管14.1合同份数:本合同一式肆份,甲乙丙三方各执壹份,保留壹份正本,叁份副本。14.2合同保管责任:各方应对合同正本和副本的安全保管负责,确保合同不被遗失、损坏或篡改。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1定义:第三方是指除甲方、乙方、丙方之外的合同以外的其他个人或实体。15.2第三方介入情形:第三方介入包括但不限于中介方、监理方

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论