重工施工合同模板_第1页
重工施工合同模板_第2页
重工施工合同模板_第3页
重工施工合同模板_第4页
重工施工合同模板_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

重工施工合同模板第一篇范文:合同编号:__________

合同双方:

甲方(发包方):__________

乙方(承包方):__________

鉴于甲方需要乙方按照甲方提供的工程设计图纸、施工规范及工程量清单等,完成以下重工施工项目,经双方友好协商,特订立本合同,以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称:__________

2.工程地点:__________

3.工程规模:__________

4.工程内容:__________

5.工程预算:__________

二、合同工期及进度要求

1.工程工期:__________

2.进度要求:按照甲方提供的进度计划执行,确保按时完成工程。

三、工程费用及支付方式

1.工程费用:__________

2.支付方式:

(1)预付款:合同签订后__________个工作日内,乙方应向甲方提交预付款申请,甲方在收到申请后__________个工作日内支付预付款,金额为合同总价的__________%。

(2)进度款:工程进度达到合同约定节点后,乙方应向甲方提交进度款申请,甲方在收到申请后__________个工作日内支付进度款,金额为合同总价的__________%。

(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,乙方应向甲方提交竣工结算申请,甲方在收到申请后__________个工作日内支付竣工结算款,金额为合同总价的__________%。

(4)质保金:合同签订后,甲方应向乙方支付质保金,金额为合同总价的__________%,质保金在工程竣工验收合格后无息退还。

四、工程质量管理

1.乙方应按照工程设计图纸、施工规范及国家标准,确保工程质量达到合同约定的要求。

2.甲方有权对工程进行监督检查,乙方应予以配合。

3.工程质量发生争议时,双方应协商解决;协商不成的,可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

五、安全生产管理

1.乙方应按照国家和地方有关安全生产的法律、法规及规定,制定安全生产管理制度,确保工程安全生产。

2.甲方有权对工程安全生产进行检查,乙方应予以配合。

3.发生安全事故时,乙方应立即采取措施,并及时报告甲方。

六、保密条款

1.双方对本合同内容及工程资料负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。

2.保密期限自合同签订之日起至合同终止之日止。

七、违约责任

1.甲方违约责任:

(1)逾期付款的,应向乙方支付_____%的违约金;

(2)擅自变更工程设计、施工方案的,应承担由此造成的损失。

2.乙方违约责任:

(1)逾期完工的,应向甲方支付_____%的违约金;

(2)工程质量不符合约定的,应承担由此造成的损失。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

2.仲裁机构或人民法院应为本合同争议的管辖法院。

九、合同生效及终止

1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

2.合同履行完毕或双方协商一致解除本合同时,本合同终止。

十、其他

1.本合同一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜,可由双方另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件:

1.工程设计图纸

2.施工规范

3.工程量清单

4.甲方提供的进度计划

5.其他相关文件

甲方(盖章):__________

乙方(盖章):__________

签订日期:__________

第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导

合同编号:__________

合同双方:

甲方(发包方):__________

乙方(承包方):__________

第三方(监理方):__________

鉴于甲方为了确保重工施工项目的质量、进度和成本控制,需要引入第三方监理方对施工过程进行监督管理,乙方作为承包方负责实际施工,经三方友好协商,特订立本合同,以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称:__________

2.工程地点:__________

3.工程规模:__________

4.工程内容:__________

5.工程预算:__________

二、第三方监理方职责及权利

1.监理方负责对施工过程进行全面监督,确保施工质量、进度和成本符合合同要求。

2.监理方有权要求乙方提供施工方案、施工图纸等相关资料,并对施工过程进行现场检查。

3.监理方有权对施工过程中出现的质量问题、进度延误或成本超支提出整改意见,乙方应予以配合。

4.监理方有权对施工过程中的安全事故进行评估,并提出预防措施。

三、乙方职责及权利

1.乙方负责按照工程设计图纸、施工规范及甲方提供的工程量清单等,完成工程项目的施工。

2.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和资源,甲方应及时予以满足。

3.乙方有权根据施工进度和实际情况,对施工方案进行合理调整,但需事先通知甲方和监理方。

四、甲方权益及权利

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、成本完成工程。

2.甲方有权对施工过程进行监督,包括但不限于现场检查、审查施工记录等。

3.甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改,直至满足合同要求。

4.甲方有权在施工过程中,根据实际情况对施工方案进行调整。

5.甲方有权要求乙方在施工过程中采取必要的安全措施,确保施工安全。

五、甲方利益条款

1.甲方享有工程项目的所有权和使用权。

2.甲方享有工程项目的收益权,包括但不限于租金、销售收益等。

3.甲方享有工程项目的增值权,即工程项目的价值在施工过程中可能产生的增值。

六、乙方违约及限制条款

1.乙方未按合同约定的时间、质量、成本完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的_____%。

2.乙方未按监理方要求进行整改,导致工程质量、进度或成本问题,应承担由此产生的全部责任。

3.乙方未经甲方同意,擅自改变施工方案或施工工艺,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的_____%。

4.乙方在施工过程中发生安全事故,未采取有效措施防止事故扩大,应承担相应的法律责任。

5.乙方未经甲方同意,擅自转让合同,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的_____%。

七、争议解决

1.三方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

2.仲裁机构或人民法院应为本合同争议的管辖法院。

八、合同生效及终止

1.本合同自三方签字(或盖章)之日起生效。

2.合同履行完毕或三方协商一致解除本合同时,本合同终止。

九、总结

第三方监理方的介入,旨在确保工程项目的质量、进度和成本得到有效控制,同时保障甲方的权益。甲方作为项目的主人,通过引入监理方和强化乙方责任,旨在实现以下目的:

1.确保工程质量符合国家标准和甲方要求。

2.保障工程进度,按期完成项目。

3.控制工程成本,实现经济效益最大化。

4.降低施工风险,保障施工安全。

第三篇范文:第三方主体+乙方权益主导

合同编号:__________

合同双方:

甲方(发包方):__________

乙方(承包方):__________

第三方(监理方):__________

鉴于乙方具备丰富的重工施工经验,甲方希望通过引入第三方监理方对施工过程进行监督管理,以确保工程质量,同时乙方希望合同能够更加重视其权益,经三方友好协商,特订立本合同,以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称:__________

2.工程地点:__________

3.工程规模:__________

4.工程内容:__________

5.工程预算:__________

二、第三方监理方职责及权利

1.监理方负责对施工过程进行监督管理,确保施工质量、进度和成本符合合同要求。

2.监理方有权要求乙方提供施工方案、施工图纸等相关资料,并对施工过程进行现场检查。

3.监理方有权对施工过程中出现的问题提出整改意见,乙方应予以配合。

4.监理方有权对施工过程中的安全事故进行评估,并提出预防措施。

三、乙方职责及权利

1.乙方负责按照工程设计图纸、施工规范及甲方提供的工程量清单等,完成工程项目的施工。

2.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和资源,甲方应及时予以满足。

3.乙方有权根据施工进度和实际情况,对施工方案进行合理调整,但需事先通知甲方和监理方。

4.乙方享有对施工过程中的技术问题作出决定的权力,并有权拒绝不符合规范的要求。

5.乙方享有对施工进度进行控制的权力,确保工程按计划推进。

四、乙方利益条款

1.乙方享有工程项目的施工利润,合同约定利润分配比例应为乙方占_____%。

2.乙方享有工程项目的优先权,在后续类似工程中,乙方享有优先合作的机会。

3.乙方享有对施工过程中的技术改进和创新成果的知识产权。

五、甲方违约及限制条款

1.甲方未按合同约定提供施工条件和资源,导致乙方施工进度延误,甲方应向乙方支付_____%的违约金。

2.甲方未按合同约定支付工程款项,乙方有权暂停施工,直至款项支付完毕。

3.甲方擅自修改工程设计,导致乙方施工成本增加,甲方应承担由此增加的费用。

4.甲方未按照合同约定提供必要的配合和支持,影响乙方施工效率,甲方应向乙方支付_____%的违约金。

六、争议解决

1.三方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

2.仲裁机构或人民法院应为本合同争议的管辖法院。

七、合同生效及终止

1.本合同自三方签字(或盖章)之日起生效。

2.合同履行完毕或三方协商一致解除本合同时,本合同终止。

八、总结

乙方作为承包方,希望通过合同保障其施工过程中的权益,确保施工利润和项目优先权。乙方为主导的目的和

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论