工地承包灯合同范例

工地承包灯合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“承包方”）：

乙方（以下简称“发包方”）：

鉴于承包方具有从事工程承包的资质和经验，发包方需要承包方对某工地进行照明工程承包，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程规模：__________

5.工程工期：自合同签订之日起____个月。

二、工程承包范围

1.承包方负责工程的设计、施工、验收及保修等工作。

2.发包方提供工程所需材料、设备等。

三、工程承包方式

1.承包方按照发包方要求，自行组织施工，确保工程质量。

2.承包方按照国家相关法律法规、行业标准及本合同约定进行施工。

四、工程承包费用及支付方式

1.工程承包费用总额为人民币__________元。

2.工程承包费用支付方式如下：

（1）合同签订后____个工作日内，承包方提交相关资料，发包方支付合同总价款的____%作为预付款。

（2）工程开工后____个月，承包方提交工程进度款支付申请，发包方支付合同总价款的____%作为进度款。

（3）工程竣工验收合格后____个工作日内，承包方提交竣工结算报告，发包方支付合同总价款的____%作为竣工结算款。

（4）保修期满后____个工作日内，承包方提交保修金退还申请，发包方退还保修金。

五、工程质量及验收

1.承包方应严格按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工验收合格后，发包方应在____个工作日内进行验收。

3.验收不合格的工程，承包方应在____个工作日内整改，直至合格。

六、违约责任

1.承包方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向发包方支付合同总价款的____%作为违约金。

2.发包方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向承包方支付____%的违约金。

3.双方因合同履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。

3.本合同附件如下：

（1）工程承包合同附件一：工程图纸

（2）工程承包合同附件二：工程量清单

（3）工程承包合同附件三：工程质量标准

（4）工程承包合同附件四：施工组织设计

（5）工程承包合同附件五：工程进度计划

（6）工程承包合同附件六：工程验收报告

（7）工程承包合同附件七：保修证书

（8）工程承包合同附件八：其他相关资料

4.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

代表人（签字）：________________

代表人（签字）：________________

签订日期：________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

第三方（以下简称“监理方”）：

鉴于发包方需对某工地进行照明工程承包，为保障工程质量、施工进度及合同履行，经三方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程规模：__________

5.工程工期：自合同签订之日起____个月。

二、工程承包范围

1.承包方负责工程的设计、施工、验收及保修等工作。

2.发包方提供工程所需材料、设备等。

三、第三方监理方责任

1.监理方对工程实施全过程监理，确保工程质量、安全及施工进度。

2.监理方应具备相应的资质，并按国家相关法律法规、行业标准进行监理。

四、承包方责任

1.承包方应严格按照监理方要求和国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量。

2.承包方应按合同约定的时间节点完成工程，不得擅自更改工程进度。

五、发包方权益

1.发包方有权要求承包方提供工程图纸、施工组织设计、工程进度计划等资料。

2.发包方有权对工程进行质量、进度、安全等方面的监督检查。

3.发包方有权要求承包方对不符合质量标准的工程进行整改。

4.发包方有权要求承包方按照合同约定支付工程款。

六、承包方权益

1.承包方有权按照合同约定的时间节点获得工程款。

2.承包方有权要求发包方提供工程所需材料、设备等。

七、违约责任

1.承包方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向发包方支付合同总价款的____%作为违约金。

2.发包方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向承包方支付____%的违约金。

3.监理方未履行监理职责，导致工程质量、安全及施工进度出现问题，应承担相应的责任。

八、限制条款

1.承包方不得擅自更改工程设计和施工方案，如需变更，应经发包方和监理方同意。

2.承包方不得擅自使用非合同约定的材料、设备，如需使用，应经发包方和监理方同意。

3.承包方不得擅自停工、窝工，如需停工、窝工，应经发包方和监理方同意。

九、争议解决

1.三方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同生效及其他

1.本合同自三方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式____份，三方各执____份，具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

十一、第三方介入意义及目的

1.第三方监理方的介入，有助于确保工程质量、安全及施工进度，维护发包方权益。

2.第三方监理方可对承包方进行有效监督，防止施工过程中出现违规行为。

十二、甲方权益主导目的及意义

1.以甲方权益为主导，有利于保障甲方在工程承包过程中的权益。

2.甲方权益主导有利于确保工程质量，提高施工效率，降低工程成本。

附件：

（1）工程承包合同附件一：工程图纸

（2）工程承包合同附件二：工程量清单

（3）工程承包合同附件三：工程质量标准

（4）工程承包合同附件四：施工组织设计

（5）工程承包合同附件五：工程进度计划

（6）工程承包合同附件六：工程验收报告

（7）工程承包合同附件七：保修证书

（8）工程承包合同附件八：其他相关资料

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

监理方（盖章）：________________

代表人（签字）：________________

代表人（签字）：________________

代表人（签字）：________________

签订日期：________________

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

乙方（以下简称“承包方”）：

甲方（以下简称“发包方”）：

第三方（以下简称“监理方”）：

鉴于承包方具备从事工程承包的资质和经验，发包方需要承包方对某工地进行照明工程承包，为保障工程顺利进行，经三方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程规模：__________

5.工程工期：自合同签订之日起____个月。

二、工程承包范围

1.承包方负责工程的设计、施工、验收及保修等工作。

2.发包方提供工程所需材料、设备等。

三、第三方监理方责任

1.监理方对工程实施全过程监理，确保工程质量、安全及施工进度。

2.监理方应具备相应的资质，并按国家相关法律法规、行业标准进行监理。

四、承包方权益

1.承包方有权按照合同约定的时间节点获得工程款。

2.承包方有权要求发包方提供工程所需材料、设备等。

3.承包方有权在监理方指导下进行施工，确保工程质量。

五、发包方责任

1.发包方应按合同约定的时间节点支付工程款。

2.发包方应提供符合要求的材料、设备等。

3.发包方应配合承包方进行施工，确保工程顺利进行。

六、违约责任

1.承包方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向发包方支付合同总价款的____%作为违约金。

2.发包方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向承包方支付____%的违约金。

3.监理方未履行监理职责，导致工程质量、安全及施工进度出现问题，应承担相应的责任。

七、限制条款

1.发包方不得擅自更改工程设计和施工方案，如需变更，应经承包方和监理方同意。

2.发包方不得擅自使用非合同约定的材料、设备，如需使用，应经承包方和监理方同意。

3.发包方不得擅自停工、窝工，如需停工、窝工，应经承包方和监理方同意。

八、争议解决

1.三方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及其他

1.本合同自三方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式____份，三方各执____份，具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

十、乙方权益主导目的及意义

1.以乙方权益为主导，有利于保障承包方在工程承包过程中的合法权益。

2.乙方权益主导有利于确保工程质量和施工进度，提高承包方的经济效益。

十一、弱化甲方为主导的意义和目的

1.弱化甲方为主导，有利于降低承包方的经营风险，提高承包方的积极性。

2.弱化甲方为主导，有助于建立公平、公正的工程承包环境，促进工程行业的健康发展。

附件：

（1）工程承包合同附件一：工程图纸

（2）工程承包合同附件二：工程量清单

（3）工程承包合同附件三：工程质量标准

（4）工程承包合同附件四：施工组织设计

（5）工程承包合同附件五：工程进度计划

（6）工程承包合同附件六