砀山合同范例

砀山合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方与乙方之间因（具体事项）而产生的权利义务关系，经双方友好协商一致，达成如下协议：

一、项目名称：砀山合同范例

二、项目地点：砀山县

三、项目概况：

1.项目性质：（具体性质）

2.项目规模：（具体规模）

3.项目工期：（具体工期）

4.项目投资：（具体投资）

四、双方权利义务

1.甲方权利义务：

（1）按照合同约定，按时足额向乙方支付项目款项；

（2）负责项目所需物资、设备的采购及运输；

（3）负责项目施工过程中的安全管理；

（4）按照合同约定，对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查；

（5）按期验收项目成果，并支付乙方相应款项。

2.乙方权利义务：

（1）按照合同约定，按时完成项目施工；

（2）保证项目施工质量，符合国家及行业相关标准；

（3）按照甲方要求，提供项目施工过程中的相关资料；

（4）配合甲方进行项目验收；

（5）在项目施工过程中，遵守国家及地方相关法律法规，确保施工安全。

五、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）逾期支付项目款项的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额的（具体比例）计算；

（2）未按期验收项目成果的，应向乙方支付相应款项；

（3）因甲方原因导致项目停工、延误工期的，应向乙方支付停工、延误工期违约金，违约金按延误工期天数计算；

（4）未按约定履行安全管理责任的，应承担相应的法律责任。

2.乙方违约责任：

（1）未按时完成项目施工的，应向甲方支付违约金，违约金按延误工期天数计算；

（2）项目施工质量不符合国家及行业相关标准的，应承担相应的法律责任；

（3）因乙方原因导致项目停工、延误工期的，应向甲方支付停工、延误工期违约金；

（4）未遵守国家及地方相关法律法规，导致项目施工过程中出现安全事故的，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均可向项目所在地的人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；

3.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

附件：

1.项目可行性研究报告

2.项目施工图纸

3.项目合同备案证明

4.双方身份证复印件

5.其他与本合同相关的文件

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

签订日期：________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）为保障项目顺利进行，维护自身合法权益，特邀请丙方（以下简称“丙方”）作为项目监理方参与本项目。甲方与乙方（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合丙方的参与，就甲方与乙方之间因砀山合同范例项目而产生的权利义务关系，经三方友好协商一致，达成如下协议：

一、项目名称：砀山合同范例

二、项目地点：砀山县

三、项目概况：

1.项目性质：（具体性质）

2.项目规模：（具体规模）

3.项目工期：（具体工期）

4.项目投资：（具体投资）

5.项目监理：丙方

四、各方权利义务

1.甲方权利义务：

（1）有权要求乙方按照合同约定，按时足额完成项目施工；

（2）有权要求丙方按照合同约定，对项目施工进行全程监理；

（3）有权对项目施工质量、进度、安全等方面进行监督检查；

（4）有权根据项目实际情况，调整项目施工计划；

（5）有权在项目施工过程中，对乙方进行奖惩；

（6）有权在项目完成后，对项目成果进行验收。

2.乙方权利义务：

（1）按照合同约定，按时完成项目施工；

（2）保证项目施工质量，符合国家及行业相关标准；

（3）按照甲方要求，提供项目施工过程中的相关资料；

（4）配合甲方和丙方进行项目验收；

（5）在项目施工过程中，遵守国家及地方相关法律法规，确保施工安全。

3.丙方权利义务：

（1）对项目施工进行全面、严格的监理；

（2）及时向甲方报告项目施工过程中发现的问题；

（3）对乙方进行技术指导和监督管理；

（4）按照合同约定，提供项目监理报告；

（5）协助甲方和乙方解决项目施工过程中出现的争议。

五、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）逾期支付项目款项的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额的（具体比例）计算；

（2）未按期验收项目成果的，应向乙方支付相应款项；

（3）因甲方原因导致项目停工、延误工期的，应向乙方支付停工、延误工期违约金；

（4）未按约定履行安全管理责任的，应承担相应的法律责任。

2.乙方违约责任：

（1）未按时完成项目施工的，应向甲方支付违约金，违约金按延误工期天数计算；

（2）项目施工质量不符合国家及行业相关标准的，应承担相应的法律责任；

（3）因乙方原因导致项目停工、延误工期的，应向甲方支付停工、延误工期违约金；

（4）未遵守国家及地方相关法律法规，导致项目施工过程中出现安全事故的，应承担相应的法律责任。

3.丙方违约责任：

（1）未按合同约定履行监理职责的，应向甲方支付违约金；

（2）因丙方原因导致项目施工过程中出现重大质量问题或安全事故的，应承担相应的法律责任。

六、限制条款

1.乙方不得擅自更改项目施工方案，如需更改，应经甲方和丙方同意；

2.乙方不得将项目施工分包给不具备相应资质的单位或个人；

3.乙方不得利用项目施工过程中获取的甲方商业秘密；

4.丙方不得泄露项目施工过程中获取的甲方商业秘密。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均可向项目所在地的人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份；

2.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效；

3.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

第三方介入的意义和目的：丙方的加入，有助于提高项目施工质量、进度和安全，确保项目按期完成。同时，丙方的专业监理，有助于甲方更好地了解项目施工情况，降低项目风险。

甲方为主导的目的和意义：甲方作为项目主导方，有权对项目施工进行全程监督和管理，确保项目符合预期目标。甲方通过增加权利条款和利益条款，旨在保障自身权益，提高项目整体效益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“乙方”）为保障项目顺利进行，维护自身合法权益，特邀请丙方（以下简称“丙方”）作为项目咨询方参与本项目。甲方（以下简称“甲方”）与乙方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合丙方的参与，就甲方与乙方之间因砀山合同范例项目而产生的权利义务关系，经三方友好协商一致，达成如下协议：

一、项目名称：砀山合同范例

二、项目地点：砀山县

三、项目概况：

1.项目性质：建筑工程

2.项目规模：10万平方米

3.项目工期：24个月

4.项目投资：1亿元人民币

5.项目咨询：丙方

四、各方权利义务

1.甲方权利义务：

（1）按照合同约定，按时足额向乙方支付项目款项；

（2）提供项目施工所需的相关资料和资源；

（3）对项目施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督；

（4）在项目完成后，对项目成果进行验收。

2.乙方权利义务：

（1）按照合同约定，负责项目的设计、施工和交付；

（2）保证项目施工质量，符合国家及行业相关标准；

（3）按照丙方的咨询意见，对项目施工进行调整和优化；

（4）在项目施工过程中，定期向丙方汇报施工进度和质量情况。

3.丙方权利义务：

（1）对项目进行全面的技术咨询和风险评估；

（2）提供项目施工过程中的专业意见和建议；

（3）对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督；

（4）对项目施工过程中出现的争议进行调解。

五、乙方权利条款

1.乙方有权要求甲方按照合同约定，按时足额支付项目款项；

2.乙方有权要求丙方提供准确的技术咨询和风险评估报告；

3.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和资源；

4.乙方有权对项目施工方案进行合理调整，以提高施工效率和效果；

5.乙方有权在项目施工过程中，对施工工艺和材料进行优化选择。

六、甲方违约及限制条款

1.甲方未按时足额支付项目款项的，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款金额的（具体比例）计算；

2.甲方未提供必要的施工条件和资源的，应承担相应的责任；

3.甲方对项目施工过程中的质量、进度、安全等方面监督不力的，应承担相应的责任；

4.甲方在项目施工过程中，不得擅自变更项目设计和施工方案，否则应承担相应责任；

5.甲方在项目施工过程中，不得限制乙方的合理施工行为。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均可向项目所在地的人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份；

2.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效；

3.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

乙方为主导