版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度综合布线工程合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2综合布线工程第二条工程范围与内容2.1工程概述2.2工程具体内容第三条工程质量标准3.1质量要求3.2质量验收第四条工程进度与时间安排4.1工程时间表4.2工期延误第五条工程材料与设备5.1材料与设备要求5.2材料与设备供应第六条工程费用与支付6.1工程总价6.2付款方式与进度第七条工程变更与调整7.1变更条件7.2变更程序第八条违约责任与赔偿8.1违约行为8.2赔偿责任第九条争议解决9.1争议方式9.2争议解决机构第十条合同的生效、修改与终止10.1合同生效条件10.2合同修改10.3合同终止第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决第十三条其他条款13.1通知与送达13.2附加条款第十四条合同的签署与备案14.1签署日期14.2合同备案第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2综合布线工程1.2.1工程地点:×××公司所在地1.2.2工程内容:包括但不限于通信设备安装、线缆布设、信息插座安装、系统测试等第二条工程范围与内容2.1工程概述2.1.1工程规模:×××平方米2.1.2工程目标:按照甲方要求完成综合布线工程,确保系统稳定、可靠、安全2.2工程具体内容2.2.1布线系统设计:根据甲方需求,设计合理的布线系统,包括线缆类型、敷设方式等2.2.2设备安装:包括但不限于交换机、路由器、信息插座等设备的安装与调试2.2.3线缆布设:按照设计图纸进行线缆布设,确保线缆安全、整齐、易于维护2.2.4系统测试:完成布线工程后,对系统进行全面测试,确保各项指标符合要求第三条工程质量标准3.1质量要求3.1.1线缆质量:采用符合国家标准的合格产品,线缆敷设符合相关规范3.1.2设备质量:设备应具备国家认证的相关资质,确保性能稳定、安全可靠3.2质量验收3.2.1验收标准:按照国家标准和行业规范进行验收3.2.2验收程序:工程完成后,甲方组织专业人员进行验收,乙方协助第四条工程进度与时间安排4.1工程时间表4.1.1工程启动:自合同签订之日起××天内4.1.2工程完成:自工程启动之日起××天内4.2工期延误4.2.1延误原因:不可抗力因素或甲方原因导致工程延误4.2.2延误处理:根据实际情况协商顺延工期,并约定顺延后的完工日期第五条工程材料与设备5.1材料与设备要求5.1.1材料要求:乙方应提供符合国家标准的合格材料5.1.2设备要求:乙方应提供具备国家认证的相关资质的设备5.2材料与设备供应5.2.1供应责任:乙方负责材料与设备的供应及运输至工程现场5.2.2供应时间:确保材料与设备在工程进度所需时间内到达现场第六条工程费用与支付6.1工程总价6.1.1总价金额:×××万元(大写:人民币×××万元整)6.1.2价格条款:本工程总价包括但不限于材料费、人工费、设备费等6.2付款方式与进度6.2.1付款方式:银行转账6.2.2付款进度:按照工程进度分阶段支付,具体支付比例和时间由双方协商确定第八条违约责任与赔偿8.1违约行为8.1.1甲方违约:甲方未按约定时间支付工程款、提供场地、图纸等,导致工程延误或无法正常进行8.1.2乙方违约:乙方未按约定时间完成工程、未提供合格材料或设备、工程质量不符合标准等8.2赔偿责任8.2.1甲方赔偿:甲方违约导致乙方损失的,应按实际损失赔偿乙方8.2.2乙方赔偿:乙方违约导致甲方损失的,应按实际损失赔偿甲方第九条争议解决9.1争议方式9.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议和纠纷9.1.2如协商不成,任何一方均可向工程所在地的法院提起诉讼9.2争议解决机构9.2.1双方同意将争议提交给工程所在地的仲裁委员会进行仲裁第十条合同的生效、修改与终止10.1合同生效条件10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效10.1.2合同生效后,双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务10.2合同修改10.2.1合同履行过程中,如遇特殊情况需要修改合同,应经双方协商一致并书面确认10.2.2修改后的合同与原合同具有同等法律效力10.3合同终止10.3.1工程完成后,经甲方验收合格,本合同即告终止10.3.2如双方协商一致,可提前终止本合同,并按约定办理相关手续第十一条保密条款11.1保密内容11.1.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密11.1.2保密期限自合同生效之日起算,至合同终止或履行完毕之日止11.2保密义务11.2.1双方不得向第三方泄露保密内容,除非依法应当向行政机关、司法机关提供的情况11.2.2双方应采取适当措施,确保保密信息不被非法使用或披露第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用12.1.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律12.2争议解决12.2.1双方同意将合同争议提交至工程所在地人民法院管辖第十三条其他条款13.1通知与送达13.1.1双方应以书面形式相互通知,通知应在送达对方指定的地址和联系方式后生效13.1.2双方应共同确定有效的送达地址和联系方式,并予以书面记录13.2附加条款13.2.1本合同未尽事宜,双方可签订附加条款,作为本合同的补充13.2.2附加条款与本合同具有同等法律效力第十四条合同的签署与备案14.1签署日期14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效14.1.2双方应在合同文本上签字并加盖公章14.2合同备案14.2.1双方应在合同生效后××天内,将合同副本送交相关行政机关备案14.2.2合同备案不影响合同的履行和效力第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入1.1.1本合同所称第三方,是指除甲方和乙方之外,参与或涉及本工程的其他个人、法人或其他组织1.1.2第三方介入包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、施工单位等1.2第三方责任1.2.1第三方应按照合同约定和相关法律法规的要求,履行其在工程中的职责和义务1.2.2第三方对其行为所产生的后果承担相应的法律责任第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方选择2.1.1甲方和乙方应共同协商选择第三方,并签订相应的合同或协议2.1.2甲方和乙方应审慎评估第三方的资质、能力和信誉,确保其具备履行合同的能力2.2第三方介入程序2.2.1第三方介入工程前,应向甲方和乙方提交相关资料,包括但不限于资质证书、合同协议等2.2.2甲方和乙方应对第三方提交的资料进行审核,确认无误后同意其介入工程第三条第三方介入后的合同修正3.1第三方合同3.1.1甲方和乙方与第三方签订的合同或协议,应与本合同相衔接,不得与本合同内容相抵触3.1.2第三方合同应明确约定第三方的权利、义务和责任,以及甲方和乙方的权利和义务3.2第三方责任限额3.2.1甲方和乙方应与第三方约定责任限额,确保第三方在其责任范围内承担相应的责任3.2.2责任限额应包括但不限于第三方赔偿限额、第三方责任范围等第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方4.1.1第三方应向甲方负责,按照甲方要求履行合同义务,提供合格的产品或服务4.1.2甲方有权对第三方的工作进行监督和检验,确保工程质量符合本合同要求4.2第三方与乙方4.2.1第三方应向乙方负责,按照乙方要求履行合同义务,提供合格的产品或服务4.2.2乙方有权对第三方的工作进行监督和检验,确保工程质量符合本合同要求4.3第三方与甲方、乙方的关系4.3.1第三方应同时向甲方和乙方负责,按照双方要求履行合同义务,提供合格的产品或服务4.3.2甲方和乙方有权对第三方的工作进行监督和检验,确保工程质量符合本合同要求第五条第三方违约的处理5.1第三方违约5.1.1第三方未按合同约定履行义务,或其产品或服务不符合质量要求的,视为违约5.1.2第三方违约导致甲方或乙方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任5.2第三方违约的处理5.2.1甲方和乙方应与第三方协商解决违约问题,必要时可依法向第三方追偿第六条第三方介入的终止6.1第三方终止介入6.1.1第三方完成其在工程中的职责和义务后,本合同约定的第三方介入即告终止6.1.2第三方终止介入后,甲方和乙方应共同对第三方的工作进行验收,确认合格后办理相关手续第七条第三方介入后的争议解决7.1争议解决方式7.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议和纠纷7.1.2如协商不成,任何一方均可向工程所在地的法院提起诉讼7.2争议解决机构7.2.1双方同意将争议提交给工程所在地的仲裁委员会进行仲裁第八条法律适用与争议解决8.1法律适用8.1.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律8.2争议解决8.2.1双方同意将合同争议提交至工程所在地人民法院管辖第九条其他条款9.1通知与送达9.1.1双方应以书面形式相互通知,通知应在送达对方指定的地址和联系方式后生效9.1.2双方应共同确定有效的送达地址和联系方式,并予以书面记录9.2附加条款9.2.1本合同未尽事宜,双方可签订附加条款,作为本合同的补充9.2.2附加条款与本合同具有同等法律效力第十条合同的签署与备案10.1签署日期10.1.1本合同自双方签字盖第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:综合布线工程设计方案附件二:综合布线工程施工图纸附件三:材料和设备清单附件四:工程进度计划表附件五:质量检验标准附件六:安全防护措施方案附件七:合同履行过程中所需的其他文件和资料附件一:综合布线工程设计方案1.1设计方案应包括系统概述、设计依据、系统组成、布线方案、设备选型、技术指标、施工要求等内容1.2设计方案应符合国家相关标准和行业规范1.3设计方案应经过甲方和乙方审核批准后方可用于施工附件二:综合布线工程施工图纸2.1施工图纸应包括平面图、系统图、布线图、设备安装图等2.2施工图纸应清晰、准确、完整,易于施工人员理解和操作2.3施工图纸应经过甲方和乙方审核批准后方可用于施工附件三:材料和设备清单3.1材料和设备清单应详细列出工程所需的所有材料和设备名称、型号、规格、数量、单价、总价等信息3.2材料和设备清单应符合设计方案和施工图纸的要求3.3材料和设备清单应经过甲方和乙方审核批准后方可用于施工附件四:工程进度计划表4.1工程进度计划表应详细列出工程的各阶段施工时间、节点及完成情况4.2工程进度计划表应根据工程实际情况进行调整,并通知甲方和乙方4.3工程进度计划表应经过甲方和乙方审核批准后方可用于施工附件五:质量检验标准5.1质量检验标准应包括材料检验、施工质量检验、系统测试等内容5.2质量检验标准应符合国家相关标准和行业规范5.3质量检验标准应经过甲方和乙方审核批准后方可用于施工附件六:安全防护措施方案6.1安全防护措施方案应包括施工现场安全、施工人员安全、设备安全等内容6.2安全防护措施方案应符合国家相关标准和行业规范6.3安全防护措施方案应经过甲方和乙方审核批准后方可用于施工附件七:合同履行过程中所需的其他文件和资料7.1包括但不限于变更通知、验收报告、付款凭证、工程进度报告等7.2甲方和乙方应按照合同约定及时提供和接收相关文件和资料7.3甲方和乙方应对文件和资料进行妥善保管,不得泄露、损坏或遗失说明二:违约行为及责任认定:1.甲方未按约定时间支付工程款、提供场地、图纸等,导致工程延误或无法正常进行2.乙方未按约定时间完成工程、未提供合格材料或设备、工程质量不符合标准等3.第三方未按约定履行义务,或其产品或服务不符合质量要求等违约责任认定标准:1.违约行为导致工程延误的,应按照合同约定承担相应的违约责任2.违约行为导致工程质量不符合标准的,应承担修复、返工等费用,并支付违约金3.违约行为导致甲方或乙方损失的,应按照实际损失承担赔偿责任示例说明:1.若甲方未按约定时间支付工程款,导致乙方无法正常进行施工,乙方有权要求甲方支付违约金,并按照实际损失要求赔偿2.若乙方未按约定时间完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,并按照实际损失要求赔偿3.若第三方提供的设备不符合质量要求,导致工程质量不符合标准,甲方有权要求第三方承担修复、返工等费用,并支付违约金全文完。二零二四年度综合布线工程合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同关键词定义第二条工程范围与内容2.1工程概述2.2工程具体内容2.3工程量清单第三条工程质量标准3.1工程质量要求3.2质量验收标准3.3质量保障措施第四条工程进度与工期4.1工程计划进度4.2工期延误责任4.3提前完成工程的奖励第五条合同价格与支付5.1合同总价5.2支付方式5.3进度付款5.4最终付款第六条材料与设备供应6.1甲方供应的材料与设备6.2乙方供应的材料与设备6.3材料与设备验收第七条技术指导与监督7.1技术支持7.2工程监督7.3技术变更第八条安全与环保8.1安全措施8.2环保要求8.3安全事故处理第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3不可抗力因素第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖10.3调解与仲裁第十一条合同的变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3变更与解除的程序第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款第十三条合同的生效、终止与解除13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件第十四条其他条款14.1信息保密14.2法律适用14.3合同附件第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的本合同标的为甲方2024年度综合布线工程,包括但不限于:(1)综合布线系统的设计与施工;(2)相关设备、材料的供应与安装;(3)系统调试、验收及售后服务。1.3合同关键词定义(1)综合布线工程:指按照甲方要求,对甲方的办公区域、数据中心等场所进行网络布线、设备安装、系统调试等工作,以实现数据、语音等信号的传输。(2)甲方:指合同中承担权利和义务的一方,即×××科技有限公司。(3)乙方:指合同中承担权利和义务的一方,即×××建筑工程有限公司。(4)工程进度:指工程按照合同约定的时间节点进行的工作情况。(5)合同总价:指双方约定的完成本合同标的所需支付的金额,包括但不限于工程设计费、施工费、材料费、人工费等。第二条工程范围与内容2.1工程概述(1)甲方办公区域网络布线系统;(2)甲方数据中心网络布线系统;(3)甲方会议室、报告厅等特殊场所的网络布线系统;(4)甲方设备房、机房等场所的网络设备安装;(5)系统调试、验收及售后服务。2.2工程具体内容(1)网络布线系统的设计:根据甲方提供的场地、设备等资料,乙方负责设计综合布线系统方案,包括布线路径、设备选型、系统容量等。(2)网络布线系统的施工:按照设计方案,乙方负责组织施工队伍进行现场施工,包括布线、槽道安装、设备安装等。(3)网络设备安装:乙方负责按照设计方案进行网络设备的安装、接线、调试等工作。(4)系统调试与验收:乙方在工程完成后,负责对综合布线系统进行调试、测试,确保系统满足甲方要求,并通过甲方验收。(5)售后服务:乙方在工程验收合格后,提供一年的免费售后服务,包括系统维护、设备更换等。2.3工程量清单详见附件《工程量清单》。第三条工程质量标准3.1工程质量要求(1)符合国家相关法律法规、行业标准和规范;(2)满足甲方提供的技术要求和使用功能;(3)乙方应按照设计方案进行施工,确保工程质量。3.2质量验收标准(1)工程完成后,乙方应提供完整的工程资料,包括设计文件、施工记录、测试报告等;(2)甲方应按照合同约定的质量标准进行验收,如不符合要求,乙方应负责整改;(3)工程验收合格后,甲方应签署验收报告。3.3质量保障措施(1)乙方应具备相应的施工资质和专业技术人员;(2)乙方应按照设计方案进行施工,确保工程质量;(3)乙方应建立健全质量管理体系,对工程质量进行全程监控;(4)乙方应定期对施工人员进行质量教育和培训。第四条工程进度与工期4.1工程计划进度详见附件《工程进度计划》。4.2工期延误责任(1)如因乙方原因导致工程延误,乙方应承担相应的违约责任;(2)如因甲方原因导致工程延误,甲方应承担相应的违约责任。4.3提前完成工程的奖励如乙方提前完成工程,甲方按照合同约定给予乙方奖励。第五条合同价格与支付5.1合同总价本合同总价为一亿五千万元人民币(¥150,000,000)。5.2支付方式(1)进度付款:甲方按照工程进度,分阶段支付乙方工程款项;(2)最终付款:工程验收合格后,甲方支付乙方剩余款项。5.3进度付款详见附件《进度付款计划》。5.4最终付款工程验收合格后,甲方应在验收报告签署之日起15日内支付乙方剩余款项。第六条材料与设备供应6.1甲方供应的材料与设备甲方负责供应工程所需的主要材料和设备,包括但不限于:(1)网络设备;(2)布线材料;(3)槽第八条技术指导与监督8.1技术支持(1)综合布线系统设计咨询;(2)设备安装、调试技术指导;(3)售后服务技术支持。8.2工程监督乙方应加强对施工现场的监督,确保工程按照设计方案和质量标准进行。8.3技术变更如在施工过程中出现技术问题或变更,乙方应立即通知甲方,并共同协商确定变更方案。第九条安全与环保9.1安全措施乙方应制定施工现场安全管理制度,并严格按照国家相关法律法规和标准进行施工。9.2环保要求乙方应遵守国家环保法规,确保施工过程中的环保要求得到满足。9.3安全事故处理如在施工过程中发生安全事故,乙方应立即采取措施防止事故扩大,并报告甲方及相关部门。第十条违约责任10.1甲方违约责任如甲方未按照合同约定履行义务,甲方应承担相应的违约责任,包括但不限于:(1)延期付款;(2)工程质量不符合约定;(3)其他违反合同约定的行为。10.2乙方违约责任如乙方未按照合同约定履行义务,乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于:(1)工程进度延误;(2)工程质量不符合约定;(3)其他违反合同约定的行为。10.3不可抗力因素如因不可抗力因素导致合同无法履行或部分履行,双方应协商解决。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更条件合同变更需双方协商一致,并签订书面变更协议。11.2合同解除条件合同解除需双方协商一致,并签订书面解除协议。11.3变更与解除的程序(1)双方协商一致;(2)签订书面协议;(3)协议经双方签字盖章后生效。第十二条保密条款12.1保密内容双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起算,至合同解除或终止之日起两年内有效。12.3违约保密条款如一方违反保密义务,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。第十三条合同的生效、终止与解除13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件(1)合同约定的工程全部完成,并通过验收;(2)双方协商一致终止合同。13.3合同解除条件(1)一方违约,导致合同无法履行;(2)不可抗力因素导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。第十四条其他条款14.1信息保密双方应对合同履行过程中的相关信息予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同附件本合同附件包括《工程量清单》、《工程进度计划》、《进度付款计划》等,附件与合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入定义与范围1.1第三方定义本合同所称第三方,是指除甲方和乙方之外的,与本合同有关联的个体或组织,包括但不限于中介方、监理方、验收方、融资方等。1.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不仅限于:(1)工程设计、咨询、监理;(2)工程材料的供应、检测;(3)工程建设的融资、保险;(4)工程验收、调试;(5)其他与本合同履行有关的活动。第二条第三方选择与资质2.1第三方选择甲方和乙方应共同选择第三方,并确保第三方的选择符合国家相关法律法规和行业标准。2.2第三方资质第三方应具备相应的资质,包括但不限于营业执照、资质证书、专业技术人员等。第三条第三方责任与义务3.1第三方责任第三方应按照合同约定和国家相关法律法规、行业标准履行其职责,并对其提供的产品和服务质量承担责任。3.2第三方义务第三方应遵守合同约定,不得擅自将合同义务转嫁给其他个体或组织。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方的关系第三方与甲方应保持独立合同关系,第三方对甲方承担的义务和责任,不因与乙方的合同关系而免除。4.2第三方与乙方的关系第三方与乙方应保持独立合同关系,第三方对乙方承担的义务和责任,不因与甲方的合同关系而免除。第五条第三方介入的协调与管理5.1第三方协调甲方、乙方和第三方应建立协调机制,确保各方在合同履行过程中的沟通与协作。5.2第三方管理甲方和乙方应共同对第三方进行监督管理,确保第三方按照合同约定履行其职责。第六条第三方责任限额6.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指甲方和乙方在合同中约定的,第三方因其违约行为应承担的最高赔偿责任额度。6.2第三方责任限额的确定第三方责任限额可根据合同金额、工程复杂程度、第三方资质等因素进行协商确定。6.3第三方责任限额的调整第三方责任限额在合同履行过程中如需调整,应由甲方、乙方和第三方共同协商确定。第七条第三方违约处理7.1第三方违约如第三方发生违约行为,甲方和乙方应按照合同约定处理,包括但不限于:(1)要求第三方履行合同义务;(2)要求第三方承担违约责任;(3)解除与第三方的合同关系。7.2第三方违约责任第三方因其违约行为导致甲方和/或乙方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。第八条第三方与合同解除8.1第三方原因导致合同解除如因第三方原因导致本合同解除,甲方和乙方应按照合同约定处理,包括但不限于:(1)结算合同价款;(2)处理工程遗留问题;(3)追究第三方的违约责任。8.2非第三方原因导致合同解除如非因第三方原因导致本合同解除,甲方和乙方应按照合同约定处理,包括但不限于:(1)结算合同价款;(2)处理工程遗留问题;(3)追究违约方的违约责任。第九条第三方与合同变更9.1第三方原因导致合同变更如因第三方原因导致本合同变更,甲方和乙方应按照合同约定处理,包括但不限于:(1)重新协商合同条款;(2)调整合同价款;(3)处理工程遗留问题。9.2非第三方原因导致合同变更如非因第三方原因导致本合同变更,甲方和乙方应按照合同约定处理,包括但不限于:(1)重新协商合同条款;(2)调整合同价款;(3)处理工程遗留问题。第十条第三方与合同终止10.1第三方原因导致合同终止如因第三方原因导致本合同终止,甲方和乙方应按照合同约定处理,包括但不限于:(1)结算合同价款;(2)处理工程遗留问题;(3)追究第三方的违约责任。10.2非第三方原因导致合同终止如非因第三方原因导致本合同终止,甲方和乙方应按照合同约定处理,包括但不限于:(1)结算合同价款;(2)处理工程遗留问题;(3)追究违约方的违约责任。第十一条第三方与合同解除或终止第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单:详细列出本合同涉及的工程项目的数量、规格、型号、单价等。2.工程进度计划:详细描述工程项目的施工进度安排,包括各阶段的时间节点、完成任务等。3.进度付款计划:详细列出工程项目的付款进度安排,包括各阶段的付款比例、付款时间等。4.设计文件:提供综合布线系统的设计方案,包括布线路径、设备选型、系统容量等。5.施工记录:记录工程项目的施工过程,包括施工时间、施工人员、施工内容等。6.测试报告:提供综合布线系统的测试报告,包括测试时间、测试人员、测试结果等。7.验收报告:提供综合布线系统的验收报告,包括验收时间、验收人员、验收结果等。8.安全管理制度:提供施工现场的安全管理制度,包括安全管理职责、安全措施等。9.环保要求文件:提供施工过程中的环保要求文件,包括环保措施、环保责任等。10.保密协议:规定甲方和乙方在合同履行过程中对商业秘密、技术秘密等保密信息的保护。11.变更协议:规定合同变更的程序、变更内容、变更责任等。12.解除协议:规定合同解除的程序、解除内容、解除责任等。说明二:违约行为及责任认定:1.工程进度延误违约行为:乙方未能按照合同约定的时间节点完成工程项目。责任认定:乙方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、承担甲方因此遭受的损失等。示例说明:乙方未能在合同约定的时间内完成网络布线系统的设计,导致整个工程进度延误,应承担相应的违约责任。2.工程质量不符合约定违约行为:乙方提供的工程产品或服务不符合合同约定的质量标准。责任认定:乙方应承担违约责任,包括但不限于整改工程、支付违约金、承担甲方因此遭受的损失等。示例说明:乙方提供的网络设备未达到合同约定的性能指标,应承担相应的违约责任。3.材料供应不足违约行为:乙方未能按照合同约定提供足够的工程材料。责任认定:乙方应承担违约责任,包括但不限于补充供应材料、支付违约金、承担甲方因此遭受的损失等。示例说明:乙方未能按照工程进度提供足够的网络布线材料,导致工程无法顺利进行,应承担相应的违约责任。4.技术支持不到位违约行为:乙方未能按照合同约定提供及时、有效的技术支持。责任认定:乙方应承担违约责任,包括但不限于提供补救措施、支付违约金、承担甲方因此遭受的损失等。示例说明:乙方未能在甲方需要时提供网络布线系统的技术咨询,导致甲方无法及时解决问题,应承担相应的违约责任。5.安全措施不到位违约行为:乙方未能按照合同约定提供足够的安全措施,导致施工现场发生安全事故。责任认定:乙方应承担违约责任,包括但不限于承担事故责任、支付违约金、承担甲方因此遭受的损失等。示例说明:乙方未能在施工现场提供足够的安全防护措施,导致发生安全事故,应承担相应的违约责任。6.环保措施不到位违约行为:乙方未能按照合同约定提供足够的环保措施,导致施工现场环境污染。责任认定:乙方应承担违约责任,包括但不限于承担环保责任、支付违约金、承担甲方因此遭受的损失等。示例说明:乙方未能在施工现场提供足够的环保设施,导致环境污染,应承担相应的违约责任。7.违约保密条款违约行为:一方违反保密义务,向第三方披露合同中约定的保密信息。责任认定:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、承担甲方因此遭受的损失等。示例说明:乙方违反保密义务,向第三方披露甲方提供的技术资料,应承担相应的违约责任。8.第三方违约违约行为:第三方未能按照合同约定履行其职责,导致工程项目无法顺利进行。责任认定:甲方和乙方应共同追究第三方的违约责任,包括但不限于要求第三方承担违约责任、解除与第三方的合同关系等。示例说明:第三方未能按照合同约定提供设计咨询,导致工程项目设计进度延误,甲方和乙方应共同追究第三方的违约责任。全文完。二零二四年度综合布线工程合同3本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3综合布线工程第二条合同范围与工程内容2.1工程范围2.2工程内容2.3工程量清单第三条合同价格与支付方式3.1合同价格3.2支付方式3.3支付时间表第四条工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期要求4.3工期延误的处理第五条工程质量与标准5.1工程质量要求5.2质量验收标准5.3质量保证措施第六条材料与设备供应6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备验收第七条施工安全与环境保护7.1施工安全措施7.2环境保护措施7.3安全事故处理第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更与解除的程序第九条违约责任与赔偿9.1违约行为9.2违约责任9.3赔偿方式第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼10.3适用法律第十一条合同的生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的义务第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任第十三条辅助条款13.1合同的转让13.2合同的附件13.3合同的修订第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的解释14.3联系方式第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1发包方甲方:_____________(全称:_____________),地址:_____________,法定代表人:_____________,联系电话:_____________。1.2承包方乙方:_____________(全称:_____________),地址:_____________,法定代表人:_____________,联系电话:_____________。1.3综合布线工程本工程包括但不限于:_____________。第二条合同范围与工程内容2.1工程范围本工程包括但不限于:_____________。2.2工程内容本工程包括但不限于:_____________。2.3工程量清单详见附件一:工程量清单。第三条合同价格与支付方式3.1合同价格本工程合同总价为:_____________元(大写:_____________元整),币种:_____________。3.2支付方式甲方支付乙方工程款的方式如下:_____________。3.3支付时间表详见附件二:支付时间表。第四条工程进度与工期4.1工程进度计划乙方应按照附件三:工程进度计划执行。4.2工期要求本工程工期为:_____________天。4.3工期延误的处理如乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应支付甲方违约金:_____________元。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求本工程质量应达到:_____________标准。5.2质量验收标准详见附件四:质量验收标准。5.3质量保证措施乙方应按照附件五:质量保证措施执行。第六条材料与设备供应6.1材料供应乙方应按照甲方要求供应材料,具体材料品牌、规格、数量等详见附件六:材料供应清单。6.2设备供应乙方应按照甲方要求供应设备,具体设备品牌、型号、数量等详见附件七:设备供应清单。6.3材料与设备验收乙方应在工程开始前将材料和设备提交给甲方进行验收,详见附件八:验收标准。第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件合同变更的条件如下:(1)双方协商一致;(2)因政策、法律法规变化导致合同内容需要变更;(3)因工程实际情况发生变化,需要对合同内容进行调整。8.2合同解除条件合同解除的条件如下:(1)双方协商一致;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)一方违约,对方有权解除合同。8.3变更与解除的程序合同变更或解除应通过书面协议进行,并由双方签字盖章确认。第九条违约责任与赔偿9.1违约行为违约行为包括但不限于:(1)乙方未按合同约定完成工程;(2)乙方未按合同约定供应材料或设备;(3)甲方未按合同约定支付工程款。9.2违约责任违约方应承担违约责任,包括但不限于:(1)支付违约金;(2)赔偿因此给对方造成的损失。9.3赔偿方式赔偿方式如下:(1)违约方支付违约金;(2)赔偿对方因此造成的直接经济损失。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼双方同意选择_____________(仲裁委员会或人民法院)解决争议。10.3适用法律本合同适用_____________法律。第十一条合同的生效与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件本合同在下列条件全部满足时终止:(1)工程验收合格;(2)甲方支付完毕全部工程款;(3)双方办理完毕相关手续。11.3合同终止后的义务合同终止后,乙方应按照甲方要求完成工程收尾工作,并承担相应费用。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起算,至合同终止之日止。12.3泄密责任泄露保密信息的一方应承担违约责任,赔偿因此给对方造成的损失。第十三条辅助条款13.1合同的转让未经对方同意,任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。13.2合同的附件本合同附件包括但不限于:工程量清单、支付时间表、工程进度计划、质量验收标准、材料供应清单、设备供应清单、验收标准等。13.3合同的修订合同修订应经双方协商一致,并以书面形式进行。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害、社会事件等。14.2合同的解释本合同未尽事宜,双方应友好协商解决;合同的解释权归双方共同所有。14.3联系方式甲乙双方的联系方式如下:甲方:_____________乙方:_____________第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义本合同所称第三方,是指除甲乙方之外,参与或涉及本工程的其他各方,包括但不限于监理方、设计方、施工分包方、材料供应商、设备供应商、质量检测机构等。1.2第三方责任第三方应按照合同约定及法律法规要求,履行其合同义务,并对因其原因导致的工程质量、进度、安全等方面的問題承担责任。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序第三方介入本工程,应经过甲乙双方同意,并在合同中明确第三方介入的范围、内容、期限等。2.2第三方介入条件第三方介入的条件如下:(1)甲乙双方同意第三方介入;(2)第三方具备相应的资质和能力;(3)第三方介入不违反法律法规和合同约定。第三条第三方义务与责任3.1第三方义务第三方应按照合同约定及法律法规要求,履行其合同义务,并保证工程质量、进度、安全等方面的要求。3.2第三方责任第三方应对其履行合同过程中产生的问题负责,并承担相应责任。3.3第三方责任限额第三方承担的责任限额应在其合同约定范围内,如超出约定范围,由甲乙双方协商确定。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间的关系,应遵循本合同及第三方与甲方签订的合同约定。4.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间的关系,应遵循本合同及第三方与乙方签订的合同约定。4.3第三方与甲乙方的权利义务划分第三方与甲乙方的权利义务划分,应按照合同约定及法律法规要求进行。第五条第三方介入的变更与解除5.1第三方介入的变更第三方介入的变更,应经过甲乙双方协商一致,并在合同中明确变更内容、范围、期限等。5.2第三方介入的解除第三方介入的解除,应经过甲乙双方协商一致,并在合同中明确解除条件、程序等。第六条第三方违约处理6.1第三方违约行为第三方违约行为包括但不限于:(1)未按照合同约定履行义务;(2)违反法律法规和合同约定;(3)导致工程质量、进度、安全等方面的問題。6.2第三方违约责任第三方应承担其违约行为所产生的责任,包括但不限于:(1)支付违约金;(2)赔偿因此给对方造成的损失。6.3第三方违约处理程序第三方违约处理程序应按照本合同及第三方与甲乙方签订的合同约定进行。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式第三方介入产生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。7.2仲裁或诉讼双方同意选择_____________(仲裁委员会或人民法院)解决争议。7.3适用法律本合同适用_____________法律。第八条第三方介入的保密条款8.1保密内容第三方在合同履行过程中知悉的甲方、乙方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密。8.2保密期限保密期限自合同生效之日起算,至合同终止之日止。8.3泄密责任泄露保密信息的一方应承担违约责任,赔偿因此给对方造成的损失。第九条第三方介入的辅助条款9.1合同的转让未经甲乙双方同意,第三方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。9.2合同的附件本合同附件包括但不限于:第三方合同、相关资质证明等。9.3合同的修订合同修订应经甲乙双方协商一致,并以书面形式进行。第十条第三方介入的其他条款10.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害、社会事件等。10.2合同的解释本合同的解释权归甲乙双方共同所有。10.3联系方式甲乙双方及第三方的联系方式如下:甲方:_____________乙方:_____________第三方:_____________第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程量清单详细列出本工程所需的所有材料、设备、人工等工程量,以及相应的数量和单价。附件二:支付时间表明确列出甲方应支付乙方工程款的时间节点和金额。附件三:工程进度计划详细列出本工程的施工进度计划,包括各阶段工作的开始和结束时间。附件四:质量验收标准明确列出本工程的质量验收标准,包括材料、设备、施工等方面的要求。附件五:质量保证措施详细列出乙方应采取的质量保证措施,以确保工程质量。附件六:材料供应清单详细列出乙方应供应的材料品牌、规格、数量等信息。附件七:设备供应清单详细列出乙方应供应的设备品牌、型号、数量等信息。附件八:验收标准明确列出工程验收的标准和程序。附件九:第三方合同明确列出与第三方签订的合同内容,包括第三方的主体、义务、责任等。附件十:相关资质证明提供第三方及相关方的资质证明文件,以证明其具备相应的能力和资格。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按合同约定完成工程;2.乙方未按合同约定供应材料或设备;3.甲方未按合同约定支付工程款;4.第三方未按合同约定履行义务;5.违反法律法规和合同约定。违约责任认定标准:1.违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿因此给对方造成的损失。2.违约方的责任限额应在其合同约定范围内,如超出约定范围,由甲乙双方协商确定。3.违约行为的处理程序应按照本合同及第三方与甲乙方签订的合同约定进行。示例说明:假设乙方未按合同约定完成工程,甲方有权依据合同约定要求乙方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。具体金额可根据合同约定的违约金计算公式或双方协商确定。全文完。二零二四年度综合布线工程合同4本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方定义1.2承包方定义1.3工程定义第二条合同标的2.1工程内容2.2工程量2.3工程质量标准第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误责任第五条承包方义务5.1施工准备5.2施工质量5.3施工安全第六条发包方义务6.1提供施工条件6.2支付合同价款6.3工程验收第七条技术规范与要求7.1技术标准7.2材料要求7.3施工工艺第八条工程变更8.1变更条件8.2变更程序8.3变更价款调整第九条违约责任9.1承包方违约9.2发包方违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律法规变化13.3合同附件第十四条合同的签订与备案14.1合同签订14.2合同备案14.3合同副本第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1发包方定义1.2承包方定义1.3工程定义第二条合同标的2.1工程内容(1)综合布线系统的设计;(2)综合布线材料的采购;(3)综合布线系统的施工;(4)综合布线系统的调试;(5)相关技术培训;(6)合同约定的售后服务。2.2工程量工程量详见附件一《工程量清单》。2.3工程质量标准工程质量应符合国家、地方及行业现行有关标准、规范的要求,包括但不限于《综合布线系统工程验收规范》(GB503122007)等。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价包括工程设计费、材料费、施工费、调试费、培训费及售后服务费等,具体金额详见附件二《合同价格明细表》。3.2价格调整机制合同履行过程中,如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素,经双方协商一致,可以对合同价格进行调整。调整方式如下:(1)材料价格波动:以合同签订之日前一个月内材料市场价格为基准,超过基准部分由发包方承担;(2)政策调整:按照政策规定执行。3.3支付方式发包方按照合同约定的付款节点,向承包方支付合同价款。具体支付方式如下:(1)预付款:合同签订后七个工作日内,发包方支付合同总价的一定比例作为预付款;(2)进度款:工程进度达到合同约定的节点后,发包方支付相应进度款;(3)尾款:工程验收合格后,发包方支付合同总价剩余的款项。第四条合同工期4.1开工日期双方同意,工程开工日期为合同签订后十个工作日。4.2竣工日期双方同意,工程竣工日期为合同约定的工程量完成之日起算,工期天数详见附件三《工期计划表》。4.3工期延误责任(1)如因承包方原因导致工期延误,承包方应承担相应的违约责任,具体违约金计算方式详见附件四《违约金计算公式》;(2)如因发包方原因导致工期延误,发包方应支付承包方合理的延长工期费用。第五条承包方义务5.1施工准备承包方应按照合同约定,提前做好施工前的准备工作,包括但不限于设计方案的提交、材料采购、人员培训等。5.2施工质量承包方应严格按照设计方案、技术规范和操作规程进行施工,确保工程质量符合合同约定的标准。5.3施工安全承包方应做好施工现场的安全防护工作,确保施工过程中不发生安全事故。对于因承包方原因造成的人员伤亡、财产损失等,由承包方承担全部责任。第六条发包方义务6.1提供施工条件发包方应按照合同约定,为承包方提供施工所需的相关条件,包括但不限于施工场地、电源、水源等。6.2支付合同价款发包方应按照合同约定的付款节点和支付方式,及时向承包方支付合同价款。6.3工程验收发包方应按照合同约定,组织相关单位对工程进行验收,并在验收合格后支付尾款。第八条工程变更8.1变更条件(1)因国家政策、法律法规变化,导致工程内容、规模、标准等发生变化的;(2)因设计错误、工程缺陷等原因,需要对工程进行修改、补充的;(3)发包方根据实际情况,需要调整工程内容、规模、标准的。8.2变更程序(1)变更意向:双方协商一致后,提出变更意向;(2)变更方案:承包方根据变更意向,制定详细的变更方案,包括但不限于变更内容、工程量、工期、价款等;(3)变更审批:发包方审批变更方案,并在变更方案批准后通知承包方;(4)变更实施:承包方按照变更方案实施变更工程。8.3变更价款调整工程变更导致的价款增减,双方应按照合同约定的价格调整机制进行调整。第九条违约责任9.1承包方违约承包方违反合同约定的,应承担违约责任,具体包括但不限于:(1)未能按照约定的工期完成工程的,应当按照附件四《违约金计算公式》计算违约金;(2)工程质量不符合约定的,应当按照合同约定承担返工、维修等责任;(3)泄露发包方商业秘密的,应当承担相应的赔偿责任。9.2发包方违约发包方违反合同约定的,应承担违约责任,具体包括但不限于:(1)未能按照约定支付合同价款的,应当按照迟延支付的天数支付滞纳金;(2)未能提供施工条件的,应当承担由此导致承包方损失的责任;(3)未经承包方同意,擅自变更工程内容、规模、标准的,应当承担由此增加的费用。9.3违约赔偿违约方应当承担因其违约给守约方造成的直接经济损失的赔偿责任。第十条争议解决10.1争议解决方式(1)向约定的仲裁机构申请仲裁;(2)向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构双方可以选择中国仲裁协会、中国国际经济贸易仲裁委员会等仲裁机构进行争议解决。10.3诉讼或仲裁地点争议解决的地点为合同签订地。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序合同变更应按照第八条规定的程序进行。11.3合同终止条件合同终止的条件如下:(1)工程验收合格,发包方支付尾款;(2)双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等,均应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。12.3违约保密条款违反保密条款的,违约方应当承担违约责任,并支付因此给守约方造成的损失。第十三条其他条款13.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方均不承担违约责任。不可抗力包括但不限于自然灾害、社会事件等。13.2法律法规变化如果国家法律法规发生变化,导致合同无法履行,双方应根据法律法规的变化,协商变更或终止合同。13.3合同附件(1)工程量清单;(2)合同价格明细表;(3)工期计划表;(4)违约金计算公式;(5)其他双方约定的文件。第十四条合同的签订与备案14.1合同签订本合同一式两份,双方各执一份。双方签字盖章后,合同生效。14.2合同备案双方应按照中国政府有关部门的要求,将合同备案。14.3合同副本合同副本为本合同的正式文件,用于办理工程相关手续。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指除甲乙方之外,与本合同有关联但非合同当事人,参与或协助完成合同约定的工程或服务的个体或组织。1.2第三方可以是中介方、咨询方、监理方、材料供应商、施工分包商等,其介入方式包括但不限于提供专业咨询、技术支持、质量监督、材料供应、施工服务等。第二条第三方责任2.1第三方介入第三方介入本合同,应与甲乙方签订书面协议,明确第三方的职责、权利和义务。2.2第三方责任限额第三方对甲乙方承担有限责任,其责任限额应在第三方与甲乙方签订的书面协议中具体界定。2.3第三方义务第三方应按照甲乙方的要求和相关法律法规、技术规范,履行其在合同中的义务,确保工程质量、安全、进度等满足合同要求。第三条甲乙方的权利与义务3.1甲乙方的权利甲乙方有权对第三方的工作进行监督、检查和评价,确保第三方按照合同约定履行义务。3.2甲乙方的义务甲乙方应向第三方提供必要的工作条件和技术资料,并按照合同约定支付相关费用。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方均为独立法人,各自承担合同约定的责任和风险。4.2第三方不视为甲乙方的代理人、雇佣人或合作伙伴,除非在书面协议中有明确约定。第五条第三方与合同价款5.1第三方介入的费用应由甲乙方按照合同约定支付。5.2第三方不得直接向甲乙方或承包方收取费用,除非在书面协议中有明确约定。第六条第三方与工程变更6.1第三方应根据工程变更情况,调整其工作计划和收费。6.2工程变更导致的第三方费用增减,应按照合同约定的价格调整机制进行调整。第七条第三方与违约责任7.1第三方违反合同约定的,应承担违约责任。7.2第三方造成甲乙方损失的,第三方应予以赔偿。第八条第三方与争议解决8.1第三方与甲乙方之间的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以选择仲裁或诉讼解决。8.2争议解决的地点和机构,应在第三方与甲乙方签订的书面协议中明确。第九条第三方与合同的生效、变更与终止9.1第三方与甲乙方签订的书面协议,自双方签字盖章之日起生效。9.2第三方与甲乙方签订的书面协议的变更或终止,应遵循合同约定的程序。第十条第三方与保密条款10.1第三方应保守合同中的商业秘密和技术秘密。10.2第三方违反保密条款的,应承担违约责任。第十一条第三方与不可抗力11.1第三方因不可抗力导致无法履行合同的,不承担违约责任。11.2不可抗力的界定和处理,应遵循合同约定的规定。第十二条第三方与法律法规变化12.1第三方应遵守合同履行过程中的法律法规变化。12.2法律法规变化影响合同履行的,双方应协商解决。第十三条第三方与合同附件13.1第三方与甲乙方签订的书面协议,应作为本合同的附件。13.2附件与本合同具有同等法律效力。第十四条第三方与合同的签订与备案14.1第三方与甲乙方签订的书面协议,一式两份,双方各执一份。14.2第三方与甲乙方签订的书面协议,应按照中国政府有关部门的要求进行备案。14.3第三方与甲乙方签订的书面协议的副本,用于办理工程相关手续。本部分修正条款的生效,以甲乙方签字盖章并补充至本合同为准。第三方介入的具体事宜,应以甲乙方与第三方签订的书面协议为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程量清单详细列明本合同项下工程涉及的所有工作内容,包括但不限于布线系统的具体设计方案、材料清单、施工图纸等。附件二:合同价格明细表详细列明本合同项下工程的价格构成,包括但不限于设计费、材料费、施工费、调试费、培训费及售后服务费等。附件三:工期计划表详细列明本合同项下工程的工期计划,包括各阶段的起止日期、里程碑节点等。附件四:违约金计算公式详细列明本合同项下违约金的计算方式,包括违约金的比例、计算基数等。附件五:第三方协议模板提供第三方与甲乙方签订的书面协议的模板,包括第三方职责、权利、义务、责任限额等。附件六:技术规范与要求详细列明本合同项下工程的技术规范和质量要求,包括但不限于线缆的品牌、规格、连接方式、测试标准等。附件七:施工安全措施详细列明本合同项下工程施工过程中应采取的安全措施,包括施工现场的防护、安全培训、应急预案等。附件八:验收标准与程序详细列明本合同项下工程的验收标准和方法,包括验收的程序、参与方、验收报告的格式等。附件九:售后服务内容与期限详细列明本合同项下工程的售后服务内容,包括服务期限、服务范围、服务响应时间等。说明二:违约行为及责任认定:1.未能按照约定的工期完成工程的,应按照附件四《违约金计算公式》计算违约金。示例:如果合同约定工期为6个月,但承包方实际完成工期为7个月,则承包方应按照违约金计算公式计算并支付违约金。2.工程质量不符合约定的,应按照合同约定承担返工、维修等责任。示例:如果工程质量不符合合同约定的标准,承包方应负责返工或维修,直至工程质量符合约定标准。3.泄露发包方商业秘密的,应承担相应的赔偿责任。示例:如果承包方泄露了发包方的商业秘密,则承包方应按照合同约定的赔偿标准进行赔偿。4.未能按照约定支付合同价款的,应按照迟延支付的天数支付滞纳金。示例:如果发包方未能按照约定在合同签订后七个工作日内支付预付款,则发包方应按照滞纳金计算公式计算并支付滞纳金。5.未能提供施工条件的,应承担由此导致承包方损失的责任。示例:如果发包方未能按照约定提供施工场地,导致承包方无法正常施工,则发包方应承担由此给承包方造成的损失。6.未经承包方同意,擅自变更工程内容、规模、标准的,应承担由此增加的费用。示例:如果发包方未经承包方同意,擅自增加工程内容,导致工程费用增加,则发包方应承担由此增加的费用。7.第三方违反合同约定的,应承担违约责任。示例:如果第三方未能按照合同约定履行其职责,导致工程进度延误,则第三方应承担相应的违约责任。8.第三方造成甲乙方损失的,应予以赔偿。示例:如果第三方在施工过程中造成发包方的人员伤亡或财产损失,则第三方应承担相应的赔偿责任。9.违反保密条款的,应承担违约责任。示例:如果任何一方违反保密条款,泄露对方的商业秘密,则该方应承担违约责任。10.违反法律法规规定的,应承担相应的法律责任。示例:如果任何一方在合同履行过程中违反法律法规规定,导致合同无法履行,则该方应承担相应的法律责任。全文完。二零二四年度综合布线工程合同5本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3综合布线工程第二条工程范围及内容2.1工程范围2.2工程内容第三条工程质量标准3.1质量标准3.2质量验收第四条工程进度及工期4.1工程进度计划4.2工期延误第五条工程费用及支付5.1工程总价5.2支付方式5.3支付进度第六条工程变更及调整6.1工程变更6.2工程调整第七条违约责任7.1发包方违约7.2承包方违约第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构第九条合同的生效、变更和解除9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同解除第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限第十一条不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果第十二条税收及优惠政策12.1税收政策12.2优惠政策第十三条环境影响及污染防治13.1环境影响评估13.2污染防治措施第十四条其他条款14.1合同的补充条款14.2合同的修改和废止第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3综合布线工程综合布线工程是指为实现建筑内外的信息传输,采用综合布线系统技术,对通信设备、信息设备、监控设备等进行安装、布线、连接、调试和验收的工程,包括但不限于电缆布线、光纤布线、信息插座、交换设备、路由设备等。第二条工程范围及内容2.1工程范围工程范围包括甲方指定的综合布线工程的全部或部分,包括但不限于:(1)设计及提供综合布线系统方案;(2)材料采购;(3)工程施工;(4)设备安装;(5)布线连接;(6)系统调试;(7)验收及培训;(8)售后服务等。2.2工程内容工程内容包括但不限于:(1)综合布线系统的设计、施工及验收;(2)信息点位的布局及安装;(3)网络设备的安装、调试及验收;(4)系统性能的优化及维护;(5)技术培训及指导;(6)提供相关技术文档和操作手册等。第三条工程质量标准3.1质量标准(1)线缆布设应符合设计规范,线路清晰、整齐;(2)连接设备应牢固可靠,连接点应符合技术要求;(3)系统性能应满足设计要求和甲方的使用需求;(4)工程验收合格率应达到100%。3.2质量验收工程验收分为中间验收和竣工验收,验收合格后方可交付使用。验收标准和方法如下:(1)中间验收:在工程施工过程中,乙方应定期对工程进度、质量进行自检,并向甲方报告;(2)竣工验收:工程完成后,乙方应向甲方提供完整的工程技术资料和验收报告,甲方组织相关人员对工程进行验收;(3)验收不合格的工程,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至验收合格。第四条工程进度及工期4.1工程进度计划乙方应根据工程量和甲方的要求,制定详细的工程进度计划,并报甲方审批。乙方应严格按照批准的进度计划进行施工,确保工程按时完成。4.2工期延误(1)每延误一天,乙方应向甲方支付合同总价款的千分之一作为违约金;(2)延误超过一个月,甲方有权解除合同,并要求乙方支付合同总价款的20%作为违约金。第五条工程费用及支付5.1工程总价工程总价是指乙方完成综合布线工程所涉及的的费用,包括但不限于材料费、人工费、设备费、管理费、利润等。工程总价由甲乙双方在合同签订前根据工程量清单和市场行情进行协商确定,并作为合同附件。5.2支付方式工程支付方式分为预付款、进度款和验收款,具体支付比例和时间由甲乙双方在合同中约定。5.3支付进度支付进度应按照工程实际进度和验收情况分阶段进行,具体支付时间及金额由甲乙双方在合同中约定。第六条工程变更及调整6.1工程变更在合同执行过程中,如因甲方需求变更、设计变更等原因导致工程量增减或工程内容的调整,甲乙双方应协商一致,并签订变更协议作为合同附件。6.2工程调整工程调整包括工程进度、工程量、工程内容等方面的调整。调整应遵循公平、合理的原则,甲乙双方应共同制定调整方案,并签订调整协议。第七条违约责任7.1发包方违约如甲方违反合同规定,导致工程无法正常进行或造成乙方损失的,甲方应承担违约责任,向乙方支付违约金,并赔偿因此导致的损失。7.2承包方违约如乙方违反合同规定,导致工程质量、进度等方面出现问题,乙方应承担违约责任,向甲方支付违约金,并赔偿因此导致的损失。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的任何争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构如双方无法通过协商解决争议,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,请求法院根据本合同及法律规定解决争议。第九条合同的生效、变更和解除9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效,并自合同约定的工程验收合格之日起终止。9.2合同变更合同变更必须由甲乙双方协商一致,并以书面形式签订变更协议,作为本合同的附件。9.3合同解除在合同履行过程中,如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方协商一致后可以解除合同。合同解除后,乙方向甲方支付的预付款不予退还,已支付的进度款按照实际完成工程量计算,多退少补。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方的技术秘密、商业秘密、合同内容等信息,应予以严格保密。10.2保密期限双方的保密义务自合同生效之日起计算,至合同解除或终止后三年内有效。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等不可预见、不可避免且无法克服的外部因素。11.2不可抗力后果由于不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行,双方均不承担违约责任。一方因不可抗力不能履行合同的,应及时通知对方,并在合理时间内提供相关证明材料。第十二条税收及优惠政策12.1税收政策双方应遵守国家税收法律法规,按照税收政策规定缴纳相关税费。12.2优惠政策如国家对综合布线工程有优惠政策,双方应依法享受,并相互配合提供所需证明材料。第十三条环境影响及污染防治13.1环境影响评估乙方应按照国家和地方环保法规要求,对综合布线工程进行环境影响评估,
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论