二次结构砌墙劳务分包补充协议（2024版）2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二次结构砌墙劳务分包补充协议（2024版）本合同目录一览1.二次结构砌墙劳务分包补充协议概述1.1分包工程范围1.2分包工程量及工程款1.3分包工程质量标准2.分包商的义务与责任2.1分包商的施工组织与管理2.2分包商对分包工程的安全管理2.3分包商对分包工程的进度控制3.发包人的义务与责任3.1发包人的技术支持与协调3.2发包人的工程款支付与结算3.3发包人对分包工程的质量监督4.合同价款与支付方式4.1合同价款的确定4.2工程款的支付时间与比例4.3工程款的支付方式5.工程质量与验收5.1工程质量标准5.2工程验收程序5.3工程验收不合格的处理6.工期延误与违约责任6.1工期延误的原因与责任6.2工期延误的赔偿方式6.3违约责任的其他情形7.合同的变更与解除7.1合同变更的条件与程序7.2合同解除的条件与程序8.争议解决方式8.1双方协商解决8.2向专业机构申请调解8.3向人民法院提起诉讼9.合同的生效、终止与解除9.1合同的生效条件9.2合同的终止条件9.3合同的解除条件10.保密条款10.1保密信息的定义与范围10.2保密信息的保护期限10.3保密信息泄露的责任与赔偿11.不可抗力11.1不可抗力的定义与范围11.2不可抗力事件的应对措施11.3不可抗力事件的赔偿责任12.合同的附则12.1合同的签字盖章12.2合同的附件12.3合同的修订与补充13.合同争议的适用法律13.1合同争议的法律适用13.2合同争议的诉讼地点14.其他条款14.1双方约定的其他事项14.2双方未约定的事项按照相关法律法规执行第一部分：合同如下：第一条二次结构砌墙劳务分包补充协议概述1.1分包工程范围分包商同意在发包人的指导下，按照本补充协议约定的工程范围和工程量，完成分包工程的施工。分包工程的具体范围包括但不限于：墙体砌筑、墙体抹灰、门窗安装、厨卫间防水等二次结构施工。1.2分包工程量及工程款1.3分包工程质量标准分包商应按照国家和行业的相关标准及规范，保证分包工程的质量。分包工程的质量应符合设计图纸和工程量清单的要求，并满足发包人对工程质量的期望。第二条分包商的义务与责任2.1分包商的施工组织与管理分包商应建立健全施工组织和管理制度，确保分包工程的顺利进行。分包商应按照施工组织设计方案，合理安排施工人员、施工材料和施工机械，确保施工进度和工程质量。2.2分包商对分包工程的安全管理分包商应严格执行国家和行业的安全标准和规定，加强施工现场的安全管理，确保施工人员的人身安全和工程的安全。分包商应承担由于自身原因造成的人身伤亡和财产损失的责任。2.3分包商对分包工程的进度控制分包商应按照施工组织设计方案和工程量清单，合理安排施工进度，确保分包工程按期完成。分包商应承担由于自身原因导致的工程进度延误的责任。第三条发包人的义务与责任3.1发包人的技术支持与协调发包人应提供完整的设计图纸和技术文件，并对分包商进行技术交底。发包人应负责协调分包商与其他施工单位之间的关系，确保分包工程的顺利进行。3.2发包人的工程款支付与结算发包人应按照本补充协议约定的支付方式和时间，及时支付分包工程的工程款。工程款的支付比例和时间节点应按照实际完成的工程量计算。3.3发包人对分包工程的质量监督发包人应按照本补充协议约定的质量标准，对分包工程进行质量监督。发包人应承担由于设计缺陷、材料不合格等原因导致工程质量问题的责任。第四条合同价款与支付方式4.1合同价款的确定合同价款根据分包工程的工程量、工程质量和施工周期等因素，按照发包人提供的设计图纸和工程量清单进行计算。合同价款的具体金额应由双方在签订合同时协商确定。4.2工程款的支付时间与比例工程款的支付时间节点应按照实际完成的工程量进行确定。支付比例分为三个阶段：预付款、进度款和尾款。预付款为合同价款的30%，进度款为合同价款的60%，尾款为合同价款的10%。4.3工程款的支付方式工程款的支付方式为银行转账，发包人应将工程款支付至分包商指定的银行账户。第五条工程质量与验收5.1工程质量标准分包工程的质量应符合国家和行业的相关标准及规范，并满足发包人对工程质量的期望。工程质量的评定标准应按照设计图纸和工程量清单的要求进行。5.2工程验收程序工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段。初步验收在分包工程完成后进行，最终验收在分包工程经过一定试用期后进行。验收不合格的工程，分包商应按照验收意见进行整改。5.3工程验收不合格的处理工程验收不合格的，分包商应按照验收意见进行整改，并承担整改费用。整改合格后，分包商应重新进行验收。如再次验收不合格，发包人有权解除合同，并要求分包商承担相应的违约责任。第六条工期延误与违约责任6.1工期延误的原因与责任工期延误的原因包括不可抗力因素和分包商的原因。不可抗力因素导致的工期延误，双方互不承担责任。分包商原因导致的工期延误，分包商应承担相应的违约责任。6.2工期延误的赔偿方式工期延误的赔偿方式按照合同价款的1%计算，赔偿金额的最高限额为合同价款的10%。6.3违约责任的其他情形分包商如未按照约定完成分包工程，或工程质量第八条合同的变更与解除8.1合同变更的条件与程序任何一方如需变更合同的内容，应向对方提出书面变更请求，并详细说明变更的内容和理由。经双方协商一致后，签订书面变更协议，作为本合同的附件。8.2合同解除的条件与程序任何一方如需解除合同，应向对方提出书面解除请求，并详细说明解除的理由。经双方协商一致后，签订书面解除协议，作为本合同的附件。第九条争议解决方式9.1双方协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。协商不成的，任何一方均可向专业机构申请调解。9.2向专业机构申请调解双方可向合同履行地或有管辖权的人民法院提起诉讼，请求专业机构进行调解。调解不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.3向人民法院提起诉讼如双方经协商和调解无法解决争议，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼，请求依法判决。第十条合同的生效、终止与解除10.1合同的生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。10.2合同的终止条件本合同在分包工程验收合格，并支付完尾款后终止。10.3合同的解除条件合同解除的条件和程序按照本合同第八条的规定执行。第十一条保密条款11.1保密信息的定义与范围保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等双方在合同履行过程中获知的对方的秘密信息。11.2保密信息的保护期限保密信息的保护期限为合同终止或解除后五年。11.3保密信息泄露的责任与赔偿如一方泄露了对方的保密信息，泄露方应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义与范围不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力事件的应对措施遭受不可抗力事件的一方应立即通知对方，并采取必要的措施减少损失。12.3不可抗力事件的赔偿责任遭受不可抗力事件的一方免除了相应的违约责任，但需承担由此导致的损失。第十三条合同的附则13.1合同的签字盖章本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。13.2合同的附件本合同的附件包括设计图纸、工程量清单、技术文件等。13.3合同的修订与补充本合同的修订和补充应采用书面形式，经双方签字或盖章后生效。第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项双方在合同履行过程中，如需约定其他事项，应采用书面形式，并经双方签字或盖章确认。14.2双方未约定的事项按照相关法律法规执行本合同未约定的事项，应按照中华人民共和国相关法律法规执行。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方介入的概念第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙方之外，涉及到的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、政府监管部门、专业机构等。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括对分包工程的监理、质量检测、进度协调、安全监督等方面的工作。第三方介入的目的在于确保分包工程的顺利进行，并满足合同约定的质量、安全、进度等要求。第二条第三方介入的责任和义务2.1第三方介入的责任第三方介入的责任是对分包工程的施工过程进行监督、检查和评价，确保分包工程符合合同约定的质量、安全、进度等要求。第三方介入应独立于甲乙方，保持客观、公正的态度。2.2第三方介入的义务第三方介入的义务是按照合同约定的时间节点和质量标准，完成对分包工程的检查、检测和评价工作，并及时向甲乙方提供检查报告。第三条第三方介入的权益和利益3.1第三方介入的权益第三方介入的权益包括获得合同约定的报酬、享受合同约定的待遇等。第三方介入的报酬应在合同中单独列明，并根据实际工作量进行支付。3.2第三方介入的利益第三方介入的利益是指第三方介入在履行合同过程中所取得的利益，包括但不限于对分包工程的管理经验、技术知识的积累等。第四条第三方介入的违约责任4.1第三方介入的违约行为第三方介入的违约行为包括但不限于未按照合同约定的时间节点完成检查、检测和评价工作，未保持独立、客观、公正的态度等。4.2第三方介入的违约责任第三方介入的违约责任应根据合同约定的违约责任进行承担，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第五条第三方介入的赔偿责任5.1第三方介入的赔偿责任第三方介入的赔偿责任是指第三方介入在履行合同过程中，因故意或过失造成甲乙方损失的责任。5.2第三方介入的赔偿方式第三方介入的赔偿方式包括但不限于支付赔偿金、承担损失等。赔偿金额的计算应根据实际损失情况进行确定。第六条第三方介入的权益保护6.1第三方介入的权益保护甲乙方应尊重第三方介入的权益，包括但不限于保护第三方介入的知识产权、商业秘密等。6.2第三方介入的权益维护甲乙方应在合同中明确第三方介入的权益保护措施，并按照合同约定履行相关义务。第七条第三方介入与其他各方的关系7.1第三方介入与甲乙方的关系第三方介入与甲乙方的关系是基于合同关系而产生的，第三方介入应独立于甲乙方，不参与甲乙方之间的合同履行。7.2第三方介入与分包商的关系第三方介入与分包商的关系是基于分包合同而产生的，第三方介入应按照分包合同的约定对分包商进行监督、检查和评价。7.3第三方介入与其他第三方的关系第三方介入与其他第三方之间的关系应基于合同约定而产生，各方应相互尊重、协作配合，确保分包工程的顺利进行。第八条第三方介入的责任限额8.1第三方介入的责任限额第三方介入的责任限额应根据合同约定的限额进行确定。第三方介入的责任限额包括但不限于赔偿金额的上限、违约金的上限等。8.2第三方介入的责任限额的确定第三方介入的责任限额的确定应考虑合同履行过程中的风险因素，并按照公平、合理的原则进行确定。第九条第三方介入的变更和解除9.1第三方介入的变更第三方介入的变更应按照合同约定的变更条件和程序进行。变更第三方介入的，应签订书面变更协议，并经甲乙方签字或盖章确认。9.2第三方介入的解除第三方介入的解除应按照合同约定的解除条件和程序进行。解除第三方介入的，应签订书面解除协议，并经甲乙方签字或盖章确认。第十条第三方介入的争议解决10.1第三方介入的争议解决第三方介入的争议应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向专业机构申请调解。10.2向专业机构申请调解第三方介入的争议可以向合同履行地或有管辖权的人民法院提起诉讼，请求专业机构进行调解。调解不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条第三方介入的附则11.1第三方介入的签字盖章本第三方介入的修正条款一式两份，甲乙双方第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸：包括分包工程的所有设计图纸，包括但不限于建筑平面图、立面图、剖面图等，以及相关的技术说明和施工图。2.工程量清单：详细列出分包工程的各个分项工程的具体工程量，以及对应的计量单位和价格。3.技术文件：包括分包工程的技术要求、施工方案、施工工艺等，以及相关的技术规范和标准。4.施工组织设计方案：详细说明分包工程的施工组织和管理，包括施工人员、施工材料、施工机械的安排和调配。5.安全施工方案：详细说明分包工程的安全管理和防范措施，包括施工现场的安全防护、应急预案等。6.质量保证措施：详细说明分包商为确保分包工程质量所采取的措施，包括质量检查、质量控制等。7.合同履行过程中的变更文件：包括双方对合同内容的变更、补充和修订，以及相关的书面协议和文件。8.工程验收报告：包括分包工程的初步验收报告和最终验收报告，以及相关的检查记录和评价意见。9.工程款支付凭证：包括分包商提交的分包工程款支付申请、工程款支付证明等。10.工程款结算文件：包括双方对分包工程款的结算和调整，以及相关的结算凭证和文件。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商未按照合同约定的时间节点完成分包工程的施工，构成违约行为。责任认定标准为，分包商应按照合同约定的违约责任，支付相应的违约金，并承担由此导致的损失。2.分包商未按照合同约定的质量标准完成分包工程，构成违约行为。责任认定标准为，分包商应按照合同约定的违约责任，进行整改，并承担由此导致的损失。3.分包商未按照合同约定的安全标准进行施工，构成违约行为。责任认定标准为，分包商应按照合同约定的违约责任，承担由此导致的人身伤亡和财产损失的责任。4.分包商未按照合同约定的进度控制要求进行施工，构成违约行为。责任认定标准为，分包商应按照合同约定的违约责任，承担由此导致的损失。5.分包商泄露了发包人的商业秘密或技术秘密，构成违约行为。责任认定标准为，分包商应按照合同约定的违约责任，承担由此造成的损失。6.发包人未按照合同约定的时间节点支付工程款，构成违约行为。责任认定标准为，发包人应按照合同约定的违约责任，支付相应的违约金，并承担由此导致的损失。7.发包人未按照合同约定的质量标准对分包工程进行监督和检查，构成违约行为。责任认定标准为，发包人应按照合同约定的违约责任，承担由此导致的损失。8.发包人未按照合同约定的安全标准进行施工，构成违约行为。责任认定标准为，发包人应按照合同约定的违约责任，承担由此导致的人身伤亡和财产损失的责任。9.发包人未按照合同约定的进度控制要求进行施工，构成违约行为。责任认定标准为，发包人应按照合同约定的违约责任，承担由此导致的损失。10.发包人泄露了分包商的商业秘密或技术秘密，构成违约行为。责任认定标准为，发包人应按照合同约定的违约责任，承担由此造成的损失。全文完。二次结构砌墙劳务分包补充协议（2024版）1本合同目录一览1.合同主体及定义1.1分包方1.2发包方1.3工程概况1.4二次结构砌墙工程2.分包范围及内容2.1分包工程的范围2.2分包工程的内容2.3分包工程的交付标准3.分包价格及支付3.1分包价格的确定3.2分包价格的支付方式3.3分包价格的调整4.工程进度及工期4.1工程进度的安排4.2工期的延误4.3工程提前完成的情形5.质量控制及验收5.1质量控制的标准5.2验收程序及要求5.3质量问题的处理6.安全文明施工6.1安全文明施工的要求6.2安全事故的处理7.违约责任7.1分包方的违约责任7.2发包方的违约责任8.争议解决8.1争议的解决方式8.2争议解决的程序9.解除和终止9.1合同的解除9.2合同的终止10.一般条款10.1合同的效力10.2合同的修改和补充10.3合同的解除和终止10.4争议的解决11.保密条款11.1保密信息的定义11.2保密信息的保护期限11.3保密信息的泄露后果12.不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力的处理13.合同的签署、生效和解除13.1合同的签署13.2合同的生效13.3合同的解除14.其他条款14.1通知和送达14.2法律的适用14.3争议的解决第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1分包方1.2发包方1.3工程概况工程名称为____（工程名称），工程地点为____（工程地点），工程规模为____（工程规模），工程预计开始日期为____年____月____日，预计结束日期为____年____月____日。1.4二次结构砌墙工程二次结构砌墙工程包括但不仅限于墙体砌筑、墙体抹灰、墙体防水等工程，具体工程内容以发包方提供的工程图纸和说明为准。第二条分包范围及内容2.1分包工程的范围分包工程范围包括按照工程图纸和说明要求，完成二次结构砌墙工程的设计、施工、验收等全部工作。2.2分包工程的内容分包工程内容包括：（1）按照工程图纸和说明要求进行砌筑施工；（2）确保砌筑质量符合相关规范和标准；（3）负责砌筑工程的材料采购、施工人员工资等；（4）配合发包方进行工程验收。2.3分包工程的交付标准分包工程应按照合同约定的时间、质量和标准完成，并通过发包方的验收。分包方应向发包方提供完整的施工资料和验收资料。第三条分包价格及支付3.1分包价格的确定分包价格根据工程量、材料价格、人工费用等因素，由双方协商确定。分包价格以____（货币单位）计价，具体金额详见合同附件。3.2分包价格的支付方式发包方应在分包方完成分包工程的每个阶段后，按照合同约定的比例支付分包价款。支付方式为____（支付方式，如银行转账、现金等）。3.3分包价格的调整因市场行情变化、政策调整等不可预见因素导致分包价格变动时，双方可协商调整分包价格。调整方式为____（调整方式，如按比例调整、固定金额调整等）。第四条工程进度及工期4.1工程进度的安排分包方应按照发包方提供的工程进度计划和时间表进行施工，确保工程按期完成。4.2工期的延误分包方因自身原因导致工程延误的，应按照合同约定向发包方支付违约金。具体违约金计算方式详见合同附件。4.3工程提前完成的情形分包方提前完成工程且质量合格的，发包方应按照合同约定给予奖励。具体奖励金额详见合同附件。第五条质量控制及验收5.1质量控制的标准分包方应按照相关法律法规、规范标准和发包方要求进行施工，确保分包工程的质量。5.2验收程序及要求分包工程验收分为中间验收和竣工验收。验收程序和要求按照发包方提供的工程验收标准执行。5.3质量问题的处理分包方在施工过程中出现质量问题的，应负责及时整改，并承担由此产生的费用。如分包方拒绝整改或整改后仍不符合要求，发包方有权要求分包方拆除重新施工，分包方应承担相应费用。第六条安全文明施工6.1安全文明施工的要求分包方应按照相关法律法规、规范标准和发包方要求进行安全文明施工，确保施工现场的安全和环境卫生。6.2安全事故的处理分包方在施工过程中发生安全事故的，应立即报告发包方，并按照相关法律法规和合同约定处理。分包方应承担安全事故产生的全部费用。第八条违约责任8.1分包方的违约责任分包方违反合同约定的，应承担违约责任，向发包方支付违约金。违约金计算方式详见合同附件。8.2发包方的违约责任发包方违反合同约定的，应承担违约责任，向分包方支付违约金。违约金计算方式详见合同附件。第九条争议解决9.1争议的解决方式（1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）向合同约定的仲裁机构申请仲裁。9.2争议解决的程序双方在争议解决过程中，应保证工程的正常进行，并按照合同约定履行各自的权利和义务。第十条一般条款10.1合同的效力本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。10.2合同的修改和补充合同的修改和补充应由双方协商一致，并以书面形式签订。修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。10.3合同的解除和终止合同解除或终止的，双方应按照合同约定办理相关手续，并互相支付违约金（如有）。10.4争议的解决双方在履行合同过程中发生的争议，应按照本合同第九条的规定解决。第十一条保密条款11.1保密信息的定义保密信息是指合同双方在合同履行过程中产生、获取的，未公开的、具有商业价值的信息。11.2保密信息的保护期限保密信息的保护期限自合同终止之日起计算，为期____年。11.3保密信息的泄露后果一方泄露保密信息，应承担违约责任，向对方支付违约金。违约金计算方式详见合同附件。第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力的处理因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决。协商不成的，双方均可解除合同，互不承担违约责任。第十三条合同的签署、生效和解除13.1合同的签署本合同一式两份，双方各执一份。双方签字（或盖章）后，合同生效。13.2合同的生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。13.3合同的解除合同解除应由双方协商一致，并以书面形式签订。解除合同后，双方应按照合同约定办理相关手续，并互相支付违约金（如有）。第十四条其他条款14.1通知和送达双方应按照合同约定，通过有效方式互相发送通知和送达文件。通知和文件发送至对方指定的地址和联系方式。14.2法律的适用本合同适用____（国家/地区）的法律。14.3争议的解决双方在履行合同过程中发生的争议，应按照本合同第九条的规定解决。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方介入的概念第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙方以外的其他主体参与合同的履行、监督或协调等活动。第三方可以是个人、法人或其他组织。1.2第三方介入的范围第三方介入包括但不限于中介方、监理方、审计方、评估方、融资方、材料供应商、施工设备租赁方等。第二条第三方介入的责权利2.1第三方介入的责任第三方介入的责任应由第三方依法承担。第三方应按照合同约定和相关法律法规，履行其职责，确保合同的顺利履行。2.2第三方介入的权利第三方根据合同约定和法律法规，享有合同约定的权利。包括但不限于对合同履行情况的监督、检查、评价等。2.3第三方介入的权益保护甲乙方应尊重第三方的合法权益，不得损害第三方的权益。如甲乙方损害第三方的权益，第三方有权依法主张权利。第三条第三方介入的额外条款及说明3.1第三方选择和指定第三方介入的具体主体由甲乙方协商确定。甲乙方应在合同中明确第三方的选择标准和程序。3.2第三方介入的程序和时间第三方应在合同约定的时间内，按照约定的程序介入合同履行活动。如第三方未能按时介入，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。3.3第三方介入的费用第三方介入的费用由甲乙方协商确定。甲乙方应在合同中明确第三方介入费用的支付方式、支付时间等。3.4第三方介入的终止第三方介入终止的条件和程序由甲乙方协商确定。甲乙方应在合同中明确第三方介入终止的条件和程序。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定第三方责任限额是指第三方在介入合同履行过程中，因其违约行为导致甲乙方损失的最高赔偿额。第三方责任限额应在合同中明确。4.2第三方责任限额的调整第三方责任限额可以根据合同履行情况、市场行情等因素进行调整。调整方式、时间和幅度由甲乙方协商确定。4.3第三方责任限额的赔偿第三方因违约行为导致甲乙方损失的，第三方应按照合同约定的责任限额进行赔偿。如第三方违约行为导致的损失超过责任限额，第三方应按照实际损失赔偿。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的独立关系第三方与甲乙方之间建立的是独立的法律关系。第三方对甲乙方的任何承诺和保证，不构成甲乙方之间的合同义务。5.2第三方与甲乙方的协调5.3第三方与甲乙方的信息共享甲乙方应按照合同约定，与第三方共享与合同履行相关的信息。如甲乙方未按约定共享信息，导致第三方无法履行合同，甲乙方应承担相应责任。第六条第三方介入的违约处理6.1第三方违约的处理第三方违反合同约定的，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。6.2甲乙方违约的处理甲乙方违反合同约定，导致第三方无法履行合同的，甲乙方应承担相应责任。甲乙方应赔偿第三方因此造成的损失。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入争议的解决方式第三方介入争议的解决方式包括但不限于协商、调解、仲裁和诉讼等。甲乙方应与第三方协商确定争议解决方式。7.2第三方介入争议的解决程序甲乙方应与第三方按照合同约定和相关法律法规，履行争议解决程序。如双方未能协商一致，可按照约定选择争议解决方式。第八条第三方介入的合同变更和解除8.1第三方介入合同的变更第三方介入合同的变更应由甲乙方协商一致，并以书面形式签订。变更内容应明确、具体，并符合相关法律法规。8.2第三方介入合同的解除第三方介入合同的解除应由甲乙方协商一致，并以