钢结构防火涂料施工合同

钢结构防火涂料施工合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，遵循平等自愿和诚实信用的原则，双方就本工程钢结构防火涂料施工事宜协商一致，特订立本合同。第一条：工程概况1、工程名称：。2、工程地点：。3、工程范围：。4、施工要求：乙方根据设计要求选用防火涂料，根据国家施工规范进行施工，并提供防火涂料合格证。5、承包方式：乙方采用包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包消防部门竣工验收的承包方式。第二条：施工工期1、本工程施工期限为天，自年月日开工至年月日竣工。因不可抗拒的因素工期顺延。2、如乙方未能按本合同规定日期竣工，乙方应向甲方支付违约金，违约金每日按伍佰元计算。第三条：合同价款1、本工程采用综合单价包干结算方式，综合单价为元/平方米。合同暂定总价为人民币元，最终合同总价工程总价根据施工面积据实结算。2、该价格包括人工费、材料费、机械费、技术服务费、装卸转运费、税费、保险费等所有与本工程有关的费用。第四条：付款方式1、乙方施工材料进场后7个工作日内，甲方支付乙方合同暂定总价30%的预付款。2、工程完工并经甲方验收合格后7个工作日内，甲方支付乙方至合同结算总价65%的进度款。3、工程消防验收合格后7个工作日内，甲方支付乙方至合同结算总价95%的进度款。4、剩余5%作为工程质量保证金，待保修期满两年后7个工作日内，甲方无息支付乙方剩余全部款项。第五条：甲方的权利与义务1、甲方提供提供符合施工条件的水源、电源。并提供设计施工图纸等相关文件和提供材料存放场地。2、甲方有权监督乙方施工质量和施工进度，乙方材料进场，甲方现场管理人员在24小时内要进行验收，如不验收视为材料合格。第六条：乙方的权利与义务1、乙方应严格按图纸要求及国家施工规范施工，开工前编制施工组织设计方案，报甲方审核批准。2、乙方在工程中要使用双方确定的防火材料，如因防火涂料质量有问题，不符合要求，由乙方负责返工，费用由乙方承担。3、乙方施工人员应遵守甲方工地的各项管理制度，积极配合甲方现场管理人员工作。4、乙方严格按照安全施工规程进行施工，否则由此造成的一切安全事故后果由乙方负责。第七条：工程验收1、按照现行国家标准和行业标准进行工程施工及工程验收。2、乙方在工程完工并自检合格后向甲方提出验收申请，甲方在接到验收申请一周内，乙方协助甲方负责组织消防部门进行消防工程验收，最后协助甲方进行整体项目验收。3、工程通过消防部门验收后，甲乙双方代表应立即签署工程竣工验收书。第八条：违约责任1、合同签订后，任何一方在半个月内不履行合同的，均须赔偿对方总工程款10%的违约金，如损失大于10%则按实际发生赔偿。2、甲方不按合同约定支付工程款，每拖延一天，工期顺延，超过六天，按合同总价，每逾一天支付给乙方付款违约金0.1%，停工期间的窝工和其它损失按实际损失由甲方承担，工期顺延。3、乙方逾期施工和完工，从逾期第六天开始，每逾期一天，按工程总造价的0.1%向甲方支付违约金。第九条：争议解决甲乙双方如由于本合同产生争议，甲乙双方应及时协商解决。协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉，并由败诉方承担法院受理费、律师费等诉讼费用。第十条：附则1、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同书具有同等效力。2、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等的法律效力，自双方签字或盖章之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：地址：地址：法定代表人：法定代表人：委