2024年度刮腻子材料供应与施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度刮腻子材料供应与施工合同本合同目录一览第一条供应商信息1.1供应商名称1.2供应商地址1.3供应商联系人及联系方式第二条施工方信息2.1施工方名称2.2施工方地址2.3施工方联系人及联系方式第三条刮腻子材料供应3.1材料种类3.2材料质量标准3.3供应数量3.4供应时间第四条施工要求4.1施工标准4.2施工时间4.3施工人员第五条质量保证5.1材料质量保证5.2施工质量保证第六条价格及支付方式6.1材料价格6.2施工费用6.3支付时间及方式第七条交货及验收7.1交货地点7.2交货时间7.3验收标准及流程第八条违约责任8.1供应商违约8.2施工方违约第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3法律途径第十条合同的变更和解除10.1变更条件10.2解除条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限第十二条不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力后果第十三条合同的有效期13.1合同开始日期13.2合同结束日期第十四条法律适用和争议解决14.1法律适用14.2争议解决方式第一部分：合同如下：第一条供应商信息1.1供应商名称：X腻子材料有限公司1.2供应商地址：省市区路号1.3供应商联系人及联系方式：联系人A，电话：13X；联系人B，电话：13X第二条施工方信息2.1施工方名称：X建筑工程有限公司2.2施工方地址：省市区路号2.3施工方联系人及联系方式：联系人C，电话：13X；联系人D，电话：13X第三条刮腻子材料供应3.1材料种类：X品牌刮腻子材料3.2材料质量标准：符合国家相关标准和行业规定3.3供应数量：根据施工方实际需求，具体数量见附件一3.4供应时间：按照施工方施工进度计划，提前三天通知供应商进行供应第四条施工要求4.1施工标准：按照国家和行业相关标准进行施工4.2施工时间：详见附件二，施工方施工进度计划4.3施工人员：施工方需具备相关施工资质的工人进行施工第五条质量保证5.1材料质量保证：供应商提供的刮腻子材料必须符合国家相关标准和行业规定，否则供应商需承担相应责任5.2施工质量保证：施工方承诺按照相关标准进行施工，确保施工质量符合要求，否则施工方需承担相应责任第六条价格及支付方式6.1材料价格：按照附件三的价格进行供应，如有变动，双方协商解决6.2施工费用：按照附件四的施工费用进行结算，如有变动，双方协商解决6.3支付时间及方式：施工完成后，施工方按照合同约定进行支付，支付方式为银行转账第七条交货及验收7.1交货地点：施工方指定地点7.2交货时间：供应商根据施工方施工进度计划提前供应7.3验收标准及流程：双方按照附件五的验收标准进行验收，验收合格后双方签字确认第八条违约责任8.1供应商违约：供应商未能按照合同约定供应材料或供应的材料不符合质量标准的，供应商需承担违约责任，包括但不限于赔偿施工方因此造成的直接经济损失、延误工期等。8.2施工方违约：施工方未能按照合同约定进行施工或施工质量不符合要求的，施工方需承担违约责任，包括但不限于赔偿供应商因此造成的直接经济损失、延误工期等。第九条争议解决9.1协商解决：合同双方在合同履行过程中发生争议的，应通过友好协商的方式解决。9.2调解解决：如果协商不成，双方可以寻求第三方进行调解，调解不成的，9.3法律途径：任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的变更和解除10.1变更条件：合同履行过程中，如果因特殊情况需要变更合同的，双方可以协商一致进行变更。10.2解除条件：合同履行完毕或者双方协商一致解除合同的，合同即告解除。第十一条保密条款11.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。11.2保密期限：自合同签订之日起至合同履行完毕之日止。第十二条不可抗力12.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力后果：由于不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的，受到不可抗力影响的一方不承担违约责任。第十三条合同的有效期13.1合同开始日期：年月日13.2合同结束日期：年月日第十四条法律适用和争议解决14.1法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。14.2争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二部分：第三方介入后的修正第八条违约责任（修正）8.1供应商违约（修正）：供应商未能按照合同约定供应材料或供应的材料不符合质量标准的，供应商需承担违约责任，包括但不限于赔偿施工方因此造成的直接经济损失、延误工期等。若因第三方原因导致供应商无法履行合同，供应商应在第一时间通知施工方，并尽最大努力采取补救措施。8.2施工方违约（修正）：施工方未能按照合同约定进行施工或施工质量不符合要求的，施工方需承担违约责任，包括但不限于赔偿供应商因此造成的直接经济损失、延误工期等。若因第三方原因导致施工方无法履行合同，施工方应在第一时间通知供应商，并尽最大努力采取补救措施。第九条争议解决（修正）9.1协商解决（修正）：合同双方在合同履行过程中发生争议的，应通过友好协商的方式解决。若协商不成，双方可以寻求第三方进行调解。9.2调解解决（修正）：如果协商不成，双方可以寻求第三方进行调解，调解不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第三方介入的调解过程应遵循公正、公平、公开的原则。第十条合同的变更和解除（修正）10.1变更条件（修正）：合同履行过程中，如果因特殊情况需要变更合同的，双方可以协商一致进行变更。若涉及第三方权益的变更，需得到第三方的书面同意。10.2解除条件（修正）：合同履行完毕或者双方协商一致解除合同的，合同即告解除。若因第三方原因导致合同解除，双方应按照合同约定和相关法律法规的规定处理因解除合同而产生的后果。第十一条保密条款（修正）11.1保密内容（修正）：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，以及对第三方的不公开信息。11.2保密期限（修正）：自合同签订之日起至合同履行完毕之日止。若第三方参与合同履行，双方有义务保守第三方商业秘密和隐私。第十二条不可抗力（修正）12.1不可抗力定义（修正）：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力后果（修正）：由于不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的，受到不可抗力影响的一方不承担违约责任。若第三方参与合同履行受到影响，该第三方不承担违约责任。第十三条合同的有效期（修正）13.1合同开始日期（修正）：年月日13.2合同结束日期（修正）：年月日第十四条法律适用和争议解决（修正）14.1法律适用（修正）：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。14.2争议解决方式（修正）：如双方在合同履行过程中发生任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。若第三方参与争议解决，第三方应遵循中华人民共和国法律和相关司法解释，公正、公平地处理争议。第十五条第三方责任限额（修正）15.1第三方概念（修正）：第三方是指非甲乙方之外的参与合同履行的一方，包括但不限于中介方、监理方、检测方等。15.2第三方责任（修正）：第三方在合同履行过程中应尽到合理的注意义务，确保合同的顺利履行。若第三方因故意或过失导致合同一方或双方遭受损失，第三方应承担相应的赔偿责任。15.3第三方责任限额（修正）：第三方的赔偿责任限额应根据合同金额的一定比例确定，具体比例由双方在合同中约定。第三方承担的赔偿责任不得超过该限额。15.4第三方权益（修正）：第三方在合同履行过程中享有的权益，应由甲乙方予以尊重。甲乙方不应擅自变更或解除与第三方的合同关系。第十六条第三方合同管理（修正）16.1第三方合同签订（修正）：甲乙方与第三方签订合同前，应充分了解第三方的资质、信誉和能力，确保第三方具备履行合同的能力。16.2第三方合同履行监督（修正）：甲乙方应对第三方履行合同的过程进行监督，确保第三方按照合同约定履行义务。16.3第三方合同变更管理（修正）：若第三方合同需要变更，甲乙方应按照合同约定的变更程序进行。涉及第三方权益的变更，需得到第三方的书面同意。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：刮腻子材料质量标准详细要求和说明：本附件详细列出刮腻子材料的质量标准，包括材料的成分、性能、外观要求等，以及材料质量检验的方法和流程。附件二：施工进度计划详细要求和说明：本附件详细列出施工方的施工进度计划，包括施工的开始日期、结束日期、各阶段施工内容和要求等。附件三：材料供应清单详细要求和说明：本附件详细列出供应商应供应的刮腻子材料清单，包括材料名称、规格、数量等。附件四：施工费用明细表详细要求和说明：本附件详细列出施工方的施工费用明细，包括人工费、材料费、机械使用费等。附件五：验收标准及流程详细要求和说明：本附件详细列出刮腻子工程的验收标准及流程，包括验收的具体内容、验收方法、验收合格标准等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.供应商未能按照合同约定供应材料或供应的材料不符合质量标准。2.供应商延迟供应材料或供应材料的时间超过合同约定的期限。3.施工方未能按照合同约定进行施工或施工质量不符合要求。4.施工方延迟完成施工或完成施工的时间超过合同约定的期限。5.供应商或施工方未履行合同约定的保密义务。6.供应商或施工方未能按照合同约定履行合同义务，导致合同无法履行或造成损失。违约责任认定标准：1.供应商违约：供应商需承担违约责任，包括但不限于赔偿施工方因此造成的直接经济损失、延误工期等。2.施工方违约：施工方需承担违约责任，包括但不限于赔偿供应商因此造成的直接经济损失、延误工期等。3.违约行为造成的损失计算：损失计算应根据合同金额、工期延误、材料成本等因素进行合理估算。4.违约金的计算：违约金应根据合同金额的一定比例进行计算，具体比例由双方在合同中约定。示例说明：1.如果供应商供应的材料不符合质量标准，导致施工方无法正常施工，施工方可以要求供应商赔偿因材料不合格导致的材料浪费、工期延误等损失。2.如果施工方延迟完成施工，导致工程进度延误，供应商可以要求施工方支付违约金，并根据合同约定计算违约金的具体金额。3.如果供应商或施工方未履行保密义务，导致对方商业秘密泄露，泄露方应承担相应的违约责任，并赔偿因此造成的损失。全文完。2024年度刮腻子材料供应与施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1供应商定义1.2施工方定义1.3刮腻子材料定义第二条供应内容2.1材料供应范围2.2材料质量标准2.3供应数量及时间第三条施工服务3.1施工范围及标准3.2施工时间及进度3.3施工人员资质第四条合同价格及支付4.1材料价格4.2施工费用4.3支付方式及时间第五条质量保证5.1材料质量责任5.2施工质量责任5.3质量问题的处理第六条合同的履行与验收6.1供应及施工进度6.2验收标准及程序6.3合同变更及终止第七条违约责任7.1供应商违约责任7.2施工方违约责任7.3违约赔偿金额及方式第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点及机构8.3诉讼地点及法院第九条合同的生效、修改及解除9.1合同生效条件9.2合同修改程序9.3合同解除条件及后果第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄密责任第十一条合同的转让11.1合同转让条件11.2转让程序11.3转让后果第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果12.3不可抗力处理第十三条税费13.1税费承担13.2税收政策变化13.3税费支付程序第十四条其他条款14.1合同的解释权14.2合同的送达14.3附加条款第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1供应商定义供应商是指根据本合同规定，向施工方供应刮腻子材料的企业或个人。1.2施工方定义施工方是指根据本合同规定，负责使用供应商提供的刮腻子材料进行施工的企业或个人。1.3刮腻子材料定义刮腻子材料是指用于墙面、天花板等表面平整、光滑处理的一种建筑材料，包括腻子粉、腻子膏等。第二条供应内容2.1材料供应范围供应商应按照施工方的施工需求，提供包括但不限于腻子粉、腻子膏等刮腻子材料。2.2材料质量标准供应商提供的刮腻子材料应符合国家相关标准及行业惯例，并保证材料质量稳定、可靠。2.3供应数量及时间供应商应根据施工方的施工进度计划，按时供应所需的刮腻子材料，确保施工顺利进行。第三条施工服务3.1施工范围及标准施工方应按照合同约定的范围和标准进行施工，确保施工质量符合国家相关标准和行业惯例。3.2施工时间及进度施工方应按照合同约定的时间节点和进度要求完成施工，确保工程按时交付。3.3施工人员资质施工方应确保施工人员具备相应的资质和技能，能够胜任刮腻子施工工作。第四条合同价格及支付4.1材料价格刮腻子材料的价格按照供应商的报价执行，具体价格详见附件。4.2施工费用施工费用根据施工方的施工方案和工程量计算，具体金额详见附件。4.3支付方式及时间施工方应在每月末根据实际完成的工程量向供应商支付相应的材料费用和施工费用，支付方式为银行转账。第五条质量保证5.1材料质量责任供应商应对所提供的刮腻子材料质量负责，如因材料质量问题导致施工质量受损，供应商应承担相应责任。5.2施工质量责任施工方应对施工过程中的质量问题负责，如因施工质量问题导致工程不合格，施工方应承担相应责任。5.3质量问题的处理如在施工过程中发现材料质量问题，施工方应立即停止使用该材料，并通知供应商进行处理。供应商应在接到通知后48小时内采取措施，确保工程质量不受影响。第六条合同的履行与验收6.1供应及施工进度供应商和施工方应按照合同约定的时间和数量完成材料的供应和施工工作。6.2验收标准及程序工程验收标准应符合国家相关标准和行业惯例，验收程序按照双方约定的流程进行。6.3合同变更及终止合同的变更或终止应经双方协商一致，并签订书面协议。第八条违约责任8.1供应商违约责任供应商未能按照约定时间、数量供应刮腻子材料，或供应的材料质量不符合约定的，应向施工方支付违约金，违约金为合同金额的5%。8.2施工方违约责任施工方未能按照约定时间、进度完成施工，或施工质量不符合约定的，应向供应商支付违约金，违约金为合同金额的5%。8.3违约赔偿金额及方式违约金计算方式为：违约金=合同金额×违约比例。违约金支付方式为银行转账。第九条争议解决9.1争议解决方式（1）向合同签订地人民法院提起诉讼；（2）提交合同签订地仲裁委员会仲裁。9.2仲裁地点及机构如选择仲裁方式解决争议，双方应共同选定合同签订地仲裁委员会进行仲裁。9.3诉讼地点及法院如选择诉讼方式解决争议，应向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或履行完毕之日止。10.3泄密责任如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，泄密方应承担违约责任，赔偿损失。第十一条合同的转让11.1合同转让条件未经对方同意，任何一方不得将合同权利、义务全部或部分转让给第三方。11.2转让程序如双方同意转让合同权利、义务，应签订书面转让协议，并报送对方确认。11.3转让后果转让生效后，受让方取代转让方的地位，享有合同约定的权利，承担合同约定的义务。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）以及政府行为（如政策调整、法律法规变化等），影响合同的正常履行。12.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。12.3不可抗力处理一方因不可抗力事件导致无法履行合同的，应及时通知对方，并提供相关证明材料。双方应协商调整合同履行时间、方式等。第十三条税费13.1税费承担合同履行过程中产生的税费，按照法律法规规定和政策要求承担。13.2税收政策变化如税收政策发生变化，双方应按照变化后的政策规定承担税费。13.3税费支付程序税费支付按照法律法规规定和双方约定的程序进行。第十四条其他条款14.1合同的解释权本合同的解释权归双方共同所有。14.2合同的送达合同及合同附件的送达，双方同意采用电子邮件、快递等方式。14.3附加条款本合同未尽事宜，双方可签订附加条款，作为本合同的组成部分。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义第三方是指除甲乙方之外的，参与本合同履行过程的自然人、法人或其他组织。第三方包括但不限于中介方、监理方、审计方等。1.2第三方介入情形（1）甲乙方根据合同约定，需要第三方提供专业服务；（2）甲乙方根据合同约定，需要第三方参与项目的监督、管理、审计等；（3）甲乙方根据合同约定，需要第三方提供必要的设备、材料或其他资源。第二条第三方选择与委托2.1第三方选择甲乙方应根据合同约定和实际情况，选择具有相应资质、能力和社会信誉的第三方。2.2委托第三方甲乙方在选择第三方后，应与第三方签订委托协议，明确双方的权利、义务和责任。第三条第三方责任3.1第三方责任范围第三方应按照甲乙方的要求和相关法律法规，履行其在合同中的职责，确保其提供的服务、设备、材料等符合合同约定。3.2第三方责任限额如第三方因履行合同造成甲乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额的限额按照委托协议的约定执行，如委托协议未约定的，赔偿金额不超过甲乙方损失的实际金额。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方是委托与被委托的关系。第三方应独立履行合同义务，甲乙方应按约定支付第三方服务费用。4.2第三方与甲乙方之间的沟通与协调第五条第三方违约处理5.1第三方违约处理如第三方未能按照合同约定履行其义务，甲乙方有权按委托协议的约定追究第三方的违约责任。5.2第三方违约与甲乙方责任如第三方违约导致甲乙方损失的，甲乙方有权要求第三方赔偿损失。如第三方违约是由于甲乙方原因导致的，甲乙方不得要求第三方赔偿损失。第六条第三方与合同其他方的关系6.1第三方与合同其他方的关系第三方与合同其他方不存在直接的合同关系。第三方仅向甲乙方履行合同义务，不对合同其他方承担任何责任。6.2第三方与合同其他方的沟通与协调如第三方需要与合同其他方进行沟通与协调，应由甲乙方负责组织和协调。第七条第三方介入的变更与解除7.1第三方介入的变更如甲乙方因合同履行需要变更第三方，应与原第三方协商一致，并签订书面变更协议。7.2第三方介入的解除如甲乙方因合同履行需要解除第三方，应与第三方协商一致，并签订书面解除协议。第八条第三方介入的违约责任8.1第三方违约责任如第三方未能按照合同约定履行其义务，甲乙方有权按委托协议的约定追究第三方的违约责任。8.2第三方违约与甲乙方责任如第三方违约导致甲乙方损失的，甲乙方有权要求第三方赔偿损失。如第三方违约是由于甲乙方原因导致的，甲乙方不得要求第三方赔偿损失。第九条第三方介入的争议解决9.1争议解决方式（1）向合同签订地人民法院提起诉讼；（2）提交合同签订地仲裁委员会仲裁。9.2仲裁地点及机构如选择仲裁方式解决争议，双方应共同选定合同签订地仲裁委员会进行仲裁。9.3诉讼地点及法院如选择诉讼方式解决争议，应向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条第三方介入的保密条款10.1保密内容甲乙方与第三方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或履行完毕之日止。10.3泄密责任如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，泄密方应承担违约责任，赔偿损失。第十一条第三方介入的转让11.1转让条件未经甲乙方同意，第三方不得将合同权利、义务全部或部分转让给第三方。11.2转让程序如第三方同意转让合同第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：刮腻子材料供应清单详细列出供应商应提供的刮腻子材料种类、规格、数量等信息。附件二：施工方案详细描述施工方的施工流程、施工方法、施工标准等。附件三：工程量清单详细列出施工方应完成的工程量，包括面积、厚度等。附件四：材料质量标准提供刮腻子材料的国家标准或行业标准，作为判断材料质量的依据。附件五：施工人员资质证明提供施工方施工人员的资格证书、职称证书等，以证明其具备施工能力。附件六：支付凭证提供支付材料费用和施工费用的凭证，包括银行转账记录、现金收据等。附件七：验收报告提供工程验收的结果报告，包括工程质量、进度等方面的评价。附件八：违约金计算公式详细列出违约金的计算方式，包括计算基数、比例等。附件九：保密协议详细描述保密内容的范围、保密期限、违约责任等。附件十：第三方委托协议详细描述甲乙方与第三方之间的权利、义务和责任。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.供应商未能按照约定时间、数量供应刮腻子材料。2.供应商供应的材料质量不符合约定。3.施工方未能按照约定时间、进度完成施工。4.施工方施工质量不符合约定。5.双方未能按照约定时间支付材料费用或施工费用。6.双方未能按照约定履行合同义务，导致工程不合格。违约责任认定：1.供应商违约责任：供应商应向施工方支付违约金，违约金为合同金额的5%。示例：供应商未能按照约定时间供应材料，导致施工进度延误，需支付施工方违约金10,000元。2.施工方违约责任：施工方应向供应商支付违约金，违约金为合同金额的5%。示例：施工方未能按照约定时间完成施工，导致材料浪费，需支付供应商违约金15,000元。3.双方违约责任：如双方均违约，各自承担相应的违约责任。示例：双方未能按照约定时间支付费用，导致工程进度延误，双方各自承担5,000元的违约金。4.第三方违约责任：如第三方未能按照约定履行其义务，甲乙方有权按委托协议的约定追究第三方的违约责任。示例：第三方未能按照约定提供施工服务，导致工程质量问题，甲乙方有权要求第三方赔偿损失20,000元。全文完。2024年度刮腻子材料供应与施工合同2本合同目录一览第一条合同主体与定义1.1供应方信息1.2施工方信息1.3刮腻子材料定义第二条材料供应2.1材料种类与规格2.2供应数量与时间2.3材料质量标准与验收第三条施工服务3.1施工范围与要求3.2施工时间与进度3.3施工质量标准与验收第四条价格与支付4.1材料价格与结算4.2施工费用与结算4.3支付方式与时间第五条工期延误5.1工期延误的责任与赔偿5.2不可抗力因素的影响第六条质量保障与售后服务6.1材料质量问题处理6.2施工质量问题处理6.3售后服务承诺第七条合同的变更与解除7.1合同变更的条件与程序7.2合同解除的条件与程序第八条违约责任8.1供应方的违约责任8.2施工方的违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼地点与法院第十条保密条款10.1保密信息的范围与义务10.2违反保密条款的责任第十一条法律适用与解释11.1合同适用的法律11.2合同解释权归属第十二条其他条款12.1合同的生效条件12.2合同的续签与终止第十三条附件13.1材料供应清单13.2施工方案与设计图纸第十四条签字盖章14.1供应方签字盖章14.2施工方签字盖章14.3日期记录第一部分：合同如下：第一条合同主体与定义1.1供应方信息供应方为：（供应方全称），统一社会信用代码：（供应方统一社会信用代码），注册地址：（供应方注册地址），联系电话：（供应方联系电话），联系人：（供应方联系人）。1.2施工方信息施工方为：（施工方全称），统一社会信用代码：（施工方统一社会信用代码），注册地址：（施工方注册地址），联系电话：（施工方联系电话），联系人：（施工方联系人）。1.3刮腻子材料定义本合同所称刮腻子材料是指用于墙面、天花板等平整表面，以提高表面平整度、遮盖瑕疵、提供施工基面等为目的的建筑内部装饰装修用材料。包括但不限于：滑石粉、石灰、纤维素等原料制成的腻子粉、腻子膏等。第二条材料供应2.1材料种类与规格（此处列举材料种类、规格、数量等详细信息）2.2供应数量与时间供应方应在合同约定的时间内，按照施工方的施工进度和工程实际需求，供应约定的刮腻子材料。具体供应数量和时间安排如下：（此处列举供应数量与时间安排的详细信息）2.3材料质量标准与验收供应方应保证所供材料的质量符合国家相关标准和行业规范，并按照合同约定的质量标准进行验收。具体质量标准如下：（此处列举材料质量标准的详细信息）第三条施工服务3.1施工范围与要求施工方应按照供应方提供的材料和技术要求，按照施工计划和工程实际需求，完成刮腻子施工工作。具体施工范围和要求如下：（此处列举施工范围与要求的详细信息）3.2施工时间与进度施工方应在合同约定的时间内，按照供应方的供应计划和工程实际需求，完成刮腻子施工工作。具体施工时间与进度如下：（此处列举施工时间与进度的详细信息）3.3施工质量标准与验收施工方应保证施工质量符合国家相关标准和行业规范，并按照合同约定的质量标准进行验收。具体质量标准如下：（此处列举施工质量标准的详细信息）第四条价格与支付4.1材料价格与结算供应方供应的刮腻子材料价格为（价格），具体价格明细如下：（此处列举价格明细的详细信息）材料结算方式为：（结算方式），结算周期为：（结算周期）。4.2施工费用与结算施工方提供的刮腻子施工服务费用为（费用），具体费用明细如下：（此处列举费用明细的详细信息）施工服务结算方式为：（结算方式），结算周期为：（结算周期）。4.3支付方式与时间（此处列举支付方式与时间的详细信息）第五条工期延误5.1工期延误的责任与赔偿如因供应方原因导致材料供应延误，供应方应承担由此产生的违约责任，向施工方支付违约金，违约金计算方式为：（违约金计算方式）。如因施工方原因导致施工延误，施工方应承担由此产生的违约责任，向供应方支付违约金，违约金计算方式为：（违约金计算方式）。5.2不可抗力因素的影响如因不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，根据实际情况调整工期和责任。第六条质量保障与售后服务6.1材料质量问题处理如供应方提供的材料存在质量问题，供应方应负责更换、修复或退还相应款项。6.2施工质量问题处理如施工方施工质量存在问题，施工方应负责修复或退还相应款项。6.3售后服务承诺第八条违约责任8.1供应方的违约责任如供应方违反合同约定，导致材料供应延误、质量不符合约定等情况，供应方应承担违约责任，向施工方支付违约金，违约金计算方式为：（违约金计算方式）。8.2施工方的违约责任如施工方违反合同约定，导致施工延误、施工质量不符合约定等情况，施工方应承担违约责任，向供应方支付违约金，违约金计算方式为：（违约金计算方式）。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼地点与法院双方同意将争议提交（仲裁机构名称）进行仲裁，仲裁地点为：（仲裁地点），仲裁语言为：（仲裁语言）。如选择诉讼，诉讼地点为：（诉讼地点），法院级别为：（法院级别）。第十条保密条款10.1保密信息的范围与义务双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。保密信息不包括：（列举不属于保密信息的范围）。10.2违反保密条款的责任如一方违反保密义务，导致对方遭受损失，违约方应承担违约责任，向受损方支付违约金，违约金计算方式为：（违约金计算方式）。第十一条法律适用与解释11.1合同适用的法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2合同解释权归属本合同的解释权归双方共同所有。第十二条其他条款12.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的续签与终止合同期满前，双方如需续签，应提前（提前时间）书面通知对方，并按照相同条件进行续签。如一方不再续签，应提前（提前时间）书面通知对方。第十三条附件13.1材料供应清单（附件：材料供应清单）13.2施工方案与设计图纸（附件：施工方案与设计图纸）13.3其他附件（附件：其他相关文件）第十四条签字盖章14.1供应方签字盖章（供应方签字）（供应方盖章）14.2施工方签字盖章（施工方签字）（施工方盖章）14.3日期记录（签字日期）：年月日第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义本合同所称第三方是指除甲乙方之外的，参与合同履行过程的各方，包括但不限于中介方、监理方、验收方等。1.2第三方责任第三方应按照合同约定及相关法律法规，履行其在合同中的义务，并对其提供的服务或商品负责。第二条第三方介入的情形2.1中介方介入如甲乙方选择中介方协助完成合同的签订、履行等相关事宜，中介方应严格遵守合同约定，公正、公平地协调甲乙方之间的合作关系。2.2监理方介入监理方应根据合同约定，对施工过程进行监督、检查，确保施工质量、进度等符合合同要求。2.3验收方介入验收方应根据合同约定，对完成的项目进行验收，确保项目符合合同约定的质量、功能要求。第三条第三方义务与责任3.1第三方义务第三方应按照合同约定及相关法律法规，履行其在合同中的义务，并对其提供的服务或商品负责。3.2第三方责任限额第三方对其在合同履行过程中产生的损失，承担有限责任。第三方责任限额为：（限额金额）。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方的权利义务划分第三方与甲乙方的权利义务划分，按照合同约定执行。如合同未约定，双方可协商确定。4.2第三方与甲乙方的沟通协作第五条第三方违约处理5.1第三方违约如第三方违反合同约定，导致甲乙方损失，第三方应承担违约责任，向甲乙方支付违约金，违约金计算方式为：（违约金计算方式）。5.2第三方违约与甲乙方损失的因果关系甲乙方应提供证据证明第三方的违约行为与其