版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度度假村建设项目装修合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方:详细名称1.2乙方:详细名称1.3甲方指定的项目管理方:详细名称第二条工程概述2.1工程名称:2024年度度假村建设项目装修工程2.2工程地点:详细地址2.3工程内容:详细工程内容描述第三条合同价格3.1合同总价:合同总价金额3.2支付方式:详细支付方式及时间表3.3价款调整:详细价款调整条款第四条工程进度与交付4.1工程进度计划:详细工程进度计划4.2交付标准:详细交付标准及验收流程4.3延期交付:详细延期交付的违约责任第五条工程质量5.1质量标准:详细质量标准5.2质量保证:详细质量保证措施5.3质量争议的处理:详细争议处理流程第六条材料与设备6.1材料设备供应:详细材料设备供应责任及要求6.2材料设备验收:详细验收流程及标准第七条设计与变更7.1设计文件:详细设计文件提供及修改流程7.2变更处理:详细变更处理流程及责任分配第八条安全生产与环保8.1安全生产:详细安全生产要求及措施8.2环保要求:详细环保要求及措施第九条违约责任9.1甲方违约:详细甲方违约责任及赔偿条款9.2乙方违约:详细乙方违约责任及赔偿条款第十条争议解决10.1争议解决方式:详细争议解决方式及机构第十一条合同的解除和终止11.1解除条件:详细合同解除条件11.2终止条件:详细合同终止条件第十二条保密条款12.1保密内容:详细保密内容12.2保密期限:详细保密期限第十三条合同的生效、修改与解除13.1生效条件:详细合同生效条件13.2修改条件:详细合同修改条件13.3解除条件:详细合同解除条件第十四条其他条款14.1不可抗力:详细不可抗力条款14.2法律适用:详细合同适用的法律法规14.3送达地址:详细合同相关文件的送达地址14.4合同附件:详细附件内容及数量第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方:甲方为2024年度度假村建设项目的投资方,拥有本项目的一切合法权益,承担本项目的一切合法义务。甲方指定项目管理方负责本项目的日常管理工作。1.2乙方:乙方为具有合法经营资格的装修公司,承担本项目装修工程的设计、施工、材料供应及验收等一切合同约定的工作。1.3项目管理方:项目管理方为甲方指定的具有项目管理经验的独立第三方,负责本项目的日常管理工作,包括但不限于进度控制、质量监督、合同管理等。第二条工程概述2.1工程名称:2024年度度假村建设项目装修工程2.2工程地点:详细地址为省市县度假村项目现场。2.3工程内容:本工程包括所有建筑物的内部装修、外部装饰及附属设施的安装,具体包括但不限于:客房、餐厅、会议室、娱乐设施、公共区域等的装修设计及施工。第三条合同价格3.1合同总价:合同总价金额为人民币万元整(大写:人民币玖亿玖仟玖佰玖拾玖万元整),币种为人民币,支付时需按照中国银行当日的汇率折算。3.2支付方式:甲方根据乙方的进度报告和质量验收报告,按照约定的比例分期支付。具体支付比例和金额详见附件一《支付比例及金额一览表》。3.3价款调整:由于不可抗力或政策调整等原因导致工程成本发生重大变化的,双方可协商调整合同价格。具体调整方式详见附件二《价款调整条款》。第四条工程进度与交付4.1工程进度计划:乙方应按照甲方要求和项目管理方的管理,确保工程按照约定的进度进行。具体进度计划详见附件三《工程进度计划》。4.2交付标准:乙方应按照约定的质量标准完成工程,并通过甲方的验收。具体验收流程和标准详见附件四《交付标准及验收流程》。4.3延期交付:由于乙方原因导致工程延期交付的,乙方应按照延期交付的实际天数,向甲方支付违约金。具体违约金计算方式详见附件五《延期交付违约金计算方式》。第五条工程质量5.1质量标准:乙方向甲方提供的工程应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。具体质量标准详见附件六《工程质量标准》。5.2质量保证:乙方应按照约定的质量保证期限,对提供的工程进行质量保证。具体质量保证措施和期限详见附件七《质量保证措施及期限》。5.3质量争议的处理:如甲方对乙方的工程质量有异议,双方应按照约定的流程处理。具体争议处理流程详见附件八《质量争议处理流程》。第六条材料与设备6.1材料设备供应:乙方应按照约定的材料和设备清单,向甲方提供合格的材料和设备。具体材料设备清单详见附件九《材料设备清单》。6.2材料设备验收:甲方或项目管理方应对乙方提供的材料和设备进行验收,确保符合约定的质量标准。具体验收流程及标准详见附件十《材料设备验收流程及标准》。第八条安全生产与环保8.1安全生产:乙方应按照国家安全生产法律法规的要求,制定并执行安全生产规章制度,对施工现场进行安全防护,确保施工现场的安全。8.2环保要求:乙方应按照国家环保法律法规的要求,采取有效措施,防止污染环境,确保施工过程中的环境保护。第九条违约责任9.1甲方违约:如甲方未按约定支付合同价款,甲方应支付乙方违约金,违约金计算方式详见附件十一《违约金计算方式》。9.2乙方违约:如乙方未按约定完成工程,乙方应支付甲方违约金,违约金计算方式详见附件十二《违约金计算方式》。第十条争议解决10.1争议解决方式:如双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同的解除和终止11.1解除条件:双方同意解除合同的,可以书面形式解除合同。解除合同后,乙方应按照甲方的要求,将施工现场清理干净,交还甲方。11.2终止条件:工程完成后,经甲方验收合格,双方签署工程验收报告,合同即告终止。第十二条保密条款12.1保密内容:双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第十三条合同的生效、修改与解除13.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2修改条件:合同履行过程中,双方经协商一致,可以对合同进行修改。修改内容应以书面形式签订,与原合同具有同等法律效力。13.3解除条件:合同解除应按照本合同第十一条的约定执行。第十四条其他条款14.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方均不承担违约责任。不可抗力事件包括但不限于自然灾害、社会事件等。14.2法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。14.3送达地址:双方指定的合同文件送达地址为合同签订地。14.4合同附件:本合同附件包括但不限于附件一《支付比例及金额一览表》、附件二《价款调整条款》、附件三《工程进度计划》、附件四《交付标准及验收流程》、附件五《延期交付违约金计算方式》、附件六《工程质量标准》、附件七《质量保证措施及期限》、附件八《质量争议处理流程》、附件九《材料设备清单》、附件十《材料设备验收流程及标准》、附件十一《违约金计算方式》、附件十二《违约金计算方式》。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方:指非甲方和乙方之外的独立个体或组织,包括但不限于中介方、监理方、审计方、验收方等。1.2第三方介入的范围:第三方介入包括但不限于工程进度监督、质量审核、材料设备验收、合同管理等。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入的程序:甲方或乙方如需第三方介入,应提前书面通知对方,并说明介入的目的、范围和期限。2.2第三方介入的条件:第三方介入应在甲方和乙方的共同同意下进行,且第三方应具备相关资质和能力。第三条第三方介入的权利和义务3.1第三方介入的权利:第三方有权根据甲乙双方的约定,对工程进行监督、检查和评估。3.2第三方介入的义务:第三方应遵守相关法律法规,公正、客观地进行介入工作,并保守甲乙双方的商业秘密。第四条第三方介入的费用4.1第三方介入的费用由甲方承担,具体费用根据双方约定和第三方报价确定。4.2第三方介入费用的支付方式:甲方根据乙方的进度报告和质量验收报告,按照约定的比例分期支付。第五条第三方介入的结果运用5.1第三方介入的结果作为甲方和乙方判断工程进度、质量的重要依据。5.2第三方介入的结果不影响甲乙双方根据本合同约定承担的违约责任。第六条第三方介入的违约责任6.1第三方未按约定履行介入职责的,第三方应承担违约责任。6.2甲方和乙方未按约定配合第三方进行介入的,甲方和乙方应承担违约责任。第七条第三方介入的争议解决7.1双方如对第三方介入的结果有异议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条第三方介入的保密条款8.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密,未经甲方和乙方书面同意,不得向任何第三方披露。8.2第三方介入的保密期限:自第三方介入工作开始之日起至合同终止或履行完毕之日止。第九条第三方介入的法律适用和管辖9.1本合同第三方介入相关条款适用中华人民共和国法律。9.2因第三方介入引起的争议,双方同意提交合同签订地人民法院管辖。第十条第三方介入的送达地址10.1双方指定的第三方介入文件送达地址为合同签订地。第十一条第三方介入的附件11.1本合同第三方介入附件包括附件一《第三方介入工作范围和职责》、附件二《第三方介入费用支付方式》、附件三《第三方介入结果运用》等。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:《支付比例及金额一览表》详细要求和说明:本附件详细列出了甲方应按照约定的比例分期支付乙方合同价款的支付比例和金额。支付比例和金额的计算方式应遵循本合同第三条的约定。附件二:《价款调整条款》详细要求和说明:本附件详细规定了合同价款的调整条件、调整方式及调整计算方法。如因不可抗力或政策调整等原因导致工程成本发生重大变化时,双方应遵循本附件的约定进行价款调整。附件三:《工程进度计划》详细要求和说明:本附件详细列出了工程的进度计划,包括工程各个阶段的时间节点、工程内容等信息。乙方应按照甲方要求和项目管理方的管理,确保工程按照约定的进度进行。附件四:《交付标准及验收流程》详细要求和说明:本附件详细规定了乙方应按照约定的质量标准完成工程,并通过甲方的验收。详细列出了交付标准及验收流程,包括验收标准、验收程序等信息。附件五:《延期交付违约金计算方式》详细要求和说明:本附件详细规定了由于乙方原因导致工程延期交付的违约金计算方式。如乙方未按约定完成工程,乙方应支付甲方违约金,具体计算方式详见本附件。附件六:《工程质量标准》详细要求和说明:本附件详细规定了乙方向甲方提供的工程应符合的国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。详细列出了工程质量标准,包括材料、工艺、施工等方面的要求。附件七:《质量保证措施及期限》详细要求和说明:本附件详细规定了乙方应采取的质量保证措施,以及质量保证的期限。乙方应按照约定的质量保证期限,对提供的工程进行质量保证。附件八:《质量争议处理流程》详细要求和说明:本附件详细规定了如甲方对乙方的工程质量有异议,双方应遵循的争议处理流程。包括争议处理的方式、争议解决的机构等信息。附件九:《材料设备清单》详细要求和说明:本附件详细列出了乙方应提供的材料和设备清单,包括材料设备的具体名称、规格、数量等信息。乙方应按照约定的材料设备清单,向甲方提供合格的材料和设备。附件十:《材料设备验收流程及标准》详细要求和说明:本附件详细规定了甲方或项目管理方对乙方提供的材料和设备进行验收的流程和标准。包括验收流程、验收标准等信息。附件十一:《违约金计算方式》详细要求和说明:本附件详细规定了甲方和乙方违约金计算方式。如甲方未按约定支付合同价款,甲方应支付乙方违约金;如乙方未按约定完成工程,乙方应支付甲方违约金。具体计算方式详见本附件。附件十二:《违约金计算方式》详细要求和说明:本附件与附件十为同一文件,详细规定了甲方和乙方违约金计算方式。如甲方未按约定支付合同价款,甲方应支付乙方违约金;如乙方未按约定完成工程,乙方应支付甲方违约金。具体计算方式详见本附件。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定:示例说明:如甲方未按约定支付合同价款,甲方应支付乙方违约金。具体违约金计算方式详见附件十一《违约金计算方式》。2.乙方违约行为及责任认定:示例说明:如乙方未按约定完成工程,乙方应支付甲方违约金。具体违约金计算方式详见附件五《延期交付违约金计算方式》。3.第三方违约行为及责任认定:示例说明:如第三方未按约定履行介入职责,第三方应承担违约责任。具体违约责任及计算方式详见附件九《第三方介入的权利和义务》。全文完。2024年度度假村建设项目装修合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方:指2024年度度假村建设项目的开发商和运营商。1.2乙方:指承担本项目装修工作的施工方。1.3丙方:指与甲方、乙方签订合同并负责监管工程质量、进度和安全的一方。第二条合同范围及内容2.1本合同装修范围包括但不限于:客房、餐厅、会议室、娱乐设施、公共区域等。2.2乙方应按照甲方的要求和国家相关标准,完成装修工程的施工、验收、保修等工作。第三条合同价格及支付3.1合同总价:人民币【】元整(大写:【】元整)。3.2甲方应按照约定的付款节点和比例向乙方支付合同价款。3.3乙方完成工程且通过验收后,甲方支付剩余合同价款。第四条工期及进度4.1乙方应保证工程在2024年12月31日前竣工交付。4.2乙方应按照甲方提供的施工计划和进度要求进行施工。第五条工程质量及标准5.1乙方应严格按照国家和行业的相关标准进行施工,确保工程质量。5.2乙方应接受丙方对工程质量的监督和检查。第六条材料和设备6.1乙方应使用甲方提供的材料和设备,并保证其质量。6.2乙方应在施工过程中对甲方提供的材料和设备进行妥善保管。第七条安全生产7.1乙方应按照国家和行业的安全生产规定进行施工,确保施工安全。7.2乙方应对施工人员进行安全教育和培训。第八条违约责任8.1乙方未按照约定完成工程或工程质量不符合要求的,应承担相应的违约责任。8.2甲方未按照约定支付价款的,应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。9.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更和解除10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2任何一方不得单方面变更或解除合同,需经双方协商一致。第十一条其他约定11.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。11.2本合同一式三份,甲方、乙方、丙方各执一份。第十二条合同签订日期2023年12月1日第十三条合同签订地点【】市【】区【】路【】号第十四条联系人及联系方式14.1甲方联系人:【】联系电话:【】电子邮箱:【】14.2乙方联系人:【】联系电话:【】电子邮箱:【】14.3丙方联系人:【】联系电话:【】电子邮箱:【】第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方:指2024年度度假村建设项目的开发商和运营商,营业执照注册号为【】,法定代表人为【】。1.2乙方:指承担本项目装修工作的施工方,营业执照注册号为【】,法定代表人为【】。1.3丙方:指与甲方、乙方签订合同并负责监管工程质量、进度和安全的一方,营业执照注册号为【】,法定代表人为【】。第二条合同范围及内容2.1本合同装修范围包括但不限于:客房、餐厅、会议室、娱乐设施、公共区域等,具体范围和内容详见附件一。2.2乙方应按照甲方的要求和国家相关标准,完成装修工程的施工、验收、保修等工作,具体要求详见附件二。第三条合同价格及支付3.1合同总价:人民币【】元整(大写:【】元整),详见附件三。3.2甲方应按照约定的付款节点和比例向乙方支付合同价款,具体付款计划详见附件四。3.3乙方完成工程且通过验收后,甲方支付剩余合同价款,详见附件五。第四条工期及进度4.1乙方应保证工程在2024年12月31日前竣工交付,具体施工进度计划详见附件六。4.2乙方应按照甲方提供的施工计划和进度要求进行施工,如乙方因故不能按照计划施工,应提前【】天通知甲方,双方协商解决。第五条工程质量及标准5.1乙方应严格按照国家和行业的相关标准进行施工,确保工程质量,具体质量标准详见附件七。5.2乙方应接受丙方对工程质量的监督和检查,丙方有权要求乙方对不合格工程进行整改或重做。第六条材料和设备6.1乙方应使用甲方提供的材料和设备,并保证其质量,具体材料和设备清单详见附件八。6.2乙方应在施工过程中对甲方提供的材料和设备进行妥善保管,如发生损坏或丢失,乙方应承担相应的赔偿责任。第七条安全生产7.1乙方应按照国家和行业的安全生产规定进行施工,确保施工安全,如发生安全事故,乙方应承担全部责任。7.2乙方应对施工人员进行安全教育和培训,确保施工人员了解并遵守安全生产规定。第八条违约责任8.1乙方未按照约定完成工程或工程质量不符合要求的,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方因此造成的直接经济损失、延误工期等。8.2甲方未按照约定支付价款的,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付滞纳金、赔偿乙方因此造成的直接经济损失等。8.3丙方未按照约定履行监管职责的,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方和乙方因此造成的直接经济损失。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2诉讼过程中,双方应继续履行合同,除非法院另有判决。第十条合同的生效、变更和解除10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2任何一方不得单方面变更或解除合同,需经双方协商一致。10.3合同的变更或解除,应当采用书面形式,并由双方签字盖章确认。第十一条其他约定11.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本合同一式三份,甲方、乙方、丙方各执一份。11.3本合同的附件均为合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力。第十二条合同签订日期2023年12月1日第十三条合同签订地点【】市【】区【】路【】号第十四条联系人及联系方式14.1甲方联系人:【】联系电话:【】电子邮箱:【】14.2乙方联系人:【】联系电话:【】电子邮箱:【】14.3丙方联系人:【】联系电话:【】电子邮箱:【】第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1本合同中所称第三方,是指除甲方、乙方以外的其他自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监管方、咨询方、审计方等。1.2第三方介入是指在合同履行过程中,第三方根据合同约定或经甲乙双方同意,参与合同的履行、监督、评估等环节。第二条第三方介入的方式和条件2.1第三方介入应符合合同约定或甲乙双方的书面同意。2.2第三方介入前,应向甲乙双方提交介入申请,并提供相关资质证明。2.3甲乙双方应在收到第三方介入申请后的【】天内审批,不同意介入的,应书面通知第三方。第三条第三方的主要权利和义务3.1第三方有权根据合同约定或甲乙双方同意,参与合同的履行、监督、评估等环节。3.2第三方应按照合同约定或甲乙双方的要求,提供专业服务,并确保服务质量和效果。3.3第三方应对在履行合同过程中获得的信息和资料保密,不得泄露给无关方。第四条甲乙方的义务4.1甲方应按照合同约定,向第三方支付服务费用。4.2乙方应配合第三方的工作,提供必要的场地、设备、资料等支持。4.3甲方和乙方应对第三方的工作成果进行评价,并提出改进意见。第五条第三方责任限额5.1第三方应对其提供的服务质量和效果承担责任,但的责任限额不得超过合同约定的金额。5.2第三方因故意或重大过失造成甲方、乙方损失的,应承担无限责任。5.3第三方对甲方、乙方的责任,不包括因甲方、乙方自身原因造成的损失。第六条第三方与甲方、乙方的关系6.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系,不影响甲方、乙方之间的合同关系。6.2第三方对甲方、乙方的责任,不影响甲方、乙方之间的权利和义务。6.3甲方、乙方与第三方之间的纠纷,不影响甲方、乙方之间的合同履行。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入应在合同约定的期限内终止。7.3甲方、乙方应在收到第三方终止通知后的【】天内,与第三方协商解决终止事宜。第八条第三方介入的变更8.1第三方因故需要变更介入内容的,应向甲方、乙方提出书面申请。8.2甲方、乙方应在收到第三方变更申请后的【】天内审批,不同意变更的,应书面通知第三方。8.3甲方、乙方与第三方协商一致后,可签订书面变更协议,作为本合同的附件。第九条第三方介入的违约责任9.1第三方未按照合同约定提供服务或服务不符合约定的,应承担违约责任。9.2甲方、乙方未按照合同约定支付服务费用或提供必要支持的,应承担违约责任。9.3甲方、乙方与第三方之间的违约责任,不影响其他方的合同权益。第十条争议解决10.1第三方与甲方、乙方之间的争议,应通过友好协商解决。如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2诉讼过程中,甲方、乙方与第三方应继续履行合同,除非法院另有判决。第十一条其他约定11.1本合同未尽事宜,甲乙双方与第三方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本合同一式三份,甲方、乙方、第三方各执一份。补充协议一式两份,甲方、乙方与第三方各执一份。第十二条合同签订日期2023年12月1日第十三条合同签订地点【】市【】区【】路【】号第十四条联系人及联系方式14.1甲方联系人:【】联系电话:【】电子邮箱:【】14.2乙方联系人:【】联系电话:【】电子邮箱:【】14.3第三方联系人:【】联系电话:【】电子邮箱:【】第二部分:第三方介入后的修正第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:合同主体及定义详细列出甲方、乙方、丙方的营业执照复印件、法定代表人身份证明、联系方式等信息。附件二:合同范围及内容详细列出装修范围和内容的清单,包括客房、餐厅、会议室、娱乐设施、公共区域等。附件三:合同价格及支付详细列出合同总价、付款节点和比例、支付方式等信息。附件四:工期及进度详细列出施工进度计划,包括各阶段工作的开始和结束时间。附件五:工程质量及标准详细列出国家和行业的相关标准,以及甲方对质量的具体要求。附件六:材料和设备详细列出材料和设备清单,包括名称、型号、品牌、数量等信息。附件七:安全生产详细列出国家和行业的安全生产规定,以及乙方应遵守的安全操作规程。附件八:违约行为及责任认定详细列出违约行为的种类和违约责任的具体认定标准。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按照约定完成工程或工程质量不符合要求。2.甲方未按照约定支付价款。3.丙方未按照约定履行监管职责。4.乙方使用非甲方提供的材料和设备。5.乙方未按照约定提供施工进度报告。6.甲方未按照约定提供施工场地和条件。违约责任认定标准:1.乙方未按照约定完成工程或工程质量不符合要求的,乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方因此造成的直接经济损失、延误工期等。2.甲方未按照约定支付价款的,甲方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付滞纳金、赔偿乙方因此造成的直接经济损失等。3.丙方未按照约定履行监管职责的,丙方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方和乙方因此造成的直接经济损失。示例说明:如果乙方未按照约定完成工程,导致甲方无法按时开业,甲方因此造成了经济损失,甲方可以要求乙方赔偿因延迟开业造成的直接经济损失。具体赔偿金额可以根据甲方的实际损失和合同约定进行计算。第三部分:其他补充性说明和解释全文完。2024年度度假村建设项目装修合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方:详细名称1.2乙方:详细名称1.3丙方:详细名称第二条合同范围及内容2.1工程概述:工程名称、地点、规模、性质等2.2工程内容:装修设计、施工、材料供应等第三条合同价格及支付方式3.1合同总价:人民币(大写)元整(小写)元3.2支付方式:分期支付、进度支付等第四条工期及进度4.1工期:自开工之日起至竣工交付日止,共计日历天数4.2进度计划:阶段性完成时间及验收标准第五条质量标准及要求5.1质量标准:符合国家及行业相关规范、标准5.2材料要求:乙方应提供合格、符合设计要求的材料第六条乙方责任及义务6.1乙方应按照合同约定完成工程设计、施工等任务6.2乙方应保证工程质量和安全,承担相应的安全责任第七条甲方责任及义务7.1甲方应按照合同约定支付工程款项7.2甲方应提供施工场地、基础设施等必要条件第八条变更及调整8.1合同履行过程中,如需变更或调整,应签订补充协议8.2变更或调整的内容、范围、价格等应在补充协议中明确第九条违约责任9.1乙方未按照合同约定完成工程,应承担违约责任9.2甲方未按照合同约定支付工程款项,应承担违约责任第十条争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决10.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第十一条合同的生效、变更和解除11.1本合同自双方签字盖章之日起生效11.2合同的变更或解除应签订书面协议,并经双方确认第十二条合同的终止12.1合同履行完毕,双方签署验收合格证书后终止12.2合同提前终止应经双方协商一致,并签订书面协议第十三条保密条款13.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等,应予以严格保密13.2违反保密条款的一方应承担违约责任,并赔偿对方损失第十四条其他条款14.1本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力14.2本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.4合同签订地:指【合同签订地】。1.5工程地点:指【工程地点】。第二条合同范围及内容2.1工程概述:本合同项下的工程名称为【工程名称】,位于【工程地点】,工程规模为【规模描述】,工程性质为【性质描述】。2.2工程内容:包括但不限于装修设计、施工、材料供应、设备安装、调试及验收等。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价:本合同总价定为人民币(大写)【金额大写】元整(小写)【金额小写】元。3.2支付方式:本合同支付方式为【支付方式】,具体支付安排见附件【支付安排】。第四条工期及进度4.1工期:本工程计划开工日期为【开工日期】,计划竣工交付日期为【竣工日期】,共计【天数】日历天数。4.2进度计划:乙方向甲方提交工程进度计划,甲方有权根据工程实际情况对进度计划进行调整,乙方应严格按照调整后的进度计划执行。第五条质量标准及要求5.1质量标准:本工程质量应符合国家及行业相关规范、标准,包括但不限于《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB502102001)等。5.2材料要求:乙方应按照设计文件和合同约定提供合格、符合设计要求的材料,并保证材料的质量、安全、环保等符合国家及行业标准。第六条乙方责任及义务6.1乙方应按照本合同约定完成工程设计、施工等任务,并保证工程质量和安全,承担相应的安全责任。6.2乙方应严格按照国家及行业的标准和规范进行施工,确保工程质量符合相关要求。6.3乙方应在施工过程中对甲方提供的场地、基础设施等进行妥善保护,避免因施工造成损失。第七条甲方责任及义务7.1甲方应按照本合同约定支付工程款项,迟延支付的,应按同期银行贷款利率支付违约金。7.2甲方应提供施工场地、基础设施等必要条件,包括但不限于施工场地、临时设施、施工用水电等。7.3甲方应协助乙方办理工程所需的相关审批手续,包括但不限于规划审批、施工许可等。7.4甲方应对乙方施工过程中的合理需求给予支持,确保工程顺利推进。7.5甲方应在工程验收合格后按照约定时间支付剩余工程款项。第八条变更及调整8.1合同履行过程中,如需变更或调整,应签订补充协议,明确变更或调整的内容、范围、价格等。8.2变更或调整不影响合同总价的变化,除非双方另有约定。8.3变更或调整不改变双方的合同责任和法律地位。第九条违约责任9.1乙方未按照合同约定完成工程,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。9.2甲方未按照合同约定支付工程款项,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。9.3双方因违约造成对方损失的,应承担相应的赔偿责任。第十条争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。10.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更和解除11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的变更或解除应签订书面协议,并经双方确认。11.3本合同的失效、变更和解除不影响双方已产生的权利和义务。第十二条合同的终止12.1合同履行完毕,双方签署验收合格证书后终止。12.2合同提前终止应经双方协商一致,并签订书面协议。12.3合同终止后,乙方应按照甲方要求将施工场地恢复原状,并承担相关费用。第十三条保密条款13.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等,应予以严格保密。13.2违反保密条款的一方应承担违约责任,并赔偿对方损失。第十四条其他条款14.1本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。14.2本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3本合同的修改和补充,应由双方以书面形式签订,经双方确认后生效。14.4本合同的任何条款的无效或不可执行,不影响其他条款的效力。14.5本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至【有效期至】。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所述第三方,是指除甲乙方以外的其他主体,包括但不限于丙方、设计单位、施工单位、材料供应商、监理单位、检测单位、金融机构、法律法规规定的其他单位或个人。第二条第三方介入的情形a)丙方提供专业服务,如咨询服务、监理服务等;b)设计单位负责工程设计;c)施工单位负责工程施工;d)材料供应商提供合同约定的材料;e)金融机构提供融资服务;f)监理单位对工程质量、进度、安全等进行监督管理;g)检测单位对工程质量进行检测;h)其他法律法规规定或合同约定的情形。第三条第三方责任及限额3.1第三方应按照合同约定或法律规定履行各自职责,并承担相应责任。3.2第三方介入合同的签订、履行、变更或解除,应不影响甲乙方之间的合同关系。3.3第三方对甲乙方不承担连带责任,除非法律有明确规定或双方另有约定。3.4第三方责任限额应根据合同约定或法律规定确定,如无明确规定,双方可协商确定。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方、乙方之间均为独立的合同关系。4.2第三方对甲方、乙方不承担违约责任,除非法律有明确规定或双方另有约定。4.3甲方、乙方与第三方之间的合同纠纷,应由各方自行解决。第五条第三方介入的协调与管理5.1甲方、乙方应协助第三方履行合同义务,提供必要的信息、资料和条件。5.2甲方、乙方有权对第三方的工作进行监督、检查和评价,第三方应予以配合。5.3第三方如因工作原因与甲方、乙方发生纠纷,应优先通过协商解决。第六条第三方介入的变更与调整6.1第三方介入的变更或调整,应签订书面协议,并经甲乙方确认。6.2变更或调整不影响甲乙方之间的合同总价和合同履行。第七条第三方违约责任7.1第三方未按照合同约定履行义务,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.2甲方、乙方因第三方违约造成损失的,有权向第三方追偿。第八条第三方与甲方、乙方的沟通与协调8.1第三方应定期与甲方、乙方沟通,报告工作进展、存在的问题及需求。8.2甲方、乙方对第三方的工作提出建议、意见或要求的,第三方应及时响应并改进。第九条第三方退出9.1第三方提前退出的,应提前通知甲乙方,并按照合同约定或法律规定承担相应责任。9.2第三方退出不影响甲乙方之间的合同关系,甲乙方应继续履行合同。第十条第三方介入的合同解除10.1第三方介入的合同解除应按照合同约定或法律规定进行。10.2解除合同后,第三方应立即停止工作,并按照合同约定或法律规定承担相应责任。第十一条第三方与甲方、乙方之间的争议解决11.1第三方与甲方、乙方之间发生的争议,应通过友好协商解决。11.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条第三方介入对甲乙方的影响12.1第三方介入不影响甲乙方之间的合同权利和义务。12.2第三方介入不改变甲乙方之间的合同总价和支付方式。第十三条第三方信息的保密13.1第三方应保守甲方、乙方提供的商业秘密、技术秘密等。13.2违反保密义务的,第三方应承担违约责任,并赔偿甲方、乙方的损失。第十四条适用法律与争议解决14.1本合同及第三方介入的补充协议适用中华人民共和国法律。14.2因本合同及第三方介入的
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年肉品贸易合同范本2篇
- 品牌授权与分销合作协议(2024年版)3篇
- 2024年汽车销售配件协议2篇
- 2024年肉牛权益转让合同3篇
- 爸爸的花儿落了教学设计
- 2024年基础设施项目弃土场使用3篇
- 2024年离婚协议书简易模板2篇
- 未来版2024年数学谜语库
- 2024年财务管理与融资担保公司账务操作指导
- 二零二四年度影视制作合同:电影拍摄制作与版权销售3篇
- 2022年全国各地中考语文考试题(含答案)
- GB∕T 33212-2016 锤上钢质自由锻件 通用技术条件
- 重症脑血管病课件
- 关于综合计算工时工作制的申请报告
- 新世纪大学英语综合教程预备级Unit3-Second-Kind-of-Mind
- 七选五解题技巧和方法-公开课.ppt课件
- 《十四条根本戒》慈城罗珠堪布释
- 第九章新古典学派与新自由主义
- 在市四套班子领导工作务虚会上的讲话
- 辅酶q10软胶囊(2)
- 《冷冲压工艺与模具设计》课程设计
评论
0/150
提交评论